1、【2017 年真题】背景资料（节选）招投标某建设单位新建传媒大厦项目，对其中的消防工程公开招标，由于该大厦属于超高层建筑，且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊，招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于 3 月 1 日发出招标文件，定于 3 月 20 日开标。 投标单位收到招标文件后，其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理，提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后，3 月 10 日向提出质疑的三家单位发出了澄清。 3 月 20 日，招标人在专家库中随机抽取了 3 个技术经济专家和 2 个业主代表一起组成评标委员会，准备按计划组织开标。被招标监督机构制止，并指出其招标过程中的错误
2、，招标人修正错误后进行了开标。问题：指出招标人在招标过程中的错误。答案：招标人在招标过程中的错误：1）澄清未发给所有投标单位；2）澄清时间过晚（或不足 15 天）；3）评标专家中技术经济专家比例不足（或少于 2/3）。【2013 年真题】背景资料招投标A、B、C 、D、E 五家施工单位投标竞争一座排压 8MPa 的天然气加压站工程的承建合同。B 施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A 施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序，C 施工单位中标。C 施工单位经过 5 个月的努力，完成了外输气压缩机的就位
3、、解体清洗和调整；完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温，随后对管道系统组包试压。管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿，外输气压缩机的涡壳进水。C 施工单位按质量事故处理程序，更换了盲板并立即组织人员解体压缩机，清理积水，避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作，未造成项目工期延误。问题：1、 分别说明 A 单位的标书和 B 单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。2、 管道系统试压中有哪些不妥之处？3、管道系统试压还应具备哪些条件？4、C 施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当 ？说明理由。此项处置属于哪一种质
4、量事故处理方式？答案：1.B 单位的变更文件可以接受。（1 分）理由: B 施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。是补充文件，属于有效投标文件。（2 分）A 单位不能接受。（1 分）理由：A 施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。属于废标。（2 分）2.不妥之处：1）隔离盲板采用耐油橡胶板（1 分）2） 涂漆、保温后对管道试压（1 分）3）系统组包试压（1 分）3.管道试压前要具备的条件 8 条，每条 1 分。【2012 年 10 月真题】背景资料合同A 公司中标某厂生产线的机电设备安装工程，合同工期 10 个
5、月，工程价款以实际工程量乘以工程单价及现场实际发生的变更签证结算。项目部组建后，积极进行施工前的准备工作，精心编制主要设备的施工方案。施工过程中发生了下列事件：事件 1：项目部将主体工艺线上的一主机设备分包给由机电工程一级建造师担任项目经理的 B 公司，将 400 万元产值的防腐保温工程分包给由机电工程二级建造师担任项目经理的 C 公司，上报 A 公司总部后，均遭到总部的否定。事件 2：在一单件重量 50t 的设备部件吊装时，原双机抬吊方案因故改为一台大型起重机吊装方案，根据起重机实际站位和性能，起重机最佳位置可起吊 55t，索吊具由原方案3t 减少至 2t。事件 3：施工后，因业主提供的主要
6、设备晚到，延误工期 5d，A 公司人工、机具等直接经济损失 5 万元；因遭遇大暴雨引起洪水灾害，延误工期 10d；设备吊装时，因吊装方案变更延误工期 2d，A 公司增加费用 2 万元；因土建基础及设计变更等原因 A 公司增加费用 40 万元，延误工期 4d（以上工期延误均发生在施工关键线路上） 。问题1.A 公司项目部编制施工方案应包括哪些主要内容？2.分别说明事件 1 中 A 公司总部否定主机设备和防腐保温工程分包的理由。3.验算事件 2 吊装方案，并说明是否可行。4.根据事件 3，计算 A 公司可向业主索赔的费用和工期。答案：1.A 公司项目部编制施工方案应包括的主要内容：工程概况及施工特
7、点；编制依据；确定施工程序和顺序；施工工艺与方法；资源配置计划；进度计划的安排；施工平面布置图；工程质量要求；安全技术措施。2.否定主机设备工程分包的理由：主体工艺线上的主机设备属于主体工程，而主体工程不允许分包。否定防腐保温工程分包的理由：防腐保温工程的产值 400 万元，属于大型工程，而二级建造师只能担任中、小型项目的项目经理，所以分包方不具备资质，应由机电工程一级建造师担任项目经理的公司分包。3.一台起重机吊装时，Qj=K1*Q，其中，动载荷系数 K1=1.1，Q=50+2=52t ，所以计算载荷 Qj=K1*Q=1.1*52=57.2t起重机最佳位置仅可起吊 55tQj，所以吊装方案不
