1、水电暖安装合同 篇一：水电暖安装合同 水电暖安装合同 甲方：（发包方）_ 乙方：（承包方）_ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的水电暖工程工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程承包方式：_ a、包工包料；b、包工、部分包料；c、包清工。 4、工期：自_年_月_日起至_年_月_日止。 5、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的商定 1、本工程乙方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场。并由甲方验收。 2、乙方供给的材
2、料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的商定 1、本工程应严格执行国家住宅装饰工程施工标准GB502102001和建筑装饰装修工程质量验收标准GB503272001并参照其它地点标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等本身缘故造成质量咨询题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。 第四条：工程付款方式、承包内容、结算的商定 1、自签订合同之日，支付总工程款的_给乙方作为定金，主材进入现场支付工程款的_，整体竣
3、工验收合格后支付_，余 _为质保金。 2、本工程保修期_年，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、乙方承包内容： 1) 水电开槽、布线、穿线、埋槽； 2) 所有水电施工过程中的垃圾现场整理装袋； 3) 水电施工穿墙、打孔、切割 5、其他收费工程另计。 第五条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商处理，当事人不愿意协商、调解处理，或协商、调理不成时可按本合同商定向人民法院提起诉讼。 第六条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格恪守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终
4、止合同，应以书面方式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面方式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第七条：其它商定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见要素造成的工期延误，经双方确认后能够顺延。 2、保修期内由于乙方的施工不当造成的质量咨询题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产质量量异议或不可遇见缘故造成的咨询题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附那么 1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。 2、本
5、合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、工程保修期_年，过了保修期，甲方应支付乙方维护的相应费用。 甲方签字（盖章） ： 乙方签字（盖章） ： 年 月 日 年 月 日篇二：建筑工程水电暖安装施工合同 建筑工程施工合同 （安装） 工程名称:*工程*#楼 甲方:*建筑安装 有限责任公司 乙方: 签订日期： 年月日 建筑工程施工合同 为标准企业治理，加强竞争认识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立 “金洲杯的质量目的及创立市级平安文明工地的平安目的”从严从精为治理前提，据此双方依照现行的相关法律规定，经协商一致签订本合同。 一、工程名称：*工程*#楼。 二、工程地点：
6、*路以西，*路以北。 三、承包范围：施工蓝图内的安装工程。 四、施工日期：2011年2月20日至2012年6月5日 五、平安、质量等级：金洲杯及市级平安文明工地 六、承包方式：包清工 七、承包价格：按建筑面积，51#、53#、54#楼每平方米元计算。(建 筑面积计算执行国家标准GB/T50353-2005)（如地暖盘管建立单位甩 项，本工程以建筑面积乘以元/平方米计算。） 八、甲方的权利及义务： 1、负责材料的供给，因材料不合格给乙方所造成的损失由甲方负责； 2、负责工程施工的交底，建立单位的联络工作及外界一切关系； 3、甲方施工期间负责乙方生活费，结账时扣除，春、秋、寒假时保证工 人工资足额
7、发放； 4：负责工程质量的监视；出现工程质量不合格及平安隐患，甲方有权利 责令乙方整改，所出现损失由乙方负责；甲方并追加损失的12倍 罚款；关于已施工完毕的工序，因甲方缘故造成的返工，整改或增加 工程量，甲方向乙方支付相应的人工费；5、甲方造成的因材料不及时或其他缘故造成的停工；在有效时间超过12 小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿；并顺延工期； 6、甲方发觉乙方浪费材料，按原物价的2倍罚款； 7、甲方负责大型施工器具和工具耗材、两台切割机及施工电缆，并负责 乙方施工人员临舍用电、用水的费用，做饭用电计费； 九、乙方的权利及义务 1、 乙方必须恪守甲方的施工现场治理制度； 2、 乙方依照工程组
8、织人员,进展施工； 3、 严格按照施工工程范围提早做好材料和设备的用量打算,提早四天 提交甲方审批及采购供给,迟报造成停工,甲方概不负责. 4、 乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进展施工,确保工程质量 如期交工。（图纸变更，依照实际情况工期顺延） 5、 负责现场和班组自检材料和班组技术交底及平安交底。 6、 乙方现场负责人，必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业 标准，分项工程完成后必须到达验收标准； 7、 做到文明施工。做到不扰民，不随意在生活区、工作区、在建建筑 物内大小便，发觉一次罚款50元/次。 8、 乙方必须服从甲方治理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在 施工期间的任何
9、时间、任何地点打架斗殴及盗窃。发觉一次罚款 200-1000元，并去除工地。严峻者交公安机关处理。 9、 出现非甲方缘故，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故 停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成 的损失，甲方有追偿的权利。10、 乙方必须按甲方施工进度组织人员进展施工，因乙方人员少、组织 不力等缘故导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行安排其他 人员、队伍进展施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。 11、 乙方自备小型工具。 十、付款方式： 、在施工期间，工人以生活费600元/人月发放。所支付生活费及借支在结账时扣除； 、框架完成付总人工费的30%； 、主体完
