1、精品范文模板 可修改删除撰写人:_日 期:_2022建设工程勘察合同范本5篇 20_(请自填)建设工程勘察合同范本(一) 订立合同双方: 建设单位:_以下简称甲方; 勘察单位:_勘察院,以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济职责,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_。 第二条勘察的范围、进度和质量_。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时,甲方务必向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2
2、.在签订合同时,甲方务必在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方务必在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方务必在_年_月_日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方务必负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的群众福利设施(如浴室、理
3、发、医疗等)应为乙方人员带给方便。勘察施工中务必的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。 第四条乙方的义务 1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。 2.乙方应于_年_月_日进入现场勘察,_年_月_日提交全部勘察资料,提交测量透明图_份,提交工程地质报告书一式_份(如甲方需要加印、加晒
4、图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。 第五条定金及勘察取费标准及拨付办法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费,总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍回到定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_日内,应按实际勘察 工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 2.属于特殊工程
5、(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,个性重大、紧急、有特殊要求的工程,个性小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收2040%的勘察费。 第六条甲方的违约职责 1.如果由于甲方变更计划,或带给的资料不准确,或未按期带给勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方职责而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。 第七条乙方的违约职责 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续
6、完善勘察,并根据造成的损失状况承担经济和技术职责,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。 2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直理解损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的职责延迟带给勘察文件,时间达_天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 第八条纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也能够直接向人民法院起诉。 第九条其它 _。 本合同_年_月_日双方签字后生效,全部
7、勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委、建委、建行各留存一份。 建设单位(甲方):_(公章) 代表人:_(盖章) 联系人:_ 通讯处:_ 电话或电报:_ 开户银行:_ 帐号:_ 勘察单位(乙方):_(公章) 代表人:_(盖章) 联系人:_ 通讯处:_ 电话或电报:_ 开户银行:_ 帐号:_ _年_月_日订立 20_(请自填)建设工程勘察合同范本(二) 工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号:_ 勘察证书等级:_ 发包人:_ 勘察人:_ 签订日期:_ 发包人:_ 勘察人:
8、_ 发包人委托勘察人承担_任务 根据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定,结合本工程的具体状况,为明确职责,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程建设地点:_ 1.3工程规模、特征:_ 1.4工程勘察任务委托文号、日期:_ 1.5工程勘察任务(资料)与技术要求:_ 1.6承接方式:_ 1.7预计勘察工作量:_ 第二条发包人应及时向勘察人带给下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1带给本工程批准文件(复印件),以
9、及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2带给工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3带给勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4带给勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能带给上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1开工及提交勘察成果资料
10、的时间。 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工,_年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊状况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式。 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大
11、写_),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_%时,向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款,计_元;勘察工作外业结束后_天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_%,计_元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人职责 5.1发包人职责 5.1.1发包人委托任务时,务必以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定带给文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因
12、未带给上述资料、图纸,或带给的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事职责。 5.1.3发包人应及时为勘察人带给并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。 5.1.4若勘察现场需要看守,个性是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。 5.1.5工程勘察前,若发包人负责带
13、给材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时带给各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一齐验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员带给必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能带给时,应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、
14、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化推荐,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律职责,勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它职责。 5.2勘察人贡任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 5.2.2出于勘察人带给的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承
15、担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律职责和免收直理解损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一齐验收发包人带给的材料。 5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议
16、中勘察人应负的其它职责。 第六条违约职责 6.1由于发包人未给勘察人带给必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。 6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额10
17、0%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。 第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条其它约定事项:_ 第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或调解不成的,能够由_仲裁委员会仲裁。 第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出
18、机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式_份,发包人_份、勘察人_份。 发包人名称:_勘察人名称:_ (盖章)(盖章) 法定代表人:(签字)_法定代表人:(签字)_ 委托代理人:(签字)_委托代理人:(签字)_ 住所:_住所:_ 邮政编码:_邮政编码:_ 电话:_电话:_ 传真:_传真:_ 开户银行:_开户银行:_ 银行帐号:_银行帐号:_ 建设行政主管部门备案:_鉴证意见:_ (盖章)(盖章) 备案号:_经办人:_ 备案日期:_年_月_日鉴证日期:_年_月_日 20_(请自填)建设工程勘察合同范本(三) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照中华人民共和国经
