1、1华天集团公司承接了一家商业银行办公楼的施工任务，由于该工程所采用的设备极为先进，因此经业主商业银行同意后，将设备安装工程分包给香港某设备安装公司。问题：1、简述施工项目进度控制的程序。2、华天集团作为总包单位应编制何种进度计划？其编制的依据和内容是什么？3、如果设备的进场能够满足施工的正常进行，则设备的运输过程是否需要列入进度计划？原因是什么？试题解析：1、施工进度控制的程序：确定进度控制目标，编制施工进度计划，申请开工并按指令日期开工，实施施工进度计划，进度控制总结并编写施工，进度控制报告。 2、华天集团作为总包单位应编制施工总进度计划。 编制的依据有：施工合同、施工进度目标、工期定额、有
2、关技术经济资料、施工部署与主要工程施工方案。 内容有：编制说嘎、施工总进度计划表、资源需要量及供应平衡表等。 3、设备的运输过程不应列入进度计划。原因是设备的运输属于作业前的准备工作，而且能够保证设备的安装按计划进行，不影响工期，因此不应列入进度计划。2000 年 5 月，某县污水处理厂为了进行技术改造，决定对污水设备的设计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求，招标人决定采用邀请招标的方式，随后向具备承包条件而且施工经验丰富的 A、B、C 三家承包商发出投标邀请。A、B 、C 三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件，招标文件对新型污水设备的设计要
3、求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人还根据项目要求的特殊性，主持了项目要求的答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前 10d，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将安装工程从原招标范围内删除。接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。但投标单位 A 在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前 10min 向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位 A 已撤回投标文件，在剩下的 B、C 两家投标单位中，通过评标委员会专
4、家的综合评价，最终选择了 B 投标单位为中标单位。问题：(1)投标单位 A 提出的撤回投标文件的要求是否合理？为什么？(2)从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合招标投标法的有关规定试题解析：(1)合理。根据招标投标法第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人即可。(2) 在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合招标投标法的有关规定：招标人不应该在投标截止日期前 l0 天修改招标范围。根据招标投标法第二十三条规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止工期前至少 l5 天（而不是 1
5、0 天）前以书面形式通知所有招标文件收受人。不应该仅从剩下的 B、C某建设项目地处闹市区，场地狭小。工程总建筑面积 30000 m2，其中地上建筑面积为 25000m2，地下室建筑面积为 5000 m2，大楼分为裙楼和主楼，其中主楼 28 层，裙楼 5 层，地下 2 层，主楼高度 84m，裙楼高度 24m，全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构。基础形式为筏形基础，基坑深度 15m，地下水位-8m，属于层间滞水。基坑东、北两面距离建筑围墙 2m，西、南两面距离交通主干道 9m.施工技术方案讨论时，项目经理认为该项目的主要施工方案如下：首先在高处作业区域划出禁区，并设置围栏，建筑物的出入口，搭设长 6
6、m、宽度等于出入口净宽的防护棚，棚顶满铺 5cm 厚的脚手板。土方施工时，先进行土方开挖。土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。钢筋工程：直径 12ram 以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架搭设从地到顶，考虑到脚手架的强度和稳定性要求，搭设脚手架时，要先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，然后在外侧立面脚手架的两端各设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置。为了减2少投入，5 层裙房以下结构完工拆除外脚手架后，周边不设围护。对模板工程可能造成质量问题的原因进行了分析，针对原因制定了对策和措施进行预控，将模
7、板分项工程的质量控制点设置为：模板强度及稳定、预埋件位置、模板位置尺寸、模板内部清理及湿润情况等。施工方案确定后，项目经理让专业技术人员编制好技术交底书后提交建设单位，经建设单位工程负责人审查后正式实施。问题：(1)本项目中，出人口处防护棚的搭设是否符合要求？(2)本项目的土方开挖方案和基坑支护方案是否合理？为什么？(3)该项目基坑先开挖后降水的方案是否合理？为什么？(4) 该项目钢筋方案的选择是否合理？为什么？(5)该项目脚手架方案是否合理？为什么？(6)该项目主体结构 5 层以下周边不设围护结构方案是否合理？说明理由。(7) 项目经理对模板分项工程的质量控制点的设置是否妥当？质量控制点的设
