收藏 分享(赏)

承包合同协议书-承包合同协议书范本.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:4929896 上传时间:2019-01-23 格式:DOC 页数:43 大小:55KB
下载 相关 举报
承包合同协议书-承包合同协议书范本.doc_第1页
第1页 / 共43页
承包合同协议书-承包合同协议书范本.doc_第2页
第2页 / 共43页
承包合同协议书-承包合同协议书范本.doc_第3页
第3页 / 共43页
承包合同协议书-承包合同协议书范本.doc_第4页
第4页 / 共43页
承包合同协议书-承包合同协议书范本.doc_第5页
第5页 / 共43页
点击查看更多>>
资源描述

1、承包合同协议书- 承包合同协议书范本 酒店厨房承包合同协议书酒店厨房合同协议书甲方:印象美美茶餐厅乙方:根据有关法规条文,经甲、乙双方友好协商,一致同意签订本协议书,以供共同信守执行。一、甲方印象美美茶餐厅,根据本店经营需要,现聘请乙方任厨师长,并做技术管理及厨房日常管理,有效期为 年 月 日至 年 月 日。二、甲方每月付给乙方工资人民币 元(大写: ) 。每月 号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长 先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资,不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金,正常离店时保证金全部退

2、还。三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板、面点、凉菜、早晚茶等相应技术岗位工作。按目前营业情况,上述工资含厨师长在内的 人薪酬。四、在工作期间,乙方人员要做到: 遵守甲方的规章制度及国家法律法规,乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、节假日除春节(初一、初二、初三)三天外,其他节假日均不做加班或双薪处理,休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量,又要不断推出新品种、新花样,力求做到让客人满意,尽心尽力为甲方的发展创造财富。五、在合作期间,甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议,可及时向乙方

3、提出,乙方应及时改进,达到双方满意。六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事,否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规,违害酒店利益之事,否则后果自负。1七、若出现工伤事故,应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出 50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。八、甲方承诺营业收入达到人民币陆拾伍万奖励给乙方人民币伍佰圆,在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆,厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证综合毛利率(包括煤气)达到%-%之间,%以下每低 1%扣罚乙方 300 元人民币,% 以上每高1%奖励乙方 300 元人民币,最高不得高

4、于%,同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。九、甲、乙双方欲解除本协议,一方应提前向另一方提出,以便安排工作,如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量,未做到推陈出新及未做好成本控制,甲方对乙方提出,乙方未认真改进,甲方可随时提出解除本协议。十、本协议未尽事宜,甲、乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神共同协商处理。十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。甲方:印象美美茶餐厅(签名盖章) 乙方: (签名盖章) 法人代表签名: 代表人签名:电 话: 电 话:身 份 证: 身 份 证: 年 月 日至 年 月 日2工程施工承包合同协议

5、书工程施工承包合同协议书发包方(即甲方):承包方(即乙方):鉴于甲方为修建 工程并接受了乙方对该工程的投标书,经甲乙双方协商,同意签订本协议如下:第一条 工程概况 :1、 工程名称:2、 工程地点:第二条 承包方式根据招标文件工程量清单项目及乙方投标书的报价以单价的形式承包,工程量按实计算。此单价包含本项目的实施完成和缺陷的修复以及其相关的附属工程。单价一次性包死。本合同清单报价为人民币: ¥: 元 ,仅作为计算各类费用的依据,不作为结算的依据。第三条 工期本工程定于 年 月 日开工,定于 年 月 日交工。第四条 工程质量工程质量以上级质量鉴定为标准,必须达到合格或以上等级。如乙方质量达不到合

6、格或以上等级,必须无条件进行返工或缺陷的修复,直到工程合格为止,由此所发生的一切费用由乙方自理,并承担给甲方造成一切损失。第五条 工程款的支付1、 开工预付款:乙方在合同约定的开工日期内,施工人员及设备到场,经监理人员现场核实确认符合投标书所承诺的要求后,出具支付开工预付款的证明,甲方应在三天内支付合同总价 10%的开工预付款经乙方。2、 竣工结算:乙方在完成本合同的全部工程并经质量鉴定为合格(或以上等级)后,甲方付清实际计算总工程款的 95%给乙方,留下的 5%作为保留金。待缺陷责任期满并完成缺陷修复时一次付清。同时,甲方应及时退还给乙方的履约保证金。第六条 双方职责1、 甲方职责:( 1)

