1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页 共24页2011年全国一级建造师执业资格考试-法规一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（ ）。A、由国务院裁决 B、由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C、由制定机关裁决 D、决定在该地方适用地方性法规的规定答案：A2、甲、乙、丙三人拟成立一建筑公司，三人于2010年3月15日签订资金认购协议，4月10日各方资金到位，5月18日工商行政管理机关核准登记，6月1日正式挂牌营业。该建筑公司取得法人资格的时间为（）
2、日。A3月15日B4月10日C5月18日D6月1日答案：C解析：该题考点是法人取得行为能力的时间。法人的行为能力始于法人的成立而止于法人的撤销。3、只构成委托代理终止条件的是（ ）。A、代理人死亡 B、代理期间届满 C、被代理人恢复民事行为能力 D、人民法院取消指定答案：B4、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（ ）。A、所有权 B、担保物权 C、用益物权 D、占有权答案： C 5、甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为（）。 A
3、.直接交付 B.简易交付 C.指示交付 D.占有改定答案：C解析：考点为物权法中的动产的特殊交付方式。 6、下列关于不动产物权的设立、变更、转让和消灭的叙述，正确的是（ ）。A、土地承包经营权自土地承包经营合同生效时设立B、该物权在登记后发生效力C、公证时，发生效力D、属于国家所有的自然资源，所有权也必须登记答案：A解析：该题考点是不动产登记的效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。比如土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。另外，依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。 7、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上
4、多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则银行与储户之间的债产生的原因是（ ）。A、不当得利 B、无因管理 C、合同 D、侵权答案：A 8、某生产厂家，生产“长城牌”电风扇，下列行为中，属于侵犯其商标专用权的行为是（ ）。A、甲企业生产“长城牌”电脑B、乙企业生产“八达岭牌”空调C、丙企业生产“八达岭牌”签字笔D、丁企业出售“长城牌”电风扇答案：B解析：B选项属于在同类商品上使用近似商标。 9、下列抵押物中，抵押权自抵押合同生效时设立的是（ ）。A.建设用地使用权 B.船舶 C.荒山承包经营权D.正在建造的
5、建筑物答案：B解析：考点是抵押权设立的时间。 10、根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ）A保证B抵押C留置D定金答案：A解析：保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。 11、2006年4月，甲企业与乙银行签订借款合同，借款金额为10万元人民币，借款期限为1年，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲企业因扩大生产规模急需资金，遂与乙银行协商，将贷款金额增加到15万元，甲企业和乙银行通知了丙企业，丙企业未予答复。后甲企业到期不能偿还债务。下列表述中，合法的是（）。A.丙企业不再承
6、担保证责任，因为甲乙变更借款合同未得到丙的同意B.丙企业对10万元应承担保证责任，对增加的5万元不承担保证责任C.丙企业应承担15万元的保证责任，因为丙企业对于甲企业和乙银行的通知未予答复，视为同意D.丙企业不再承担保证责任，因为保证合同因甲、乙变更合同金额而致使保证合同无效答案B解析：该提考点是合同变更对担保责任的影响。担保法司法解释第30条作了详细说明：保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务，保证人对加重的部分不承担保证责任。12、根据保险法，建筑工程一切险的保
7、险责任自（ ）之时起。A、第一批工人进入保险工程工地 B、用于保险工程的材料、设备运抵工地C、双方签订施工合同 D、水电接通答案：B解析：本题考点是保险期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。 13、下列不属于行政处罚的是（ ）。A、警告 B、罚款 C、没收财产 D、支付违约金答案：D 14、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，
8、建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A建设用地规划许可证B建设工程规划许可证C施工许可证D安全生产许可证答案：C解析：建筑法第7条规定，“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”。 15、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（ ）。A、应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B、应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C、应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D、应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证答案：A 16、赵李孙张四人通过建
9、造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则（ ）。A、赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B、李某因执业活动受到行政处罚已经执行完毕满2年，可以注册C、孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册D、张某在2个单位申请注册，可以注册答案：A 17、下列选项中，既属于注册建造师享有的权利又属于义务的是()。A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.接受继续教育答案：D 18、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（）。A.必须公开招标 B.必须邀请招标C.可直接委托发包 D.必须聘请招标