8、置应主要考虑哪些内容？(8)关于本工程技术交底的做法有哪些不妥之处？请逐一指出并改正试题解析：(1)出人口处防护棚的搭设宽度不符合要求，宽度应大于出入口两侧各 1m，而不是等于出入口净宽。 (2)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了土方开挖“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖“的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 本项目采用土钉墙支护，现场没有足够的放坡距离，土钉墙支护不适用于地下水位以下的基坑支护，也不宜用于深度超过 l2m 的基坑。 (3)不合理。在地下水位较高的透水层中进行开挖施工时，由于基坑内外的水位差较大，
9、易产生流砂、管涌等渗透破坏现象，还会影响到坑壁或边坡的稳定。因此。应在开挖前采用人工降水方法，将水位降至开挖面以下。 (4)不合理。因为直径 l6mm 以下受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足施工工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径 16mm 以上 40mm 以下的热轧、级（HRB335 、HRB400 ）同级钢筋的连接。 (5)不合理。因为建筑物设计高度 84m，根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ l302001）规定：敞开式双排钢管脚手架允许搭设高度为 50m. (6) 不合理。违反了建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ 8091）的
10、规定。该规范规定：对临边高处作业，必须设置防护措施，并符合头层墙高度超过 3.2m 的二层楼面周边。以及无外脚手的高度超过 3.2m 的楼层周边，必须在外围架设安全网一道。 (7)妥当。是否设置为质量控制点，主要考虑其对质量特性影响的大小、危害程度以及其质量保证的难度大小而定。 (8)不妥之处一：技术交底书提交建设单位。 正确做法：技术交底书应提交项目技术负责人批准。 不妥之处二：经建设单位工程负责人审查后实施。 正确做法：经项目监理单位的监理工程某建设工程建设单位与承包商签订了工程施工合同，合同工期为 4 个月，按月结算，合同中结算工程量为20000 立方米，合同价为 100 元/立方米。
11、承包合同规定： 1、开工前建设单位应向承包商支付合同价 20%的预付款，预付款在合同期的最后两个月分别按 40%和 60%扣回。 2、保留金为合同价的 5%，从第一个月起按结算工程款的 10%扣除，扣完为止。 3、当实际累计工程量超过计划累计工程量的 15%时，应对单价进行调价，调整系数为 0.9。 4、根据市场情况，调价系数如下表 月 1 2 3 4调价 100% 110% 120% 120%监理工程师签发的月度付款最低金额为 50 万元。各月计划工程量与实际工程量如表 2 所示，承包商每月实际完成工程已经监理工程师签证确认。3月份 1 2 3 4计划工程量 4000 5000 6000 5
12、000实际工程量 3000 5000 8000 8000问题1.该工程的预付款是多少?2.该工程的保留金是多少?3.监理工程师每月应签证的工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?4.各月的投资偏差是多少? 总投资偏差是多少?试题解析：合同价款=20000 立方米100 元/立方米=200 万元 1、工程预付款=20020%=40 万元 合同价款为：20000100=2000000(元)=200( 万元 )工程预付款为：20020%=40(万元) 2.保留金为：2005%=l0(万元) 3.第一个月应签工程款：3000100(1-10%)=270000(元)=27( 万元) 由于合同规定监理
13、工程师签发的最低金额为 50 万元，故本月监理工程师不签发付款凭证。 第二个月应签工程款：50001000.91.1=495000(元)=49.5(万元) 实际签发工程款：27+49.5=76.5(万元) 第三个月应签工程款：80001001.2=960000(元)=96(万元) 实际签发工程款：96=4040%=(10-3-5.5)=78.5(万元) 4.各月投资偏差如下表。总投资偏差金额=75.8 万元 月份 1 2 3 4计划工程量 40 50有一个三跨工业厂房的地面工程，施工过程分为：地面回填土并夯实；铺设道渣垫层；浇捣石屑混凝土面层。各施工过程在各跨的持续时间如下表所示。问题：(1)
14、根据该项目流水节拍的特点，可以按何种流水施工方式组织施工？请简述该种流水施工组织方式的特点。(2)什么是流水步距和工期？确定该工程流水步距和工期。试题解析：(1)根据该项目施工过程流水节拍的特点，可以按无节奏流水施工方式组织施工。无节奏流水施工的特点:流水组中,每一个施工过程本身在各施工段上的作业时间(流水节拍) 不完全相等,且无规律。 (2) 流水步距。流水步距是指两个相邻的专业队进入流水作业的时间隔，以符号“K”表示。 工期。工期是指从第一个专业队投入流水作业开始，到最后一个专业队完成最后一个施工过程的最后一段工作、退出流水作业为止的整个持续时间可用符号表示 确定流水步距采用“取大差” 法