7、 在工程开工后,做好政策处理工程。为乙方按时进驻工地和顺利开工创造条件;( 2) 负责组织技术交底工作;( 3) 协助处理施工工程中周围建筑物、地下管理和土地租用等有关问题,并无偿提供乙方合理的施工用地;( 4) 在工程完工后,及时与上级有关部门联系,做好工程交验工作;( 5) 负责按双方商定的属甲方责任的其他事项。2、 乙方职责:( 1) 负责本合同范围的所有工程的实施、完成及维护和缺陷修复;( 2) 在施工工程中,应做好文明施工,安全生产及文物保护工作,做好施工记录和质量保证资料工作;( 3) 应积极协助和配合甲方及监理工作,为他们提供便利,并无条件地接受上级质监部门监督;( 4) 在工程

8、完成后,应及时、真实、完整地提供竣工资料一式三份给甲方;( 5) 负责按双方商定的属乙方责任和其他事项。第七条 违约责任1、 甲方无正当理由擅自变更或解除合同,应支付乙方合同总价 5%的违约金,并补偿由此引起的乙方损失。2、 乙方违约:除没收履约保证金外,乙方还要赔偿由此引起给甲方造成的损失。3、 在工程实施过程中,甲方如发现乙方确实在工程进度、质量等到方面严重达不到合同规定要求的,甲方有权单方解除合同,并作乙方违约处理。第八条 争议解决甲乙双方因合同发生争议,除工程质量方面由上级质监部门仲裁外,其余的可自行选择调解、仲裁、起诉的方式解决。第九条 安全生产保障乙方应按有关规定做好安全生产和人身

9、保险工作,并承担由此产生的一切费用。甲方协助乙方做好安全生产和保障工作,正常性地到施工现场检查督促,发现隐患及时提出,要求乙方整改落实。第十条 附则1、 甲方的招标文件和乙方的投标文件是本合同的组成部分,具体与本合同的组成部分,具有与本协议书同等的法律效力。2、 本协议自签订之日起生效,缺陷责任期满并双方结清一切款项后自行终止。3、 本协议一式二份,甲乙双方各执一份。发包单位(甲方) (盖章): 承包单位(乙方) (盖章):法宝代表人(签字): 法宝代表人(签字):签订时间: 年 月 日木工承包合同协议书木工分项工程承包协议书发包方: (以下简称甲方)承包方: 郑维祥 (以下简称乙方) 为了加

10、强双方互相合作,明确甲乙双方责、权、利、经双方协商,特签订如下条款,作为该工程施工承包合同的依据。第一条 工程概况工程名称: 乐清市实验小学迁建工程 工程地点: 乐清市中心滨海片 G-b11 地块 工程内容: 包工包料(木工)第二条 承包范围2.1 该工程所有的模板制作、安装(含预留孔洞堵塞吊模) 、拆除、支架搭设、爆模打凿,楼面所有预留孔洞、模板。模板、方料、支撑、钢管和扣件材料的装卸、堆放整齐(不包括木门架制作安装) ,后浇带、楼梯、剪力墙处用钢丝网由甲方购买。第三条 承包方式本工程采用以下承包方式包工包料:所有模板、方料、楼梯板方、铁钉、铁丝、螺栓、螺帽、木、铁垫片、塑料套管、柱、梁加固

11、原材料及配件,包括一切辅助材料,所有机具、设备、工具、电器分箱下接线开关,机具保养由乙方负责,其修理费用由乙方自负。第四条 承包价格4.1 以中标通知书的建筑面积 2 ,如有增减项目根据工程变更联系单按实决算。4.2 本工程约定的工程质量为等级。4.3 本工程工期为年日至 日,提前不奖,延迟处罚(罚款按甲方与建设单位的合同为准)4.4 因乙方原因达不到的约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。4.5 按国家规定的计算方法进行,按建筑面积 23762m2 计算建筑面积,模板包干费 116 元/平方米(壹佰壹拾陆元每平方米) 。第五条 质量检查和返工