8、可行。4.业主提供设备晚到是业主责任，所以可向业主索赔工期 5 天、费用 5 万；大暴雨属于不可抗力事件，工期可以顺延 10 天；吊装方案变更是 A 公司的责任，所以工期、费用都不可以索赔；土建基础及设计变更都属于业主责任，所以可向业主索赔工期 4 天、费用 40 万。所以，A 公司可向业主索赔的费用 =（5+40）万元=45 万元A 公司可向业主索赔的工期=（5+10+4）天=19 天【2014 年真题】背景资料合同、招投标某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位 X 把安装工程直接交予 A 公司承建。上级主管部门予以否定。之后，
9、建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资质预审后，共有A、B、C 、D、E 五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件) ：A 公司提前一天递交了投标书 ;B 公司在前一天递交投标书后，在截止投标前 10 分钟，又递交了修改报价的资料;D 公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章;E 公司未按招标文件要求的格式报价;经评标委员会评定、建设单位确定，最终 C 公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使 C 公司延误工期 10 天，并造
10、成窝工费及其他经济损失共计 15 万元;C 公司租赁的大型吊车因维修延误工期 3 天，经济损失 3 万元;因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用 30 万元;施工过程中遇台风暴雨，C 公司延误工期 5 天，并发生窝工费 5 万元，施工机具维修费 5 万元。事件二：非标件制作过程中，C 公司对成品按要求做外观检查，检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹表明缺陷，并及时进行了修复。但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题：1. 分析上级主管部门否定建设单位指定 A 公司承包该工程的理由。2. 招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效
11、?说明理由。3. 列式计算事件一中 C 公司可向建设单位索赔的工期和费用。4. 用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷?解析及参考答案：1.按招标投标法的规定，必须招标的项目包括：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本工程由政府和一家民营企业共同投资兴建，属于全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目，按规定必须进行招标。2. D 公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章，属于无效标书。因为无单位盖章和法定代表人签字或盖章的为无效标书;E 公司未按招标文件要
12、求的格式报价，属于废标。因为未做出实际响应，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效标书。此次招标有效。依据招标投标法的规定，开、评标过程中有效标书少于 3 家的，当重新招标。本次招标有 2 家公司的标书为废标， 3 家公司的标书为有效标书，此次招标有效，无需重新招标。3. 列式计算事件一中 C 公司可向建设单位索赔的工期和费用。答：（1）因建设单位采购的设备整体晚到，这是建设单位的责任，所以可以索赔工期10 天，费用 15 万元。（2）C 公司租赁的大型吊车维修，这是 C 公司自己的责任，所以工期和费用都不能索赔。（3）因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，这是建设单位的
13、责任，所以增加的费用 30 万元可以索赔。（4）施工过程中遇台风暴雨，属于不可抗力，工期顺延，费用不予补偿。所以，工期5 天可以索赔，但窝工费 5 万元和施工机具维修费 5 万元不能索赔。所以，C 公司可向建设单位索赔的工期为： 10+5=15 天C 公司可向建设单位索赔的费用为：15+30=45 万元4.用焊接检验尺主要是测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。【2011 年真题】案例背景施工组织设计、特种设备安全法某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中静设备工程的重要设备为一台高 38m，重量为 60
