1、1合同编号： 钻孔桩分包合同钻孔桩分包合同工程名称：金-阿铁路专用线工程 承 包 人：中铁三局集团有限公司金-阿铁路专用线工程项目经理部 分 包 人： 签订日期： 2010 年 月 日 2钻 孔 桩 分 包 合 同承包人（全称）： 中铁三局集团有限公司金-阿铁路专用线工程项目经理部 分包人（全称）： 据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定以及有关法律、法规， 结合 现场具体情况， 经双方 协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：金-阿铁路专用线工程2、分包工程名称：金-阿铁路专用线工程钻孔 桩施工3、分包范围：桥施工图纸范围内的钻孔桩，具体以实际施工数
2、量为准。4、分包方式：包工不包料5、质量标准：合格 6、开工日期：2010 年 月 日竣工日期：2010 年 月 日二、合同价款1、合同价款确定平均单价：直径为 1.8 米钻孔桩： 元/米（大写： 元整）；直径为 1.25 米钻孔桩： 元/米（大写： 元整）；以上均为成孔单价，如开挖不到位或中途停止不予计价。甲方负责水、 电费。乙方负责提供税票2合同规定的工作内容乙方自带钢护筒，导管， 负责成孔，清孔、 砼浇筑并配合下钢筋笼。 甲方负责钢筋笼制做、砼搅拌及到场。3甲方只负责泥浆池的开挖，泥浆池的整修和维护由乙方完成。3、工程量计量工程量按每根桩实际成孔深度减去壹米计量，已人工挖孔成桩部分以 5
3、0%计 量，但对分包人超出设计图纸范 围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。4、工程价款的支付方式：本工程不支付工程预付款，分包人每月 25 编制验工计价报承包人审批，承包人按审批后的验工计价的 80%拨 付工程款。支付工程款的时间：验工计价经承包人审批后 14 天内，拨付工程款。非甲方主观原因（如：停电，自然环境恶劣不能施工等）造成的停工，甲方不进行补偿。工费支付方式：由乙方按照作业人员实名编制工费支付单，甲方将劳务费直接存入劳务人员工资卡中。在合同签定后，乙方向甲方一次性缴纳履约保证金 元，在乙方全部履行合同，且工人全部撤场后返还。三、主要材料管理主要材料（含承包人供应的周转材
4、料）的消耗量按照市政工程预算定额消耗量进行核定，如因已方成孔质量问题造材料的大量损耗（超过设计用量的 1.1 倍），甲方有权按超额部分从分包人结算中扣除；但因偶然的成孔质量引起的材料小量损耗不进行追究。四、施工组织设计和工期 1、进度计划 分包人在开工前 5 天应将施工组织设计和工程进度计划提交承包人。 分包人必须按承包人确认的进度计划组织施工，接受承包人对进度的检查、 监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，分包人应按承包人的要求提出改进措施，经承包人确认后执行。因分包人的原因导致实际进度与进度计划不符，分包人无权就改进措施提出追加合同价款。42、暂停施工及工期延误由于承包人原因造成的停
5、工、工期延误，分包人不计取施工人员窝工费用、机械 补偿费用（此风险已在综合单价中考虑），工期予以顺延；因分包人原因造成的停工、工期延误，费用不予增加，工期不予顺延。3、工程竣工 分包人必须按照合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。 因分包人原因不能按照合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任，每延误一天按结算价款罚千分之一。五、工程设计变更1、工程设计变更 施工中承包人需对原工程设计变更，应提前以书面形式向分包人发出变更通知。分包人按照承包人发出的变更通知及有关要求，进行变更。 因变更导致合同价款的增减及造成的分包人损失，由承包人承担，延误的工期相应顺延。 施
6、工中分包人不得对原工程设计进行变更。因分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致承包人的损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。 2、其他变更 合同履行中承包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。 六、双方职责1、承包人职责提供施工图纸及设计文件。负责贯通测量并进行测量控制； 办理土地征用、拆迁补偿等工作，使施工场地具备开工条件。提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物5保护建筑）、古树名木的保护工作。2、分包人职责自行搭设临时设施，费用已包含在综合单价中；坚决服从施工总承包方及承包人的领导指挥；
7、 遵守当地政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相应费用已竣工工程未交付发包人之前，分包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复； 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前负责清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方必须按图施工，在施工过程中必须经甲方工地代表及监理签认后方可进行下道工序的施工，如违反要求，造成的损失由乙方承担。七、质量与检验1、工程质量 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的
