索赔与现场签证

1、当事人在合同施工过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，且实际发生了损失，向对方提出给予补偿或赔偿的权利要求。
,（一）常见的索赔与反索赔事件,一承、发包人未能按照合同约定履行各项义务、发生错误以及应当由其承担责任的其他况，造成承、发包人工期延误、不能及时得到合同价款和其他经济损失，承、发包人应当提出索赔。
换言之，所有造成工期延长、价款增加和赔偿损失的情形均属于索赔事件，承、发包人应当及时提出索赔。
承包人索赔事件包括但不限于以下情形：,二承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失的，发包人可以在约定时限内提出反索赔，主要包括但不限于以下情形 ：,三、特别强调签证、索赔的时效,签证索赔时效是该项工作的关键问题，签证索赔成功与否与时效紧密相连，若在规定的时限内没有主张权利，就等于权利的放弃，若提交签证索赔报告后，发包人或监理工程师在规定的时间内不予答复视为确认。
由此可得出结论：具体把握签证索赔的时效非常重要。
以下就合同中时效规定逐项列出 ：,四、工期签证 ：,是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后，在合同。

2、联系单的区别一般来说，工程签证大部分是涉款的，它是仅就合同价款之外的责任事件所作的签认行为。
只有在设计变更、工程指令等行为发生了合同约定之外的责任事件时，才进入工程签证程序。
当进入工程签证工作程序时，设计变更、工作联系单中涉及合同价款之外的责任事件则成为签证的内容，而设计变更、工作联系单则成为签证的附件。
,10/6/2019,工程签证的目的,一、签证的目的 促进有争议施工行为的高效协调和快速解决,保证工程项目顺利实施。
创造效益，通常签证产生的效益占总效益的10%，有些甚至高达30%。
减少风险，应对业主反索赔的有力证据。
,10/6/2019,工程签证分类,1）工程费用签证-合同价款调整 工程量增加； 质量或设备、材料标准调高； 设计变更； 施工条件变更； 固定价格合同出现合同中允许价格可调的条件时的签证；-损失费用补偿 发包人原因造成窝工、停工、返工损失； 发现文物等原因引起的窝工、停工损失； 业主要求的赶工费用,10/6/2019,工程签证分类,2）工程工期签证 设计变更及工程量增加导致的工期延长； 发包人提供原材料、设备、场地、资金、施工图纸、技术资料延迟导致工期拖后； 。

3、签证的具体表现形式,最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释号）第十九条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
,签证的分类,证明性签证处分类签证,与造价管理相关的人员,项目经理项目商务经理造价员,签证的难处,国有投资工程 关键是合法的计价依据非国有投资工程 关键是过错原则项目经理的两难 工期、成本、经营,合法有效的签证,取决于发包人代表或代理人意思表示是否真实发包人代表或代理人是否有代理权限,找谁签,关键人物的公关签证主体 发包人代表 代建单位 监理单位（工程师）表见签证：承包人应证明其有相信签证人具有代理权的客观表象,可撤销或可变更,重大误解 显失公平 欺诈胁迫等可撤销权的行使：可在知道或应当知道上述是由之日起一年内申请法院或仲裁委撤销或变更。
,可撤销或可变更,合同法司法解释（二）情势变更第二十六条 合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化。

4、程序向发包人提出索赔。
发包人应按合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认。
当发、承包双方在合同中对索赔提出和确认的期限、程序未作约定时，按以下规定办理：（1） 、承包人根据合同任何条款或与合同有关的其他文件，认为非承包人原因发生的事件造成承包人的经济损失，应得到追加付款，承包人应在确认该事件或情况发生后 28 天内向发包人发出通知，说明引起索赔的事件或情况。
（2） 、承包人未能在上述 28 天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长，承包人无权获得追加付款。
（3） 、承包人应在现场或发包人认可的其他地点，保持用以证明任何索赔可能需要的同期记录。
发包人收到承包人发出的任何通知后，未承认发包人责任前，可检查记录保持情况，并可指示承包人保持进一步同期记录。
承包人应允许发包人检查这些记录。
（4） 、在承包人确认引起索赔的事件或情况后 42 天内，承包人应向发包人递交一份详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求追加付款的全部资料。
如果引起索赔的事件或情况具有连续影响，则承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的金额。
同时，承包人应在索赔的事件或情况产生的影响结束后 28 天内，递交一。

5、 索赔与现场签证计价汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页,注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。
,（3）费用索赔申请（核准）表 工程名称： 标段： 编号：,（4）现场签证表 工程名称： 标段： 编号：,（5）工程款支付申请（核准）表工程名称： 标段： 编号：,致： （发包人全称） 我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的工程价款为(大写) 元，(小写) 元，请予核准。
,2.1 学习研究索赔的基本理论（相关法律文件） 2007中华人民共和国施工招标文件（2007年版）合同条款及格式 GB 50500-2008建设工程工程量清单计价规范 （概念、原因、分类、原则、价款调整）,2 如何进行索赔,2.1.1 2.0.10 索赔（条款项目） 在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由。