12、5.1 甲方在每道工序施工前都应按照工程要求及有关技术规程对乙方进行技术交底,乙方在施工中必须严格按照技术交底和有关技术规程进行操作。5.2 乙方必须组织安排技术操作熟练、思想素质好及作风纪律严明的员工进场施工,并且不准带家属和小孩。5.3 乙方对技术要求或操作方法有疑问时可向甲方施工员报告,经甲方有关人员协商后形成书面意见交乙方执行,若由此造成的质量事故损失由甲方负责;如乙方不按规范或甲方技术交底要求擅自改变施工方法造成的损失由乙方负责,一切费用由乙方自理。5.4 施工现场的质量管理要求应严格执行甲方的项目施工质量管理细则 。5.5 乙方在施工期间,如对施工质量无法保证或达不到质量目标要求,

13、甲方有权视情节对乙方提出处罚意见或清退出场。5.6 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方施工员依据合同发出的指令施工,随时接受甲方现场管理人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方现场管理人员的要求返工、修改,承担自身原因导致返工、修改的费用。5.7 以上检查检验合格后,甲方又发现由乙方原因引起的质量问题,仍有乙方承担责任和发生的费用,并赔偿甲方的有关损失。第六条 对乙方派驻现场负责人的要求6.1 乙方指派全面负责本工种管理及劳动力的安排,并设专职质量员、安全员各一名。6.2 乙方负责人负责同甲方联络,接受甲方的技术交底或工程变更等特殊要求,并组织实施;负责对图纸有疑问的向甲方施

14、工员报告。6.3 乙方现场负责人必须常驻现场,有事外出必须向甲方请假,不得同时兼任非本工程的施工及管理工作,对该工种施工质量、安全负责。6.4 乙方负责人实施对本工种施工质量的控制,进行质量自评和自检。6.5 每月根据甲方下达的月进度计划完成,安排本工种每星期控制计划报给甲方。第七条 安全、文明施工7.1 乙方进场前须与甲方签定安全生产责任书 ,对乙方的现场发生违章行为,则按安全生产、文明施工管理细则有关条款处罚。7.2 乙方进场必须遵守浙江省暂住人口管理条例的规定,凭身份证,就业证,暂住证招收民工,或按工人的身份证复印件,照片三天内向工地办公室办理登记手续,由甲方向所属地方派出所统一申领 暂

15、住证 ,乙方按规定缴纳办证费用,如有不办理者,经查获其一切后果由乙方负责。7.3 乙方所购进的施工机具设备,乙方需当场自行验收,验收合格后乙方才可使用。设备出现故障,造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。7.4 乙方按国家、省市和甲方的有关规定,进入施工现场严格遵守施工安全管理条例。由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,甲方概不负责。7.5 乙方在施工时,施工机具不得擅自接电操作,需通知甲方由专业电工进行接电。7.6 乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应书面通知甲方,提出安全措施,经甲方代表批准后方可施工。

16、7.7 乙方在施工时同其他班组发生磨擦,由甲方进行协调。乙方不服甲方的协调,因此造成的一切责任和费用由乙方负责,并赔偿甲方的损失。7.8 有特殊要求的施工作业,乙方必须根据规定安排持操作证的人员上岗,若需培训其费用由乙方自行负责。第八条 标化施工8.1 本工程定为创市标化工程,乙方人员必须服从甲方管理人员指挥,如发现乙方自大自强或个别人员素质极差造成对本工程整体形象不良的,甲方有权辞退乙方或个别人员,前帐不结。8.2 乙方施工人员必须做到“落手清” ,对每天施工时造成的建筑垃圾要及时清理,保持施工现场的环境整洁。第九条 甲方供应钢管、扣件材料及照明9.1 甲方供应施工材料,乙方不得浪费,发生浪

17、费现象,由乙方负责赔偿。9.2 现场施工使用照明,乙方应根据施工情况向甲方提供领料申请单,经施工组及材料组审批同意后限额发放,包干使用。9.3 每道(天)施工工序完成,乙方必须做好“落手清”工作,如不及时处理或不听指挥,发现一次罚款 200500 元。第十条 工程款支付办法及竣工结算10.1 工程款支付按甲方与建设方签订的合同进行,甲方从分项工程开始之后的第二个月起支付工程款,每月按本月完成的工程量 80%付款,工程主体完工后付至总款的 90%,余款完工后退出施工场地算起四个月内付清。第十一条 补充条款方现场指挥,每小时罚壹仟元。本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。本合同在双方完成了相互