10、代理机构委托发包答案：C 19、某必须招标的建设项目，共有甲乙丙丁四家单位投标，其中甲未按招标文件要求提交投标保证金，乙在资格预审后投标人的名称发生了变化。则下列说法中，正确的是()。A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.资格预审后法人名称的改变对招标不产生影响，招标人可在乙、丙、丁三家中进行评审D.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包答案：.A解析：该题考点是投标保证金与投标文件的提交。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 20、根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ ）公
11、开进行。A任意时间B投标有效期内C提交投标文件截止时间的同一时间D提交投标文件截止时间之后三日内答案：C解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。 21、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1000万，评标价950万，双方签订合同时合同价为980万，但向建设行政主管部门仍以1000万进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以 ( )为根据。A1000万 B950万C980万 D.建设工程所在地价格部门发布的指导价答案：A 22、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币8000万元，则要求投标方提供的
12、投标保证金数额最高应为( )元。A. 160万 B120万 C80万 D. 20万答案：C解析：该题考点是投标保证金的数额。投标保证金一般不得超过投标总价的2但最高不得超过八十万元人民币。 23、根据招标投标法，招标人与中标人订立书面合同的法定时间是（ ）。A、自中标通知书发出之日起30日内B、自中标通知书发出之日起15日内C、自中标通知书到达中标人之日起30日内D、自中标通知书到达中标人之日起28日内答案：A 24、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位
13、造成损失，对于甲乙两单位来讲，其质量责任的承担方式是（ ）。A、乙单位承担全部责任 B、各承担50 C、由乙单位承担主要责任 D、连带责任答案：D25、下列关于要约撤回的叙述，错误的是（ ）。A、要约发生法律效力之后，要约可以撤回B、要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为C、撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人D、撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人答案：A 26、下列选项中，属于承诺对要约内容的非实质性变更的是（ ）。A受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B承诺中增加的建议性条款C承诺中要求增加价款D受要约人对合同履行方式提出独立的主张答案：B解析：本题考
14、点是对要约的非实质性变更。根据相关规定，有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。 27、2009年1月6日建筑公司向水泥厂发出要约，要求购买水泥200吨，且说明本要约3日内答复有效。水泥厂于2009年1月9日下午5:45发出电子邮件承诺。正常情况下，建筑公司随即可收到承诺，但是由于网络原因该承诺1月10日上午才收到。对此，理解正确的是（ ）。A、该承诺没能在有效期限内到达，建筑公司认为该承诺无效，可以不回应水泥厂B、建筑公司未通知水泥厂，水泥厂认为因承诺过期而无效C、水泥厂认为，自己在有效期内做出的承诺由于外界
15、原因造成延期，自己不承担责任，该承诺是有效的D、建筑公司未能及时通知水泥厂该承诺因延误无效，则该承诺有效答案：D解析：考点是承诺的延误。延误的承诺原则上是为承诺，除非要约人及时通知该承诺无效。注意与承诺的迟延的区别。 28、中外合资经营合同经双方当事人签字盖章后必须经过政府主管部门批准后才成立，合同属于（ ）。A、不要式合同 B、要式合同 C、单务合同 D、无偿合同答案：B 29、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间
16、的合同效力是（）。A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效答案：C解析：本题考查买卖合同的效力。本题属于一物二卖的情形。 30、根据合同法，对格式条款有两种以上解释的，应当( )。A以合同中规定的有解释权一方的解释为准B以制定格式条款一方的解释为准C作出不利于提供格式条款一方的解释D按照民法自愿原则处理答案：C 31、王某将手机借给李某使用，李某却将手机送给张某。依据合同法规定，李某与张某之间的合同属
17、于（）。A、 无效合同 B、可撤销的合同 C效力待定的合同 D、有效合同答案：C解析：该题考点是无处分权人订立合同的效力。 32、当事人对合同变更的内容约定不明确的，（ ）。A、按国家标准变更 B、可以协议补充 C、由权利方确定 D、推定为未变更答案：D 33、依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A建设资金未能按计划到位的施工暂停B发包人改变项目建设方案的工程停建C传染病流行导致施工暂停D征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误答案：C解析：本题考点是违约责任的免除。合同法第117条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。C是
18、不可抗力。 34、下列属于先期违约的是（ ）。A、当事人一方在合同约定的期限届满之前，明确表示其将来不能履行合同B、合同约定的期限届满，当事人一方明确表示不履行合同义务C、合同约定的期限届满，当事人一方以自己的行为表明不履行合同义务D、当事人一方的行为是对应尽义务的违反答案：A 35、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（ ）。A、合同约定的标的物仍有继续履行的可能 B、事实上不能履行的非金钱债务C、履行费用过高的债务 D、债权人在合理期限内未要求履行的答案：A 36、某建筑公司和开发商签订工程承包合同，约定了违约金，建筑公司又交付定金，开发商
