1、建业集团电力外线工程施工合同范本电力外线工程施工合同发包方 ( 甲方 ):;地址 :;法定代表人 :;邮政编码 :;联系电话 ( 传真 ):;承包方 ( 乙方 ):;地址 :;法定代表人 :;邮政编码 :;联系电话 ( 传真 ):;依照中华人民共与国合同法 、中华人民共与国建筑法及其她有关法律、行政法规 , 遵循平等、 自愿、公平与诚实信用的原则 , 就本工程电力外线工程施工 , 双方协商一致 , 订立本合同。一、工程名称:小区电力外线工程施工。二、工程承包范围小区所有楼栋电度表 ( 含 ) 以前高低压线路的施工、设备安装调试及验收送电及与之有关的手续办理。三、质量标准执行国家现行电气设备安装
2、供用电规范的规定与电气设备安装施工验收规范的具体规定及设计图纸技术要求标准, 并应最终通过市供电局有关部门的验收。四、合同工期合同签订后, 乙方应做好材料准备工作, 接到甲方通知后日内进场施工, 工期为日。接甲方通知后乙方不得拖延进场时间, 除不可抗力除外, 不得拖延工期。( 如有甲供材应明确甲供材种类规格、数量及进场时间。)五、合同价款的确定1、合同总造价为元 ( 大写 :),其中施工费元 , 向供电部门及与本电力工程有关的其她主管部门缴纳的手续费用元。建业集团电力外线工程施工合同范本2、施工费就是指 : 除向供电部门及与本电力工程有关的其她主管部门缴纳的手续费用之外 , 甲方向乙方支付的、
3、以及通过乙方支付的一切与本工程相关的费用。3、本工程合同价款采用固定价, 承包范围内的工程内容造价均不予调整。六、付款方式及付款节点:1、工程款支付采用三个月银行承兑汇票的方式支付。2、根据工程形象进度, 所有室外线缆敷设完成回填土结束后支付总造价中施工费的, 箱式变压器、 高低压配电柜等设备进场安装调试完毕见到送电通知后付至合同总造价中施工费 , 竣工验收正式送电( 能向当地供电部门移交的须配合甲方向当地供电部门移交完成) 结算后付至施工费结算价, 每次付款时甲方扣回乙方现场所发生的水电费用及其她应扣费用。留结算价%作为质量保证金, 两年质保期满无质量问题一次无息付清。3、乙方必须提供真实、
4、合法的发票。 若乙方提供假发票, 自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失, 同时乙方应按假发票票面金额的200%向甲方支付违约金。 乙方承诺甲方追偿本条款所涉损失及违约金的权利不受任何时效限制。七、甲方责任:1、甲方指派为甲方代表 , 负责与监理单位、乙方及现场有关单位联系与协调;2、甲方负责施工场地、进场道路的平整与修建, 具备施工临时供水供电条件;3、甲方向乙方免费提供图纸 套。工程设计变更 , 甲方及时通知乙方 , 如因变更造成工期延误 , 甲方顺延延误的工期。4、甲方按期按量供应合同约定的甲供材料设备;5、甲方应按合同节点及数量及时支付工程款。6、甲方
5、积极提供乙方代办手续时所需应由自己提供的资料。7、甲方收到竣工验收报告后7 天内组织有关单位进行工程验收, 并在验收后2 天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改, 并承担由自身原因造成整改的费用。八、乙方责任:1、乙方指派为本工程项目经理, 组织施工。 甲方可以与乙方协商, 建议更换认为不称职的项目经理; 乙方须经甲方同意方可更换项目经理;2、乙方严格按图纸、施工组织设计与施工规范及技术要求进行施工, 确保合同约定的工程质量 ;建业集团电力外线工程施工合同范本3、乙方负责协调与地方关系及供电部门的关系, 排除干扰 , 保证工程按期竣工, 所发生费用由乙方自理;4、乙方自行解决与承担施工过程
6、中的水电接入及水电费用;5、乙方应严格执行国家有关安全操作规程, 做好安全防护工作, 发生的一切人身、财产安全事故 , 由乙方承担全部责任;6、乙方做好施工现场的文明施工管理工作, 建筑垃圾、剩余土方等及时清理到甲方指定地点 ;7、乙方负责工程竣工后与供电部门的交接工作, 并积极办理与本工程有关手续。在甲方指定的时间内按要求提供相应的资料( 含盖竣工图签的竣工图纸壹套);8、在交叉施工作业过程中, 服从甲方的总体协调与指挥, 自觉维护好与关联各方关系;9、对招标人的运行人员进行培训并指导交接工作;10、已竣工工程未交付发包人之前, 乙方负责已完工工程的保护工作, 保护期间发生损坏、丢失 , 由
7、乙方自费予以修复、补充 ; 甲方要乙方采取特殊措施保护的工程部位与相应的追加合同价款 , 双方另外约定。九、过程控制与竣工验收:1、甲方代表、监理工程师有随时检查、监督施工过程的权力。2、发现施工质量达不到标准规范要求或使用不合格材料, 施工单位应无条件返工、更换材料并承担因此引起的费用增加及工期延误责任。3、各方发现有图纸设计问题, 都应及时提出。若因乙方审图不细致引起的返工, 增加返工费用与延误工期自行承担。4、若实际进度滞后 , 施工单位应按甲方要求增加施工人员、采取赶工措施 , 承担相应费用。5、工程竣工验收时 , 乙方应提前 7日通知甲方 , 并同时提供完整的竣工验收资料。十、 工程
8、结算 :1、设计图纸中的内容一次包死, 结算时不再调整。2、向供电部门、主管部门缴纳的费用按合同价中标明的数量一次包死, 不作调整。3、变更部分费用计算方法 :变更工程量按照变更图纸及现场签证计算; 其相应的变更费用计算按招标文件约定的计算依据 , 并按%优惠比例结算。十一、违约责任:1、由于乙方原因造成的工期延误, 每超过合同工期一天, 乙方应向甲方支付合同总价施工费的5作为违约金 , 该违约金可从合同总价款中扣除; 若延误期限超过天 , 乙方除建业集团电力外线工程施工合同范本按本款约定标准向甲方支付违约金外, 甲方有权单方解除合同; 同时 , 乙方应承担工期延误给甲方造成的所有损失。2、因