18、约定的工作内容后即告终止。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。合同签订时间: 年 月 日 合同签订地点:施工总承包合同协议书东方希望中心(一期)总承包工程施工合同协 议 书本承包合同文件于 2010 年 5 月 18 日由:注册地址于四川省成都市的成都东方投资控股有限公司(在下文简称“发包人” 、 “业主”或“甲方” )为一方,与注册地址于 的 (在下文简称“承包人” 、 “总承包商” 或“乙方” )为另一方签订。鉴于业主拟进行东方希望中心(一期)工程 (在下文简称“工程” ) ,经议标及随后之相互磋商,兹由双方达成如下协议:1. 工程概要 项目名称:东方希望中心(一期)工程 承包性质:施工

19、总承包 工程地点: 成都市南部新区科创中心片区 9 号地块,东侧为泰来路、南侧 为福民街、西侧为益州大道、北侧为锦程路。2. 工程承包范围 本次招标工程为办公及商业项目,包括了一栋 26 层的办公楼(建筑面积为 51497 平方米) 、一栋 4 层商业楼(建筑面积 5085 平方米)及 3 层地下室(建 筑面积 27514 平方米) ,总计建筑面积为 84096 平方米。具体建筑面积以施 工图为准。 施工范围主要包含但不限于以下内容:(a) 大底板下的零星土方工程;(b) 结构主体,包括室内二次分隔结构;(c) 防水工程;(d) 保温工程(不含正负零以上外墙部分) ;(e) 门窗、栏杆;(f)

20、 抹灰工程;(g) 施工图纸内的水、电安装工程(包括 1、施工图纸内所有的生活给水、排水及雨污水工程(含室外雨污水工程) ;2 、电气部分除如下第 2.2 条 指定分包外的所有工程;3、安装指定分包工程中通风孔洞、电梯孔洞的 预留) 。(h) 弱电(不含消防报警系统)预埋管及管内穿铁丝;(i) 与其他承包商、指定供应商的配合、协调、照管工作;详细的工程范围和工艺要求须参阅工程量清单、图纸及工料和技术规范。总承 包商不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的所有项目及工作,不论该等项目 及工作是否在前述文件内详述。 如下工程由发包人另行发包,称为指定分包工程:(a) 底层大堂、电梯厅、走道等公共部分的

21、精装饰;(b) 玻璃幕墙及石材幕墙工程(含外墙保温) ;(c) 消防工程(消防水系统、报警系统、防排烟系统) ;(d) 电梯、扶手梯的供应及安装工程;(e) 发电机;(f) 智能化弱电系统工程;(g) 室外总体及景观绿化工程(不含室外雨污水工程) ;(h) 高低压配电柜供应及安装(从开关站至低压配电柜出线端) ;(i)通风空调工程。 发包人可视日后工程实际情况,对上述工程承包范围(包括材料、设备供应 等)作部分调整,具体调整范围以发包人书面通知为准;承包人在此明确并 承诺,当此种情况发生时,不会向发包人提出工期调整、额外补偿或赔偿等 要求。 若承包人在施工期间,如某类或某部分工程在审批、样板、

22、施工等方面未达 到本合同约定之质量标准,发包人有权将其从承包范围之中分割出另行发包, 由此导致的工程价款增加、工期延误等损失由承包人承担。3. 工程承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收等。4. 总承包工作:按下述的报酬、工期、质量及安全文明施工的要求,乙方按照本合同文件的要求为施工图纸所显示与工程量清单和本合同文件所说明或提及的工程进行施工 和总包管理,并完成整个工程及整个工程之保修。5. 承包金额暂定为人民币:贰亿壹仟贰佰伍拾玖万元整(21259.00 万元) 。合同金额组成如下:一号清单(施工开办费):包干总价为人民币 890 万元。二号清单 (地下室):暂定为

23、人民币 4344 万元。三号清单 (多层商业楼):暂定为人民币 623 万元。四号清单 (办公楼楼):暂定为人民币 4831 万元。五号清单(杂项工程):暂定为人民币 91 万元。六号清单(暂定金额):暂定为人民币 10170 万元。七号清单(计日工作单价):暂定为人民币 49 万元。七号清单增补(降水台班及降水电费):暂定为人民币 110 万元。八号清单(指定金额之总包配合照管费):暂定为人民币 150万元。6. 付款方式:根据招标文件及双方约定,本工程采用以下的方式进行工程款的支付: 本工程无预付款; 开工至完成地下室二层底板浇注完成后并在收到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天