14、t 的合成塔，该塔属于压力容器，由容器制造厂整体出厂运至施工现场，机电安装公司整体安装。工程准备阶段，施工设计图纸已经。该公司组织编制了施工组织总设计，并根据工程的主要对象，项目部编制了“容器与合成塔安装方案” ， “合同塔吊装方案” ，“工艺管道方案、焊接技术方案” ， “机械设备安装、调试方案” 。为了便于组织施工，安装公司在业主提供的施工现场旁的临时用地上建造了生产生活临时设施。生产设施包括现场临时办公室、仓库及材料堆放场、管道预制组装场等。生活设施包括职工宿舍、食堂、浴室等。为加快工程进度，管道预制、焊接安排每晚 7 点到 11 点的夜间加班作业。安装公司将临时设施的生活、施工废水通过
15、排水沟直接排放到附近一条小河内，固体废弃运至指定的垃圾处理场倾倒。问题1.机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些？2.机电安装公司应取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装工作？在合成塔安装中应向哪个机构履行何种手续？3.根据背景资料，机电安装公司至少还应编制哪些主要施工方案？哪些施工方案应该形成专项安全技术措施方案？4.机电安装公司临时设施主要环境影响因素有哪些？安装公司对废水和废弃物的处理方式是否正确？答案：1施工组织设计编制依据是工程施工合同及招标、投标文件，以及其他已签约的与工程有关的协议；已经批准的初步设计及有关的图纸资料；工程概算和主要工程量；设备清单及主要材料清单;主体设
16、备技术文件及新产品的工艺性试验资料；现场情况调查资料。 2从事压力容器整体安装的单位必须是取得一级压力容器安装许可的单位，或者取得相应压力容器制造资格的单位。特种设备安装前应将有关情况书面告知直辖市或设区的市的特种设备安全监督部门。 3管道的无损检测方案、试压方案、冲洗方案、临时用电施工方案、设备调试方案、设备试运行方案、机械设备安装方案、电气设备安装方案。吊装方案、焊接技术方案、临时用电方案应形成专项安全技术措施方案。 4主要影响因素：水污染、噪声污染、光污染、固体废弃物污染、大气污染、土壤污染、资源和能源浪费。安装公司对废水和固体废弃物的处理方式不正确。 【2016 年真题】背景资料（节选
17、）质量B 公司派出 I 级无损检测人员进行该项目的无损检测工作，其签发的检测报告显示，一周内有 16 条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查，这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工，无手工焊资质，未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工，更换焊机，返修焊缝后，重新检测结果为合格。该事件未耽误工期，但造成费用损失 15000 元。问题：说明这 16 条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因，B 单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围？参考答案：（1）未判别为质量事故的原因：质量事故指：凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，造成直接经
18、济损失较大的为质量事故。本案例中 16 条缺陷焊缝经返修后，未影响结构的安全和功能。未耽误工期，损失仅为 15000 元，损失不大，应判定为质量问题，而不是质量事故。（2）超出其资质范围的检测工作是：签发检测报告、评定检测结果。【2013 年真题】背景资料质量A、B、C 、D、E 五家施工单位投标竞争一座排压 8MPa 的天然气加压站工程的承建合同。B 施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A 施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序，C 施工单位中标。C 施工单位经过 5 个月的努力，完成了外输气压缩
19、机的就位、解体清洗和调整；完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温，随后对管道系统组包试压。管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿，外输气压缩机的涡壳进水。C 施工单位按质量事故处理程序，更换了盲板并立即组织人员解体压缩机，清理积水，避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作，未造成项目工期延误。问题：4、C 施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当 ？说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式？答案：4.C 施工单位对涡壳进水事故的处置不妥当。因为事故发生后立即组织人员解体压缩机，不符合质量事故处理程序。正确的质量事