9、不可抗拒力或甲方原因而造成的工期延误, 经甲方同意后可顺延工期, 乙方可不承担任何责任 ;3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府有关部门的停工、返工处罚, 工期不予顺延 ;4、若施工质量不符合国家质量验收规范, 施工单位应无条件返工至合格, 并经甲方、 监理方联合验收认可。5、乙方承诺的向供电部门与主管部门缴纳的手续费用万元 , 若实际所收金额超出上述金额 , 超出部分由乙方承担。十二、工程质量保修期、保修范围与内容:1、保修期 : 质量保修期为竣工验收合格之日起两年。2、保修范围、内容: 工程承包范围内所有内容。3、乙方应当在甲方所在地设立常设机构以及固定联系人,(其名单以及联系电话附后)
10、属于保修范围、内容的项目, 乙方应当在接到维修通知之日起24 小时内派人维修; 乙方不在约定期限内派人维修的或维修后仍不能达到本合同“三、质量标准 ”条款的要求 , 甲方可以委托她人修理或更换设备, 相应费用从质保金内双倍扣除; 若质保金已经返还或不足够支付维修费用 , 乙方还应当额外承担相应的维修费用; 由于乙方质量缺陷引起的连带事故, 乙方负责维修并承担所有损失。4、发生紧急抢修事故的, 乙方在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场组织抢修。5、非甲方人为损坏原因引起的保修, 保修费用由乙方承担, 或由乙方垫付后向第三方追偿。6、质量保修完成后, 由甲方组织验收, 验收合格 , 并经甲方或
11、物业公司、 业主签字认可后,视为乙方履行了保修义务。十三、乙方联系方法1、乙方提供如下联系人与地址公司名称 :地址 :邮编 :联系人 :电话 :传真 :2、甲方可通过书面形式将任何通知寄送上述地址, 自寄出后第三日即视为必然已通知乙建业集团电力外线工程施工合同范本方 , 乙方对此认可同意;3、乙方若更换联系人与地址须于7 日前通知甲方, 并得到甲方认可。否则, 视为未变更。十四、争议解决:其它未尽事宜, 双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解, 调解不成时 , 任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。十五、 本合同一式六份, 甲方四份 , 乙方二份 , 自甲乙双方签字盖章之
12、日起开始生效。甲方 ( 发包方 ) 名称 :乙方 ( 承包方 ) 名称 :( 盖章 )( 盖章 )委托代理人 ( 签字 ):委托代理人 ( 签字 ):年月日年月日建业集团电力外线工程施工合同范本附件 :廉洁合作协议书甲方 :乙方 :甲乙双方于年月日签署工程 /项目采购合同 ,为加强业务合作期间的廉洁合作,甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。一、 甲方责任1、 向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度与规定, 对本单位相关人员进行廉洁合作教育。2、 严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。3、 甲方在业务合作期间发
13、现甲方人员任何形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止 ,并及时通报乙方。4、 甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。5、 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。二、乙方责任1、 保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。2、 不得宴请甲方人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3、 乙方单位在业务合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为, 均应及时采取措施予以制止 ,并及时通报甲方。4、 有责任接受甲方对乙方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监
14、督。5、 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报; 甲方人员受贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺按本协议注明合同的合同价款的10%向甲方支付违约金。乙方应同时对本方知情不报人员进行相应处罚。6、 如因乙方单位及人员在业务合作期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有建业集团电力外线工程施工合同范本权取消或终止采购合同的履行,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。7、 甲方接受乙方实名或匿名投诉,常设举报部门及电话:建业集团董办监察室直拨 :0371 69168277电子邮箱 :jianyejc163 、 com三、 在本廉洁合作协议中,甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员 ,同样应遵守本协议条款。(该条款仅适用于施工、材料设备采购业务)甲方 (公章) :代表 :签约日期:乙方 (公章 ) :年月日代表 :