24、内,发包人一次性付至地下室实际完成量工程款的 70; 完成至地下室出0.00 后(地面一层底板浇注完成) ,并在发包人收到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的 70; 地下室出 0.00 后至办公楼主体完成至 第 5 层顶板浇注完成,并且商业楼主体结构封顶后,并在发包人收到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的70; 办公楼主体完成至第 10 层顶板浇注完成,并在发包人在到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的 70; 办公楼主体完成至第 15 层顶板浇注完成,并在发

25、包人在到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的 70; 层顶板浇注完成,并在发包人在到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的 70; 办公楼主体封顶后,并在发包人在到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的70; 办公楼主体封顶后的初装修及二次结构工程款,从主体封顶日期起每三个月进行付款,承包人在每三个月的最后一个月 25 日(节假日顺延)申报付款,发包人在收到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的 70;如果承包人在前述约定的任

26、一付款阶段中的已完工程量少于人民币 50万元时,则该次应付工程款自动顺延至下一付款阶段一并结算支付,如果连同下一付款阶段已完工程量仍未达 50 万元时,则依此类推延至已完工程量达到或超过 50 万元时发包人才支付承包人工程进度款。 竣工验收合格后,中标人完成向城市档案馆办理竣工资料验收、移交,取得城建档案馆审核意见书 和向发包人提交符合政府相关规定的竣工备案资料后向发包人提出付款申请,发包人在收到该部分工程款申请及相应金额合规发票的 25 天内,支付进度款至实际完成量工程款的 80; 开办费用根据已完工程量与工程总价款的比例按照上述付款进度分期支付; 总包配合照管费在单项分包工程施工单位进场满

27、一个月,发包人支付承包人前述单项工程配合照管费的 50%,余下的 50%的费用在该单项分包工程完工后一并支付。 钢材、商品砼、预拌砂浆的材料调差款在材料调差的每一施工阶段结束后的当期进度款中按上述付款比例一并支付。 本工程竣工结算完成并经东方希望集团总部审计法务部(或外部第三方审计机构)审计后付至结算审定金额的 95(该次付款前,承包人提供的发票金额应累计至结算审定金额之 100%) ;余下的5作为保修金,保修金支付办法如下:发包人从竣工验收合格满一年后(即第二年初)的 7 个工作日内开 始返还保修金(无息)给承包人,保修金每年返还比例如下: 第二年初 支付保修金总额的 45。第三年初 支付保

28、修金总额的 40%。第四年初 支付保修金总额的 10%。第五年末 支付保修金总额的 5%。在保修期内,如果承包人未在发包人规定的合理时间内提供行之有 效的保修服务,导致发包人委托第三方提供保修服务或因房屋质量 等问题造成发包人经济损失时,该等经济损失发包人有权直接以未 付保修金予以抵扣,不足部分由承包人另行支付承担。7. 本工程的总工期为 700 个日历天,开工日期暂定为 2010 年 6 月 1 日,如有变更或调整,以发包人向承包人发出的书面开工令所确定的日期为准。承包人不仅需遵守本协议书约定之总工期要求,同时应按以下各分阶段工期(即节点工期)严格执行:(a) 第一阶段工期:开工至地下室出0

29、0,为 80 个日历天。(b) 第二阶段工期:地下室出00 至完成办公楼、商业楼主体结构封顶,为 200 个日历天。(c) 第三阶段工期:办公楼主体结构封顶至整个工程竣工验收合格,为420 个日历天。8. 工程质量要求:主体结构必须达到成都市优质结构,工程争创“芙蓉杯”荣誉称号。整个工程质 量必须按照设计图纸、现行国家施工及验收规范及地方政府有关规定进行验收合 格,并达到工程备案制验收要求。一次验收合格率要求达到 100%。如果工程最终获得“芙蓉杯”荣誉称号,发包人奖励承包人人民币叁万元(3 万 元) 。承包人在施工过程中,必须对分部分项工程的施工过程进行拍照和录像,所提供 的录像和照片须包括