15、计算流水步距 “取大差”法的基本步骤对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加,求得各施工过程流水节拍的累加数列；将相邻过程流水节拍累加数列的后者错后一位，相减后求得一个差数列；在差数列中取最大值,即为这两个相邻施工过程听流水步距。 1)求各施工过程流水节拍的累加数列： 填土夯实：5，9 ，16 铺设垫层：3，6 ，10 浇混凝土：3，7，1 2 2)在差数列中取最大值求得流水步距： 填土夯实与铺设垫层的流水步距：K1，2=max5，6，10，-10=10d 铺设垫层与浇混凝土的流水步距：K 2,3=max0，3 ，3，-12=3d 工期：T=K+tzh+ Z+ G-C =(10+3)+(
16、3+4+5)=25d某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，4其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材（H 型钢） ，钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场。进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求
17、的石材退换，广家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。问题：(1)对上述钢材质量问题应如何处理？为什么？(2) 业主指定石料材质、颜色和样品是否合理？(3)承包方要求退换不符合要求的石料是否合理？为什么？(4) 厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理？为什么？(5)石料退货的经济损失应由谁负担？为什么试题解析：(1)该批钢材不得使用在工程中。因钢材无三证 Ea 格证（厂家出具的检验证明）、钢材力学性能复试报告、销售单位备案证明承包方应提交合法的钢材三证，若不能提交，进场钢材应退场；若能提交合法的钢材三证，并经检验合格，方可用于工程。
18、若检验不合格，该材料不得使用。 (2)业主指定石材材质、颜色和样品是合理的。 (3)要求厂家退货是合理的，因厂家供货产品不符合购货合同质量标准要求。 (4)厂家要求承包方支付退货运费不合理，退货是因厂家违约造成的，故厂家应承担该责任。业主代扣退货运费款做法不合理，因购货合同系承包方与生产厂家签订，业主非法律关系的主体，且运费非承包方承担。 (5) 石材退货的经济损失由供货厂家违约造成，故责任在供货厂家某建筑公司承建了城关镇柳岸嘉园住宅小区工程。2001 年 6 月 22 日 11 时，该工地见习机工汪某在未断电停机叉无其他人员看管的情况下，站在混凝土搅拌机的上料斗上，用水管冲洗搅拌机内的残余混
19、凝土，不小心使水管碰到控制料斗起落的板把，带动料斗升起，汪某的左脚被别在料斗板把到离合器的联动杆上，胸部被料斗和机身挤住。发现后立即组织抢救，送医院后抢救无效死亡。经事故调查，在维修保养机械作业中，劳动组织不合理，分工不明确；交代任务不清，形成局部交叉作业，使搅拌机周围环境受到影响。作业人员缺乏安全知识和自我保护意识，现场没有指派专人监护。问题：(1)请简要分析造成这起事故的原因。(2)从中可以得到哪些事故教训？(3)何谓“三级安全教育“？请简述三级安全教育的内容和课时要求。试题解析：(1)造成这起事故的原因是： 1)带电清理搅拌机鼓内残余混凝土是造成这起事故的直接原因。 2)机工汪某缺乏安全
20、操作知识和经验，违反操作规定是造成这起事故的主要原因。 3)安全教育不到位，安全意识淡薄。 (2)从中可以得到的事故教训是： 1)日常安全教育工作开展的不够，责任不明确。 2)安全管理和劳动组织不严密，监督检查不力，维修保养时没有专人监护。 3)加强对操作工的安全教育和安全操作培训，增强自我保护意识，严格奖罚制度。 (3)三级安全教育是指公司、项目、班组三个级次的安全教育。 1)公司级安全教育的内容应包括：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全生产规章制度等。培训教育时间不少于 15 学时。 2)项目级安全教育的内容应包括：现场安全生产制度、现场环境、工程施工特
21、点及可能存在的不安全因素等。培训教育时间不少于 15 学时。 3)班组级安全5教育的内容应包括：本工种安全技术操作规程、本工种易发事故案例剖析、所接触的安全设施、用具和劳动防护用品的正确使用、岗位劳动纪律等。培训教育时间不少于 20 学时。 某建设项目，地下 l 层，地上 16 层，总建筑面积 26000 m2，全现浇钢筋混凝土框架结构。基于激烈的市场竞争，某施工企业报价时进行了较大幅度的让利，中标后与业主签订了工程施工总承包合同，合同中规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。另外，业主就该工程施工阶段的监理任务还与某监理公司签订了监理合同。开工前，项目经理以工期紧张为由，没有按照企业
22、现有采购管理制度、工作程序执行，而直接指定了一家关系较好的钢材供应商，在材料供应合同中明确约定，该工程主体结构的全部钢筋由其供应，价格按当月造价信息公布的价格取季度最高价为依据。主体结构施工中，第一批钢筋运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中发现供应商未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量砌筑填充墙时，该施工企业考虑到为承揽该施工任务，报价较低，因此，为降低成本，便采用了一小厂提供的价格便宜的加气混凝土砌块，在砌块进场前未向监理申报。装修施工阶段，业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合