20、故处理程序为事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告。质量问题出现后，不要急着返修或返工，要做好现场保护，要等处理结论批准后再处理。施工质量事故处理方式有：返工、返修、限制使用、不作处理和报废五种情况。此处理属于返修处理。（1 分）【2009 年真题】背景资料安全某机电安装公司承担了某钢厂新厂区的油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查。强度试验采用气压试验方法。该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目疗组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，
21、经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。【问题】1 指出焊接方案的技术效率应从哪些方面进行比较。2 针对个别焊工的焊接合格率偏低状况，指出施工生产要素中哪些因素失控。3 项目部查验的技术交底记录包括哪些方面？4 指出该公司编制的安全技术措施还有哪些不完善的地方。答案：1焊接方案的技术效率应从否适应的母材、焊接速度、熔敷效率、适应焊接位置等方面进行比较。2针对个别焊工的焊接合格率
22、偏低状况，施工生产要素中材料因素、施工机具因素与检测器具因素失控。3项目部查验的技术交底记录主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等方面的记录。4该公司编制的安全技术措施还应该包括：施工平面布置；动用明火作业；在密闭容器内作业；带电调试作业；管道和容器的探伤、冲洗及压力试验；单机试车和联动试车。【2016 年真题】背景资料（节选）现场管理某单位中标南方沿海 42 台 10 万浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的 A 公司，无损检测工作由独立第三方 B 公司承担。总包单位负责工程主材料材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后，船运至
23、本原油库区的自备码头，然后用汽车运至施工现场。问题：总包单位在材料运输中，需协调哪些单位？参考答案：需协调的单位有：材料供应单位；港口、码头管理单位（航道局） ；市政道路管理部门；运输公司；建设单位、监理单位等。【2013 年真题】背景资料合同、保修A 施工单位于 2009 年 5 月承接某科研单位办公楼机电安装项目，合同约定保修期为一年。工程内容包括：给排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中：办公楼实验中心采用一组（5 台）模块式水冷机组作为冷热源，计算机中心采用 10%余热回收水冷机组作为冷热源；空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐、A 施工单位采购
24、的新型压力及流量自控式平衡调节阀；试验中心的纯水系统由建设单位指定 B 单位分包施工；大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。A 施工单位作为总承包方对 B 分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。2011 年 4 月，由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收；项目于 2011 年 5 月整体通过验收。2012 年 7 月，计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障，35 层计算机中心机房不制冷，建设单位通知 A 施工单位进行维修， A 施工单位承担了维修任务，更换了平衡调节阀，但以保修期满为由，要求建设单位承担维修费用。问题：1.A 施工单位对 B
25、分包单位的管理还应包括哪些内容？3.A 施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理？说明理由。4.平衡调节阀更换前应做什么试验？维修完成后应进行什么性质的回访？ 答案：1.A 施工单位对 B 分包单位的管理还应包括哪些内容？答：1、施工准备 2、工序交接 3、工程保修 4、安全 5、工程款支付。（5 分）3、A 施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理？说明理由。答：不合理。（2 分）理由：A 施工单位与建设单位虽然有合同约定，但该合同约定显然违背了国家法律法规，是无效的规定（2 分）。根据建设工程质量管理条例的规定，管道工程在正常使用条件下的最低保修期为 2 年。4、平衡调节阀更换前应做什么试
26、验？维修完成后应进行什么性质的回访？答：平衡调节阀更换前应做模拟动作试验（2 分）和试压试验（2 分）。应进行技术性回访（1 分）。因为使用了建设单位提供的新型材料，需:1）了解其使用性能和效果（1 分），发现问题及时补救和解决；2）总结经验，不断完善，为进一步推广创造条件（1 分）。【2012 年 6 月真题】背景资料质量验收某机电工程公司承接了电厂制氢系统机电安装工程，其范围包括：设备安装，主要有电解槽、氢气分离器等 11 台设备的安装;管道安装，包含氢气和氧气管道安装、阀门及其附件安装;系统试运行，包括严密性试验、系统冲洗以及系统模拟试验。 为了控制工程安装质量，在施工现场，进行了工序检