10、成验收后付到总人工费的40%； 、工程竣工验收合格交用户后20天内付到总人工费的95%，留5% 待使用一个采暖期无咨询题后付清。 、麦收、秋收年放假时，要确保人工费的支付否那么后果由甲方负 责； 十一、乙方在施工过程中，应加强平安教育治理，严格按平安要求及施工程序操作，正确使用好防护用品，（平安帽、平安带）如出现平安事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。 十二、补充说明 1、 施工内容： （1） 按照本工程图纸的及现行标准的要求进展安装的施工。 （2） 乙方无偿负责所有现场临电维护治理。、 （3） 临时用电前期就位安装，按零工另计。 （4） 零工按技、壮工均工资100
11、元/工日计算。 （5） 如乙方缘故达不到市级平安文明工地标准倒扣总人工费的5%。（6） 消防系统部分甩项（管线安装甩项，预埋、预留不甩） （7） 弱电部分只予留预埋线管、线盒、传铁丝、箱体安装； 2、施工要求： （1） 所有的安装工程必须符合设计要求及标准规定。必须按本工 程图纸设计及现行标准的要求预留及安装所有的水、电、暖 工程。 （2） 避雷及接地要求：人工接地装置或利用建筑物根底钢筋的接 地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。测试接地 装置的接地电阻值必须符合设计要求。 （3） 开关、插座安装：关于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正 确再固定稳埋；暗装盒子口或箱口，应与墙面平齐，不出
12、现 凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好；用水泥砂浆 将盒箱底部四周填实抹平，盒子收口平坦。 （4） 执行国家标准的行业规定进展维修，必须及时到达。 （5） 水、电、暖安装及调试按照国家现行的标准及行业标准进展。 十三、 1、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。 2、 本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。 3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。 甲方代表： 乙方代表： 身份证号： 身份证号： 联络： 联络： 日期：年月日篇三：水电暖安装合同 （华东秀水商业街1#、2#水电暖安装） 签订日期： 年月日 水、电、暖安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方）
13、依照中华人民共和国合同法及有关条例，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的水、电、暖工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点： 2、工程名称： 3、承包范围：建筑面积共计约 平方米的水、电、暖安装 2、承包方式：包清工。 3年 _日至年_日（详细时间以进场通知为准）。 第二条：合同总价： 金额约￥：万元（大写）：约元（人民币）。 第三条：承包范围及内容#楼工程图纸设计内主体上、下水、电、暖及消防工程的劳务分包。 1、 照明系统：（包括：电线、电缆、配电箱、配电柜、一般灯具、插座、桥 架等预留预埋及安装的人工费）2、 上、下水系统：（包括：上下水的预埋
14、预留及安装的人工费）。 3、 暖通系统：（包括：暖通、地暖的预埋预留及安装的人工费）。 4、 消防系统：（包括：预埋预留及安装的人工费）。安防系统：（包括：预 埋预留及安装的人工费）。其中安防桥架、电线电缆、安防箱、配电箱、所有安装的人工费、材料等均由甲方负责。 5、 弱电系统：电线网络（包括：预埋预留及安装的人工费）。其中弱电 桥架、电线、弱电箱、弱电面板、所有安装及其人工费、小区保安监控安装及楼宇对讲安装全部由乙方负责。材料等均由甲方负责。 6、 雨水管：（包括：预留及人工费） 7、 所有出管道至外墙边1.5米-2米范围内。 第四条：承包价格、付款方式、结算商定 1、承包单价及调整：本合同
15、价款采纳一次性包死的方式。 2、付款方式：乙方施工至正负零后，甲方向乙方支付已完成工程量的65%工程款，主体封顶付至完成工程量的65%，完工验收合格后支付已完成工程量的95 %工程款，其余5%为保修金。 第六条：工程技术、质量治理、标准： 1、 乙方必须严格按照国家、地点、行业标准和经甲方审定的施工方案施工， 到达合格。2、 施工中出现质量隐患或咨询题时，乙方应无条件地按甲方技术质量部门的要 求进展返工或整改，直至消除隐患或咨询题。由于乙方缘故照成的损失那么由 乙方全部承担，乙方同时有义务提供整改或处理措施上报甲方。 3、 乙方应保证其承包范围的工程能顺利通过验收，如（乙方缘故）达不到验 收条
16、件，乙方负责免费修复到“交验”标准。 4、 乙方必须服从甲方治理，做好工人的技术交底，严格按照施工图纸、施工 标准的要求组织施工。 5、 分项工程施工完成后，乙方必须先自检，合格后方可报甲方验收。 第七条：双方的责任 甲方责任 1、 提供施工图纸1套、施工场地、工人生活区。 2、 施工区、生活区的临水、临电均由甲方负责。 3、 冬季施工产生的费用由甲方负责。 4、 甲方负责本工程工程外围的协调和建立单位的联络工作。 乙方责任 1、 乙方必须配齐施工中所需的工程治理人员、按时做出阶段性施工、劳 动力安排打算书上报甲方。 2、 乙方应按规定及甲方要求的时间组织工程所需人员进场。 3、 乙方所有进场
17、的人员必须服从甲方的统一治理第八条；争议处理方法：如双方发生争议时，双方协商处理，当事人不愿意协商、调解处理，或协商、调解不成时，可向本合同履行地人民法院提起诉讼 。 第十条：工程保修：本工程保修期贰年（地暖保修壹个供暖期），到期须将乙方工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。保修期内由于乙方的施工各配件造成的质量咨询题由乙方免费维修，在接到甲方后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产质量量异议或不可遇见缘故造成的咨询题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第十一条：合同生效 1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 第十条 ：合同份数、未尽事宜 1、 本合同一式两份，甲、乙双方各执两份。 2、 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并于本合同具有同等法律效 力。 甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_ 签字：签字： 年 月 日 年 月 日