23、同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支似一厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。问题：(1)该项目钢材供应商的选择是否恰当？说明理由。(2)该施工单位对砌块的采购做法是否正确，如果该做法不正确，施工单位应该如何做？(3)对于装饰石料；监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理？承包方要求退换不符合要求的石料是否合理？为什么？厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理？为什么？试题解析：(1)不
24、恰当。选择的钢材供应商不符合企业的管理规定。价格不合理，选择时违背了公平、公开、公正的原则。 (2)施工单位在砌块进场前未向监理申报的做法是错误的。 正确做法：施工单位运砌块前，应向项目监理机构提交工程材料报审表，同时附有砌块的出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。 (3) 合理。这是监理工程师的职责与职权。 要求厂家退货是合理的。因厂家供货不符合购货合同质量要求。 厂家要求承包方支付退货运费不合理。退货是因厂家违约。故厂家应承担责任；业主代扣退货运费款不合理，因购货合同关系与业主无关。某大学根据学校合并规划，在某市开发区建设新校址
25、，投资 2 亿元，建设 4 栋教学楼、6 栋学生宿舍楼、2 栋食堂、l 栋浴室、 3 栋家属楼等一揽子工程。建设周期为 2 年。该项目进行了招标，其中某市建设工程总公司中标。关于工程施工，双方约定：鉴于该项目是国家投资项目，工程必须保证质量达到优良；其次，必须保证工期，确保工程建设不影响学校的扩大招生并及时投入使用。对于工程施工，承包方可以在自己的下属分公司中选择施工队伍，无须与发包人另行签订合同。某大学群楼建设工程承包合同签订后6，作为总包单位，某市建设工程总公司遂安排下属施工能力强、施工工艺水平高的二、三、五、六建设分公司参与工程建设，并分别与这些参建分公司签订了某单体工程内部承包协议书，
26、对工程工期和施工质量作了约定，并对施工提前奖励和延期罚款作了说明。在以后的工程建设过程中，二分公司为了加快施工进度，将其中一栋单体工程转交给了某具有三级施工资质的 A 施工公司，并收取该单体工程预算造价的 20%作为管理费。五分公司，为争取提前奖励，将自己负责的工程部分分包给了临时组织的 8 农民施工队。问题：(1)请问上述背景资料中二分公司和五分公司的行为是否合法？(2)违法分包行为主要有哪些？(3)根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果？试题解析：(1)不合法。二分公司的行为属于非法转包行为，五分公司把部分工程分包给临时组织的农民施工队的行为也是违法的
27、。 (2)违法分包行为主要有：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；建设工程总承包合同中未规定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；分包单位将其分包的建设工程再分包的。 (3)根据建筑法和建设工程质量管理条例规定：承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程
28、监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。某全现浇大模板住宅工程，该工程共 8 层，采用框架结构，建筑面积 5285m2.该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路按 3m 考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺 l50mm 厚砂石，并作混凝土面层。施工现场有-8m6m 的焊接车间，车间内储存了 2 瓶氧气和 2 瓶乙炔，分别放置在同一房角的水泥地面上，车间内 2 名工人正在进行焊割作业，另外一名工人正在吸烟。问题：(1)该工程消防车道设置是否合理？试说明理由。(2)焊接车间内氧气
29、瓶和乙炔瓶存放有无不妥之处？为什么？(3)焊割作业前应办理什么证件？(4)焊割作业前须做哪些消防准备工作？试题解析：(1) 该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于 3.5m（本案例中将临时道路兼作消防车道 3m） (2)不妥。氧气瓶与乙炔瓶工作间距应不小于 5m，氧气瓶、乙炔瓶与明火的距离不小于 l0m.本例中将氧气瓶与乙炔瓶存放在同一房角，2 名工人正在进行电焊作业，显然氧气瓶与乙炔瓶工作间距不足5m，且工人在车间内吸烟，存在安全隐患。 (3)焊割作业前应办理现场施工动用的审批手续、操作证和用火证。 (4)焊割作业前，现场需作消防准备工作，按照建设工程施工现场供用电安全规范的相关规定执
30、行。 动用明火前，需要清理附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。 施工现场必须7采取严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。 必须在顶棚内进行焊割作业时，应事先与消防部门商定，妥善布置防火措施后，方可施某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于 2004 年 1 月 20 日向符合资质要求的 A、B 、C 三家承包商发出投标邀请书， A、B、C 三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定 8 承包商中标，并于 2004 年 4 月 30 日向 8 承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令 B 承包商先做开工准