27、验，实行“三检制”检查，有效保证了过程质量。在施工质量验收中，公司按照分项、分部和单位工程质量检验评定程序依次进行，有效保障了工程质量。实施过程中发生了以下事件： 事件 1：设备安装结束后，在施工单位自检验收的基础上，由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收。 事件 2：管道安装完毕后，施工单位进行了管道系统试验，并一次性通过。 问题： 1.指出该工程所含的分部工程。 2.简要说明施工现场工序检查的“三检制”含义。 3.按照质量验收评定组织要求，指出事件 1 中存在的错误，并予以纠正。 4.管道系统试验包括哪几种类型? 答案： 1.该工程含三个分部工程：设备安装、管道安装、系统试运
28、行。2.三检制是指操作人员的“自检” 、 “互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验，实施自我控制、自我把关，及时消除异常因素，以防止不合格品进入下道作业。互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查，是对自检的一种复核和确认，起到相互监督的作用。专检是指质量检验员对分部、分项工程进行检验，用以弥补自检、互检的不足。3.1）由监理工程师组织验收错误，正确的做法：由总监理工程师或建设单位的项目负责人组织验收；2）组织施工单位项目专业质量负责人进行验收错误，正确的做法：应组织施工单位、监理单位（建设单位） 、
29、设计单位的项目负责人和技术质量负责人等进行验收。4.该管道系统包括包含氢气和氧气管道安装，故需要进行的试验类型有：压力试验、真空度试验、泄露性试验。【2010 真题】案例背景质量验收某机电设备安装公司承担了理工大学建筑面积为 2 万平方米的图书馆工程的通风空调系统施工任务。该工程共 S1S6 六个集中式全空气空调系统，空调风系统设计工作压力位600Pa。空气处理机组均采用带风机段的组合式空调机，由安装公司采购并组成项目部承担按任务。风管系统按完毕后，严密性试验采用漏光法检测合格。当施工进入空调系统调试阶段时，系统出现三个问题：空气处理机组运转时晃动;S1 系统调试中在风管所有阀门全开情况下，实
30、测送入空调区风量小于设计风量且相差较大，而该系统风机出口风量实测值符合设计要求；空调处理机组冷却水进出管路上的阀门有水滴，经检查这两个阀门未保冷但无漏水。针对上述问题，施工单位采取了整改措施后才使该系统调试合格。空调系统调试完成后，按施工质量验收程序进行了施工质量验收工作。问题1. 空气处理机组运转时产生晃动的原因是什么？如何解决？2. 分析 S1 系统送入空调区的风量与设计量相差较大的原因。3. 解决阀门滴水问题的措施有哪些？4. 按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆工程的什么工程？该工程施工质量验收程序是什么？答案：1.空气处理机组运转时产生晃动的原因是叶片角度组装得不一
31、致。解决方法：应按符合设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求重新安装叶片。2.S1 系统送入空调区的风量与设计风量相差较大的主要原因：风管系统漏风。因为风管系统压力为 600Pa，属于中压系统，其严密性试验应在漏光法检测合格后进行漏风量的测试，但实际只做了漏光法检测，精度不够，未能发现风管系统中的泄漏点。3.解决阀门滴水问题的措施：采取保冷措施。4.按照建筑工程项目划分标准，该通风空调系统应划分为图书馆的分部工程。该工程的施工质量验收程序：由总监理工程师（或建设单位项目负责人）组织施工单位、监理单位、设计单位、建设单位的项目负责人和技术、质量负责人等有关人员验收。 技术负责人定期巡查 需要
32、验收的施工、监理组织验收合格的， 施工单位技术负责人和总监签字后进 入下一步工序幻灯片 71 （5）不需专家论证达到一定规模危险性较大的 分部分项工程内容： 基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模版 工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除爆破工程 需要专家论证超过一定规模危险性较大的分部分 项工程内容： 上述内容中涉及深基坑；地下暗挖工程；高大模板 （6）安全技术交底技术负责人向作业班组交底 幻灯片 72 安全费的管理使用： （1）提取依据工程造价提取的安全费用列入工程造 价，在竞标时，不得删减，列入标外管理 （2）提取标准矿山工程2. 5 % 房屋建筑、水利水电、电力、铁路、城市轨道 交通2.0
33、% 市政公用、冶炼、机电安装、化工石油、港口与 航道、公路、通信1.5% （3）建设单位预付比例： 工期 1 年预付不低于 50% 工期 1 年（含 1 年）预付不低于 30% （4）安全文明施工费包括环境保护费、文明施工费、安全施 工费、临时设施费 （5）投标人安全防护、文明施工措施的报价不低于工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的 90%幻灯片 73 （6）总分包对安全费的管理使用： 分包合同中应明确安全费用由总承包单位统一管理 总包统一管理，专款专用 对安全费用的使用负总责 按约定及时向分包支付费用，分包不再重 复提取；总包未支付，造成分包损失，总包负主要责任幻灯片 74