19、违约未能按期提供场地，造成建筑公司窝工损失，则（ ）。A、建筑公司可以要求开发商支付违约金并双倍返回定金B、建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同时使用C、建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金D、开发商有权选择定金或违约金支付答案：B 37、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的（ ）。A、建设工程经竣工验收合格，应予支持B、建设工程经竣工验收不合格，不予支持C、发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持D、发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收
20、合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。38、某施工项目由于发包人未能按专用条款的约定提供图纸致使不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延答案：C解析：因发包人原因不能按照
21、协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。 39、建设工程施工合同解除后的法律后果是（ ）。A、尚未履行的，继续履行 B、已经履行的，恢复原状C、质量合格的，支付相应的工程价款 D、验收不合格的，赔偿损失答案：C 40、租赁合同中，租赁期限超过（）年的，超过部分无效。A.10B.20C.5D.15答案：B 41、A公司委托运输公司将10吨蔬菜由甲地运往乙地。运输公司按合同约定的方式将其运到乙地后，A公司发现蔬菜有少量腐烂导致当数量短少， A公司要求运输公司赔偿损失。经查其在合理损耗范围内，运输公司正确的作法是(
22、)。A.应当赔偿短少部分的损失B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的合理损耗造成D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错答案：C解析：承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。 42、工人李小龙，欲跳槽，向企业提出辞职，后因待遇原因并未成功就业，下岗前已缴纳失业保险6年，他可以领取失业保险金的最长期限是（ ）。A、不能领取 B、12个月 C、18个月 D、24个月答案：A解析：本题考点是失业保险金。失业人员
23、符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；(2)非因本人意愿中断就业的；(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。失业人员失业前用人单位和本人累计缴费时间领取失业保险金的最长期限满1年不足5年的，12个月满5年不足10年的18个月10年以上的24个月注意：重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过24个月。43、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用
24、人单位（ ）。A、可以预告解除劳动合同B、可以经济性裁员C、不得解除劳动合同D、可以随时解除劳动合同答案： C考点：经济型裁员与不得解除劳动合同的综合性考试。 44、采用欺诈、胁迫等手段订立的劳动合同是（ ）劳动合同。A、有效 B、无效 C、可变更或可撤销 D、效力待定答案：B 45、下列情形中，应当视同为工伤的情形是（ ）。A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B、在工作单位突发疾病，并在24小时内死亡C、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D、在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；答案：B解析：本题考点是应当
25、认定为工伤的情形。国务院工伤保险条例规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内
26、经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。但是，职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：(1)故意犯罪；(2)醉酒或者吸毒；(3)自残或者自杀。因此，B属于视同工伤的情形，E属于不认定为工伤的情形。46、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。A10B15C20D30答案：B解析：在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染
27、的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 47、在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是（ ）。A、市中心区 B、中央商务区 C、风景名胜区 D、噪声敏感区答案：D 48、对固体废物污染环境防治设施的验收应当( )。A、与对主体工程的验收同时进行 B、在主体工程的验收之前进行C、在主体工程的验收之后进行 D、单独由环境保护部门进行答案：A 49、安全生产许可证的有效期为（ ）年，建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前(
28、)月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A3、3B3、6C5、3D5、6答案：A解析：本题考点是安全生产许可证的有效期。安全产生产许可证条例第9条规定，“安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。50、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的（ ）。A、技术交底 B、安全生产教育培训 C、质量培训 D、技术培训答案：B 51、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为（ ）办理意外伤害保险。A、施工现场从事危险作业的人员B、施工现场所有