31、备，再签订工程承包合同。B 承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2004 年 6 月 1 日，业主书面函告 B 承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B 承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于 2004 年 9 月 30 日正式签订了工程承包合同。合同总价为 6240 万元，工期 12 个月，竣工日期为 2005 年 10 月 30 日，承包合同另外规定：(1)工程预付款为合同总价的 25%。(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配) 件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主
32、要材料及构(配) 件比重按 60%考虑。(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不进行调整。(4)材料和设备均由 B 承包商负责采购。(5)工程保修金为合同总价的 5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的 B 承包商实际完成的建安工作量 (第 1 月至第 12 月)如下表所示。本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2009 年 3 月 30 日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，B 承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过 3 年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为 5 万元。
33、【问题】1 指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?2 业主迟迟不与 B 承包商签订合同，是否符合招标投标法的规定?，说明理由。3 在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B 承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?4 本工程预付款是多少万元? 工程预付款应从哪个月开始起扣?第 1 月至第 7 月合计以及第 8、9、10 月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元? 请列出计算过程。5 B 承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担? 1要约邀请：业主的投标邀请书。要约：投标文件。承诺：中标通知书。 2不符合规定。根据招标
34、投标法的规定，应在中标通知书发出后 30d 内签订合同。 3B 承包商可以采取的措施如下。(1)继续要求业主签订合同。 (2)向招标监督管理机构投诉。 (3)向约定的仲裁机构投诉。 (4)向法院起诉。 4本工程预付熬为：6240 万元25%1560 万元。本工程起扣点6240 万元1560 万元/60%3640 万元，从第 9 个月起开始扣。 第 1 月至第 7 月合计：3000 万元。 第8 月： 420 万元。 第 9 月：510 万元(39303640)万元60%336 万元。 第 10 月：770 万8元770 万元60% 308 万元。 5承包人应承担屋面漏水保修责任，因为未过 5
35、年的法定期。承包费用由承包人承担。某施工总承包单位于 2010 年 5 月与某公司签订了框架一剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2，地上 22 层，地下 2 层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2010年 6 月 24 日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件。事件 1：在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师 6 月 30 日下停工令，其后进行地质复查；7 月 4日接到监理工程师下达的复工令，要求 7 月 5 日复工。事件 2：因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，工期拖延 5 日，影响了施工的正常进行。事件 3
36、：7 月 25 日至 28 日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，人工窝工 20 个工作日。注：以上事件均发生在关键线路上。【问题】1 由于工程施工地质条件的变化造成工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。2 由于地下连续墙出现质量问题造成工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。3 由于暴雨造成工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?请说明原因。4 对于上述可要求索赔的事件，每项工期索赔各是多少天? 总计工期索赔是多少天?试题解析：1由于工程施工地质条件的变化造成工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔成立。 理由：地质条件