34、1、工伤险社会险法定险全体劳动者强制 险强制购买 意外险商业险法定险危险作业者非强 制险鼓励购买 2、工伤险企业承担投保费 意外险保险费列入工程费用企业支付总 包统一办理，分包合理承担费用 一切险建设支付保费 3、意外险保险期限开工之日- 竣工验收合格 幻灯片 75 4、工伤认定： 工作时间和工作场所内，因工作原因受到事 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关 的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力 等意外伤害的 患职业病的 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故 下落不明的 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客
35、运轮渡、火车事故伤害的幻灯片 76 5、视为工伤： 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者 在 48 小时之内经抢救无效死亡的 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动 中受到伤害的 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残， 已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤 复发的 6、不认定为工伤故意犯罪、醉酒或吸毒、自 残或自杀幻灯片 77 7、工伤认定申请程序单位向社保部门申请 60 日内决定 8、工伤保险待遇 停工留薪期12 个月 原工资福利不变按月支付 9、对工伤认定有争议单位举证10、劳动能力鉴定单位、工伤职工或近亲属向设区的市劳动能力鉴定委员会申请幻灯片 78 2Z206042 施工生产安全事
36、故应急救援预案的规定 1、应急预案的程序： 编制施工单位（总包）总分各自建立救援组 织、人员配备救 援设备 重大危险源应登记建档，定期检测评估 监控，并制定应急预案，告知 从业人员紧急情况下应采取的 应急措施政府备案 评审施工单位组织专家评审主要负责人公布幻灯片 79 备案应急预案公布后 20 个工作日内向安全监管部门和有 关部门备案 提交材料申报表；评审或论证意见；预案文本及电 子档、风险评估结果和应急资源调查清单 已备案登记的，在领安全许可证时，可不提供相应的应 急预案，只提供备案登记表 培训 演练综合（1 次/年） ； 、专项（1 次/年） ； 现场处置方案（1 次 /半年） 2、应急救
37、援预案的分类综合、专项、现场处 置方案 综合、专项的编制内容：P242 3、应急预案的修订每 3 年修订一次 4、应及时修订并归档的应急预案P243幻灯片 802Z207043 规划、消防、节能、环保等验收的规定1、建设单位自竣工验收合格之日起 15 日内，备案。2、规划验收：竣工后县以上城乡规划主管部门验收、核实不合格的不得组织工程竣工验收合格的发验收合格证竣工验收竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报竣工验收资料3、消防验收：大型人员密集型场所、特殊工程公安机关消防机构验收 受理后 20 日内验收 其他工程建设单位在验收后报消防机关备案 + 抽查幻灯片 81 4、环保验收与主体工程同时
38、验收环保部门 试生产的3 月内申请验收环保局 30 日内完成验收 分期分批的，分期验收 试生产超过 3 月未申请验收环保局责令限期办理验 收手续 5、节能验收建设单位是否符合民用建筑节能强 制性标准查验 不符合民用建筑节能强制性标准的，不出具竣工验 收合格报告幻灯片 82检验批验收和隐蔽工程验收监理工程师主持 + 施工单位的质检员、施工员参加分项工程验收监理工程师主持 + 施工单位的项目技术负责人、质检员、施工员参加分部工程验收总监主持 +施工单位的质量或技术负责人、设计单位的节能设计人员参加 幻灯片 83 2Z207020 施工单位的质量责任和义务 2Z207021 对施工质量负责和总分包单
39、位的质量责任掌握质量责任概说： 上课讲的返修与保修的问题幻灯片 84 2Z207044 竣工结算、质量争议的规定 4、质量不合格处理： 承包人过错 + 拒绝返修发包人要求减少支付价款 未竣工验收而擅自使用一般工程发包人主张质量权利 地基、主体结构质量不合格发包 人主质量张权利 发包人过错自行承担质量责任 提供的设计有缺陷 提供的材料设备不符合 强制性标准 直接指定分包人分包专业工程幻灯片 85 第八部分 2Z208000 解决建设工程纠纷法律制度 2Z208010 建设工程纠纷主要种类和法律解决途径 2Z208010 民事纠纷的法律解决途径 1、民事纠纷解决途径和解、调解、诉讼、仲裁 特点纠纷主体法律地位平等、内容是对民事权利 义务的争议；民事纠纷具有可处分性 2、行政纠纷解决途径行政复议、行政诉讼 行政行为行政许可、处罚、强制、裁决 特点执行法律的行为、有一定的裁量性、具有单 方意志性、带有强制性、以无偿为原则幻灯片 86