19、济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体状况,双方达成如下协议: (一)工程概况 1.1、工程名称:办公楼装修 1.2、工程地点:上东新邻里办公楼 1.3、承包范围:3f-4f室内装饰工程 1.4、承包方式:包工包料 1.5、工期:本工程自20_(请自填)年05月02日开工,于20_(请自填)年06月02日竣工。 1.6、工程质量:优良元,大写 (二)甲方工作 2.1、开工前7天,向乙方带给经确认的施工图纸或作法说明1份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方带给清楚的施工界面。
20、向乙方带给施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项,水电费由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2、指派进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作,按时支付工程款。 2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作,并承担相应费用。 (三)乙方工作 3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3、严格执行施工规范、安全操作
21、规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 (四)关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。 4.2、因甲方原因未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3、因乙方职责,不能按工期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 (五)关于工程质量及验收的约
22、定 5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2、本工程质量应到达质量评定优良标准。 5.3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知30日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。 (六)、关于工程价款及结算的约定 6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种; (1)固定价格 (2)固定价格加价%包干风险系数计算。 (3)包工包料。 6.2、工程进度款与支付: 竣工验收合格后
23、30日内付款95%,5%为交工验收备案开始计满一年的质保金。 (七)、有关安全生产和防火的约定 7.1、甲方带给的施工图纸或作法说明,应贴合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 7.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规范、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方有权拒绝施工,若导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。 7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。 (八)奖励和违约职责
24、8.1、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责承担损失。 8.2、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 8.3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 8.4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由职责方赔偿对方由此造成的经济损失。 (九)争议或纠纷处理 9.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 9.2、当事人不愿透过协商、调解解决或者协商、调解
25、不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁 (十)其他约定 (十一)附则 11.1、本工程需要进行保险时,应另订协议。 11.2、本合同一共两份,双方各执一份。 11.3、本合同履行完后自动终止。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 20_(请自填)建设工程勘察合同范本(四) 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际状况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程资料 二、工程地点 三、工程期限 1、
26、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。 2、如遇下列状况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不贴合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上状况发生的十天内,就延误的资料和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答中国教育总网文档频道复,乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价:人民币元整(¥元)。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币元整(¥元); 2、工程施工结束后,甲方
27、在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币元整(¥元); 3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币元整(¥元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程贴合设计和施工方案要求,运行正常,透过验收。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为透过验收。 3、整个工程验收合格,则透过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未透过验收,引起争议时,请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相
28、关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。 (1)负责本工程的监督,用心协调施工配合关系。 (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。 (3)带给有利施工的现场条件。 (4)审核工程计划进度表。 (5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。 (6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周
29、内组织验收。 (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务 (1)严格按设计图施工,质量技术指标贴合工程的各类标准和规范的要求。 (2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。 (3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。 (4)带给竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。 (5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。 九、服务条款无。 十、违约职责 1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总
30、价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。 2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。 3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。 4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。 十一、合同的变更及解除 1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲
31、乙双方不得无故变更或解除。 2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。 3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限到达60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限到达120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。 4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限到达60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限到达120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。 5、变更
32、或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。 十二、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应透过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。 十三、其他条款 在合同履行过程中,双方能够根据实际状况,对合同未尽事宜协商确定。 合同签定地: 十四、合同文本和效力 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 20_(请自填)建设工程勘察合同范本(五) 岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探 工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号:_ (由勘察人编填) 勘察证书等级:_ 发包人:_ 勘察人:_ 签订日期:_ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人_ 勘察人_ 发包人委托勘察人承担_