30、竣工全貌、细部施工过程、节点质量检查以及施工单位一些 技术处理的领先做法等。承包人施工用的木模板首次进场使用时必须为全新的、未曾用过的、完好无损的 木模板。所有的模板在每次投入使用前均须通过业主代表、监理人签字确认认可同意后才能投入使用。成形后的混凝土为清水混凝土,要求无蜂窝麻面, 外 观光洁不允许抹灰、填补。楼板结构砼浇注成形后混凝土需光洁、平整,允许偏差限定为10mm 以内。9. 承包人应按政府及其职能部门规定的有关安全文明施工和环境卫生管理要求进行施工。本工程必须达到成都市标化工地要求,并获得成都市标化工地称号,有关费用由承包人自行承担。如果达不到此要求,则承包人须向发包人承担人民币伍拾

31、万元(50 万元)违约金。10.合同文件包括但不限于以下内容:(a)双方协商一致的补充文件或补充协议(b)总承包工程施工合同-协议书(c) 总承包工程施工合同- 专用条款(d)中标通知书及与本合同签约有关的函件、说明(e)总承包工程施工合同-总包合同条件(f)总承包工程施工合同-分包合同条件(g)总承包工程施工合同-工程规范甲部(h)总承包工程施工合同-工程规范乙部(i)投标资料(j) 工程量清单、综合单价分析表(另装成册)(k)招标文件(含招标答疑及补疑)(l)合同图纸及工程规范上述文件内容互为解释、互为补充;并按上述排列次序,排列在前者优先解释。11.根据议标问卷以及乙方的书面回复,甲方有

32、权就协议书附件所示的偏高单价项目的材料进行甲供或由甲方指定供应,乙方对此无异议。12.词语定义。本协议书有关词语含义与施工合同文件中分别赋予他们的定义相同。其中“协议书” 、 “总包条件” 、 “分包条件“”专用条款“等划分与称呼只是为了合同条款制定与书写方便,不能视为任意一方对对方的格式条款意愿,所有条款及内容皆是在双方平等自愿、友好协商基础上讨论并签署。13. 本合同签订生效后 60 天内,发包人、承包人根据施工图纸计算最终的工程量,双方对工程量确认无误后结合本合同约定的综合单价另行签订总价包干补充协议。承包人报送的结算金额应真实准确,误差率应控制在 5%以内,若误差在 5%以上,则因此而

33、增加的审计费用由承包人自行承担。误差率的计算方式:(审定金额-承包人报送结算金额)/审定金额*100%。14. 争议解决。因本合同文件(含协议书、通用条款、总包合同条件、分包合同条件等组成本合同的全部文件)发生的或与本合同文件有关的任何争议或分歧,应首先进行友好协商;若协商不成,双方可向工程建设管理部门进行咨询,若仍达不成一致,应向工程所在地人民法院起诉。但在双方协商期间及诉讼期间,承包人不得以此为由停止工程的施工,否则视为承包人违约,承包人应赔偿因此给发包人造成的全部经济损失。15.本合同满足以下条件生效:(a)本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并盖公章或合同专用章; (b)履约保证金到

34、达发包人账户或者承包人提供的银行履约保函已生效。16.本合同一式十份,其中正本肆份、副本陆份;甲方执正本二份,副本叁份,乙方执正本二份,副本叁份。(以下无正文)兹由双方签署如下(本页无正文):签字页:甲方签章: 成都东方投资控股有限公司住所:四川省成都市高朋大道 3 号法定代表人: 曹稳签字代表:开户银行: 招商银行股份有限公司成都高新支行账号:128904647910501税号:510198797805120时间:二一年五月十八日乙方签章:住所:法定代表人:签字代表:开户银行:账号:税号:时间:二一年五月十八日土地承包合作协议书土地承包合作协议甲方:XX乙方:XX为了更好地建设新疆昌吉州呼图壁县 XX 的承包土地,经甲、乙双方友好协商,为明确甲乙双方的权利义务,保护双方的合法权益,甲乙双方本着平等自愿的原则,双方互惠互利。经协商一致,订立本合作合同。一、承包的地点及面积甲、乙双方共同承包新疆昌吉州呼图壁县 XX 的承包土地,承包面积 1600 亩,用途为:农业耕地。二、土地承包期限本合同土地承包期限,从 2013 年 10 月 1 日起至 2033 年 10 月1 日共贰拾年,具体日期以土地开发证到期日期为准。三、甲方权力及义务

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 实用文档 > 教育范文

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报