37、原因造成工期拖延的责任在于建设单位(不是承包单位的原因造成的；根据监理工程师下达的停工令停工)，所以该项事件的工期索赔成立。 2由于地下连续墙出现质量问题造成工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔不成立。 理由：因为施工总承包单位与分包单位在工程质量上对建设单位承担连带责任，所以因地下连续墙施工质量问题造成工期拖延，施工总承包单位不能向建设单位提出工期索赔。 3由于暴雨造成工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔成立。 理由：暴雨造成的工期拖延属于不可抗力原因(施工单位无法预见、无法避免、无法克服) ，所以工期索赔成立。 4各事件工期索赔的天数及总计工期索赔的天数。 (1)各事件工期
38、索赔的天数。 事件 1：索赔工期 5d(6 月 30 日7 月 4 日)。 事件 2：索赔工期 4d(7 月 25 日7 月 28 日)。 (2)共计索赔工期为：(54)d9d。 第 33 题 某综合楼工程，地下 1 层，地上 10 层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积 28500m2，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为 20 个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如下图所示(单位：月) 。在工程施工中发生了如下事件。事件 1：因建设单位修改设计，工作 K 停工 2 个月。事件 2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，工作 H 延期
39、 1 个月。事件 3：因不可抗力原因工作 F 停工 1 个月。事件 4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，工作 M 实际进度延迟 1 个月。9【问题】1 指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。2 针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。3 上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4 对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月? 实际工期是多少?试题解析：1该网络计划的关键线路为：。 该网络计划的关键工作为：A、D、E、H、L。 2针对上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔要求的判断及理由。 (1)事件 1
40、：施工单位不可提出工期索赔要求。 理由：该工作不影响总工期。 (2)事件 2：施工单位可提出工期索赔要求。 理由：该工作在关键线路上，影响总工期，且属于建设单位的责任。 (3)事件 3：施工单位不可提出工期索赔要求。 理由：该工作不影响总工期。 (4)事件 4；施工单位不可提出工期索赔要求。 理由：工期拖延是施工单位自身原因造成的。 3上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路没有发生改变。 4对于索赔成立的事件，可顺延工期 1 个月。实际工期是 21 个月。 第 34 题 某建设单位和施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因
41、造成的停工，机械补偿费为 200 元/台班，人工补偿费为 50元/工日；总工期为 120d；竣工时间提前奖励为 3000 元/d，误期损失赔偿费为 5000 元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位：d)。 施工过程中发生如下事件： 事件 1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。 事件 2：建设单位提供的建筑材料经施
42、工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，10检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件 3：(1)由于建设单位要求对 B 工作的施工图纸进行修改，致使 B 工作停工 3d(每停 1d 影响 30工日，10 台班) ； (2)由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使 C 工作的施工暂停 5d(每停 1d 影响 40 工日，10 台班)；(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E 工作停工 6d(每停 1d影响 20 工日，5 台班)。施工单位就上述三种情况按