29、的人员C、施工现场从事特殊工种的人员D、施工现场的专职安全管理人员答案：A 52、建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。A编制安全技术措施及专项施工方案B审查安全技术措施及专项施工方案C报告安全生产事故隐患D承担建设工程安全生产监理责任答案：A解析：建设工程安全生产管理条例第14条规定：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理
30、单位应当及时向有关主管部门报告。A选项属于施工单位的安全责任。 53、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。丙单位是该工程的建设单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A甲建筑公司或乙建筑公司 B甲建筑公司C乙建筑公司 D丙单位答案：B解析：本题考点是生产安全事故的报告制度。根据建设工程安全生产管理条例第50条的规定，对于实行施工总承包的建设工程，发生安全生产事故后，由总承包单位负责上报事故。 54、下面关于标准的说法，正确的是( )。A所有的强制性标准都必须执行，所有的推荐性标准，都可以不执行
31、B如果是推荐性国家标准，也必须要执行C如果是推荐性行业标准，也必须要执行D即使是推荐性标准，只有当事人约定采用，就必须采用。答案：.D解析：该题考点是推荐性标准的法律后果。根据标准化法，强制性标准，必须执行。违反了关于强制性标准的规定，即是违法，要承担相应的民事、行政乃至刑事责任。推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。但是一经约定采用，即在当事人之间产生法律约束力；工程质量达不到约定标准的，应当承担违约责任。 55、甲单位建一办公楼，将其承包给乙施工企业，乙将其承包工程的电梯安装工程分包给丙公司，丁监理公司负责该办公楼的监理工作。本工程竣工时，按照国家相关法律规定，应由（）组织竣工验收。A.甲单位
32、B.乙单位C.丙单位D.丁单位答案：A解析：本体考点是建设工程组织验收的主体。建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。该题题干部分所表述的“实施监理的工程”是干扰项，无论何种工程，组织的验收的均应是建设单位。 56、某项列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位于2009年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告，2月1日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（ ）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A、2009年4月1日 B、2009年5月1日C、2009年7月1日 D、2009年8月1日答案： B解析：考点是竣工档案的移交手续。通过竣工验收后3个月。 5
33、7、某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该（ ）。A、就此向建设单位要求赔偿B、就此向市政有关部门要求赔偿C、施工单位自行负担一切损失D、建设单位和市政管理部门承担连带责任答案：A 58、施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，（ ）后方可使用。A、应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收B、由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收C、应当进行自检合格D、应当取得生产许可证和安全使用证答案：A59、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等
34、级，此行为属于（ ）。A、擅自修改标准行为 B、擅自修改设计行为 C、偷工减料行为 D、正常行为答案：B 60、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是（ ）。A、因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿B、因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿C、因为总包单位与分包单位是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任D、因为总包单位与分包单位是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿答案：C 61、建设单位不得明示或暗示施工单位违反（ ）标准。A、工程建设国家 B、工程建设行业标准C、工程建设强制性标准 D
35、、工程建设企业标准答案：C 62、依据建设工程质量管理条例，工程承包单位在（ ）时，应当向建设单位出具质量保修书。A工程价款结算完毕B施工完毕C提交工程竣工验收报告D竣工验收合格答案：C解析：建设工程质量管理条例第39和第2款规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任 63、施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A6月1日
36、B8月30日C10月8日D10月20日答案：A解析：解释规定，承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 64、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。A.票据纠纷 B.涉外纠纷 C.不动产纠纷 D.军人婚姻纠纷答案：C 65、1988年2月8日夜，赵某回家路上被人用木棍从背后击伤。经过长时间的访查，赵某于2007年10月31日掌握确凿证据证明将其打伤的是钱某。赵某要求钱某赔偿的诉讼时效届满日应为（ ）。A.1990年2月8日B.2008年2月8日C.2008年10月31日D.2009年10月31日答案：B解析：本题考核点是最长诉讼时