43、正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。 事件 4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为 122d。 【问题】 1 事件 1 中建设单位的说法是否正确?为什么? 2 逐项回答事件 2 中施工单位的要求是否合理，说明理由。 3 逐项说明事件 3 中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果( 写出索赔金额计算过程)。 4 事件 4 中试验检验费用应由谁承担? 5 分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少? 试题解析：
44、1事件 1 中建设单位的说法不正确。 理由：依据建筑安装工程费用项目组成的规定，建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费；建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。 2对事件 2 中施工单位的要求是否合理的判断。 (1)施工单位要求建设单位支付保管费是合理的。理由：依据建设工程施工合同(示范文本) 的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。 (2)施工单位要求建设单位支付检验费是合理的、。理由：依据建设工程施工合同(示范文本 )的规定，建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。 (3)施工单位要求建设单位支付二次搬
45、运费是不合理的。理由：二次搬运费已包含在建筑安装工程费用中的措施费(或直接费 )中。 3 事件 3 中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔要求的判断。 如下图所示，粗实线表示关键线路；经分析可知，E 工作有 5d 总时差。 (1)B 工作停工 3d，应批准工期延长 3d(因属建设单位原因且工作处于关键线路上 )；费用可以索赔。 应补偿停工损失(33050 310200)元10500 元。 (2)C 工作停工 5d，工期索赔不予批准，停工损失不11予补偿，因属施工单位原因。 (3)E 工作停工 6d，应批准工期延长 1d(该停工属建设单位原因所造成，但 E 工作有 5d 总时差，停工使总工期
46、延长了 1d)；费用可以索赔。 应补偿停工损失(6205065200)元12000 元。 4事件 4 中，若构件质量检验合格，由建设单位承担试验检验费用；若构件质量检验不合格，由施工单位承担试验检验费用。 5由于非旌工单位原因使 B王作和 E 工僬停工，造成总工期延长 4d，工期提前了(120 4122)d2d ，施工单位应获得工期提前奖励，应得金额；2d3000 元/d6000 元。 某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发
47、生如下事件。事件 1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。事件 2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。事件 3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样本，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。【问题】1 进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?2 事件 1 中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理?3 事件 1 中，外墙陶瓷
48、砖复试还应包括哪些项目?是否需要进行内墙砖吸水率复试? 铝塑复合板应进行什么项目的复验?4 事件 2 中，施工单位的做法是否妥当?为什么?5 指出事件 3 中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，并补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。 试题解析：1进口硅酮结构密封胶使用前应提供的质量证明文件和报告包括：出厂检验证明、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、有效期证明材料、商检证。 2事件 1 中，施工单位对甲提供的木龙骨需要检查验收。木龙骨使用前应进行防火技术处理。 3事件 1 中，外墙陶瓷砖复试还应包括对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试；不需要进行内墙砖吸水率复试。铝塑
49、复合板应进行剥离强度项目的复验。 4事件 2 中，施工单位的做法不妥当。理由：没有监理工程师的许可，施工单位不得自行赶工，要按照之前编制的进度计划实施项目。 5事件 3 中外墙饰面砖样本施工中存在的问题：未对样本的饰面砖黏结强度进行检验。正确做法：应对样板件的饰面砖黏结强度进行检验。 外墙饰面砖质量验收的其他检验项目：对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收，平整度、光洁度的检验、尺寸检验、饰面板嵌缝质量检验。某工程，施工总承包单位(以下简称 “乙方”)按建设工程施工合同( 示范文本)(GF-1999-0201)与建设单位(以下简称“ 甲方”) 签订了施工总承包合同，合同中约定开工 E1 期为 2010 年 3 月 1 日，乙方每月 25 日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月 8 日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下12简称“丙