37、效。权利被侵害超过20年的（从1988年2月8日起），人民法院不予保护。 66、民事诉讼中，当事人未在举证期限内向人民法院提交证据材料的，（）。A.可以逾期提交，人民法院应当组织质证B.应当在举证期限届满之日起5日内提交，但该证据须公证C.视为放弃举证权利D.如果当事人变更诉讼请求的，应当在法庭辩论终结前提出答案：C 67、我国民事诉讼中的证据交换的时间是（ ）。A、诉讼答辩期届满后开庭审理前B、起诉立案后诉讼答辩前C、开庭审理后庭审辩论过程中D、举证期限届满后答案：A 68、当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书书送达之日起（ ）日内向上一级人民法院提起上诉。A、7B、10C、15
38、D、30答案：C解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。 69、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据仲裁法规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A仲裁委员会所在地 B合同签订地C乙方所在地 D建设工程所在地答案：A解析：本题考点为仲裁裁决的撤销。根据仲裁法第58条、第59条的规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人
39、民法院申请撤销裁决 70、下列对于争议解决方式中的和解方式理解正确的是（ ）。A、双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生法律的效力B、当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，由仲裁庭根据和解协议作出裁决书C、当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请D、在诉讼中和解的，产生法律效力答案：C 二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71、根据物权法规定，可以作为抵押财产的有（）。A.宅基地使用权B.股权C.建设用地使用权D.原材料E.正在建造的建筑物答案：CD
40、E解析：本题考查物权法有关抵押财产标的的规定 72、抵押权的实现正确的是（ ）。A、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物拍卖C、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接取得抵押物的所有权D、同一财产向两个以上债权人抵押的，可以连带清偿E、同一财产向两个以上债权人抵押的，按照比例清偿答案： AB73、根据专利法，授予发明和实用新型专利，应具备的条件有（ ）。A、新颖性 B、创造性 C、美观性 D、实用性 E、独创性答案： ABD解析：E独创性是著作权法的要求，C美观性是外观设计专利的要求。 74、建筑工程一
41、切险的被保险人具体包括（ ）。A、业主B、工程所有人C、承包商或分包商D、技术顾问E、设备供应商答案： ABCD解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。 75、下列选项中，属于刑事责任中主刑的有（ ）。A、管制 B、拘留 C、死刑 D、有期徒刑 E、缓刑答案：ACD解析：B拘留是行政处罚，E是刑罚的
42、执行，不是主刑。 76、施工单位的资质是根据（ ）确定的。A、注册资本 B、技术装备 C、业绩 D、企业信誉 E、专业技术人员答案：ABCE 77、勘察设计可以不进行招标的项目有（ ）。A、抢险救灾的项目B、涉及国家安全、国家秘密的项目C、建筑艺术造型有特殊要求的D、采用特定专利或专有技术的E、涉及公共安全的答案：ABCD 78、下列投标文件，属于废标的有（ ）。A、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B、投标文件未按照招标文件的要求予以密封C、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函D、投标文件中的大写金额与小写金额不一致E、投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印
43、章答案：ABCE解析：工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：(1)无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；(2)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；(4)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；(5)未按招标文件要求提交投标保证金的；(6)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的。 79、根据招标投标法，没收投标保证金的条件有（ ）。A、投标人在投
44、标有效期内撤回其投标文件B、投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件C、中标人未能在规定期限内提交履约保证金D、中标人未能在规定期限内完成合同任务E、中标人未能在规定期限内与招标人签署合同答案：ACE 80、建筑市场诚信行为公告，在下列（ ）情况下可以修正或变更。A、公布的信息有误B、被公告的单位的整改经审核确认有实效C、行政处罚决定经行政复议，行政执法监督被变更或撤销D、行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E、行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销答案：ABCE 81、根据民法理论，建筑工程施工合同属于( )。A诺成性合同B双务合同C要式合同D无偿合同E、实践性合同答案：ABC解析：
45、本题考核点是买卖合同的特征。双方法律行为，是指双方当事人相对应的意思表示达成一致而成立的民事法律行为，如合同行为。为了方便商品流转，法律原则上对买卖合同的形式不作硬性要求。 82、根据合同法，下列要约中，不得撤销的有（ ）。A、要约人确定了承诺期限的要约 B、要约人明示不得撤销的要约 C、已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D、受要约人有理由相信该要约不能撤销，且为履行合同做了准备的要约 E、受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约答案：ABD83、甲乙双方签订房屋买卖合同，该合同的有效要件为（ ）。A、行为人具有相应的民事行为能力B、行为人言行一致C、行为不违反法律或者社会公共利益D、当事人达成一致意见E、形式符合法律要求答案：ACE