8、评定按建设部现行的质量检验评定标准为依据。如因分包人原因导致导管漏水、卡管等，造成孔桩断桩或孔桩质量检测不合格，工程质量达不到约定的质量标准，则由此而造成的维修、返工费用及工期损失由分包方负责。 由如因承包人原因（混凝土不能及时到位）造成孔桩断桩，则由此而造成的维修、返工费用及工期损失由承包方负责。 2、检查和返工 施工中分包人应随时接受承包人的检查监督，并为检查提供便利条件，检查 中发现质量不符合施工验收规范、设计图纸规定的，分包人应及时返工修改并承担其费用，工期不予顺延。分包人施工工程竣工质量必须达到合同约定的标准，如达不到，分包人承担返工修复的责任与费用。八、竣工验收与竣工结算61、竣工
9、验收分包人应在工程具备竣工验收条件 7 天前，向承包人提交竣工验收报告。承包人收到竣工验收报告后，提请施工总承包方组织发包人、设计、监理检查验收。工程达不到合同约定质量标准，分包人应积极整改，整改后应再提请承包人验收。2、竣工结算竣工验收报告批准后，分包人应在 10 天内将竣工结算报告提交承包人审查，如分包人逾期不报竣工结算，以承包人按合同约定编制的分包工程结算为准。承包人收到结算报告后应在 15 天内给予审核，双方签字盖章后，报公司工程管理部审批并签字盖章后生效。如分包人对审核批准的结算有异议，分包人应在 7 天内向承包人提出复核要求，逾期不提，视为审核有效。在发包人资金到位的情况下，桩基础
10、监测合格并工程竣工结算审核批准后，21 天内付清所欠工程款。九、安全责任与保险1、安全责任承包人负责施工现场的安全监督管理工作，分包人应将其分包工程的施工安全方案上报承包人备案，承包人发现事故隐患，应及时做出处理。分包人必须按有关规定采取严格的安全保护措施，坚决服从承包人对施工现场的安全生产管理，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非分包人原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。若发生重大伤亡事故，分包人应及时报告承包人，并为抢救提供必要的条件。承包人有权监督分包人采取的安全保护措施和执行情况，有责任要求分包人改善和加强安全防护条件。分包人必须做到有关工种持证上岗的
11、要求。承包人、分包人双方应签订建设工程安全生产协议作为合同附件二。2、保险7分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，承包人、分包人均有 责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。十、施工配合分包人应该做到各施工单位之间的协调配合及承包人要求的其它配合工作，并不再另外计取配合协调费。十一、计时工合同范围以外如确需发生零用工时，必须事先报承包人批准（必须经承包人现场领工员、技术主任或总工、生产副经理或经理三方签认方可有效）方可生效。如遇特殊情况不能及时报批，应在 24 小时内补办相应手续，超过 24 小时视为
12、弃权。十二、工程转包与分包 分包人不得将承包的工程再转包和分包，否则承包人有权终止合同，并对分包人处以 15 万元的罚款。 十三、不可抗力 1、对发生人力不可抗拒的自然灾害，如地震等，分包人应迅速采取措施，尽力减轻损失，并在 24 小时内向承包人通报受灾情况。2、因不可抗力所造成的损失，由双方分别承担：工程本身的损失（运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害）由承包人承担。人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。分包人机械设备和材料的损失及停工损失由分包人承担。十四、合同争议的解决承包人、分包人双方因合同发生争议时，双方应及时协商解决，如不能取得一致，请求太原市有管辖权的人民法院解决。十
13、五、其他事项81、本合同未尽事宜双方可签订补充协议，作为合同的一部分，与本合同有同等效力。2、本合同正本两份，承包人、分包人双方各执壹份，副本两份，由承包人备案。3、本合同双方约定签字盖章后生效。4、本合同附件有：建设工程安全生产协议承包人：（公章） 分包人：（公章）法人（委托）代表： 法人（委托）代表：联系电话： 联系电话：签订日期： 年 月 日 签订地点： 9附件一：建设工程安全生产协议承包人： （以下简称甲方）分包人： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国建筑法、 中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产管理条例及安全生产许可证条例有关法律、法规， 结 合承包人同
14、分包人签订的建设工程施工分包合同有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议。一 协议范围和有效期限1 安全生产的协议范围为在施工现场进行施工准备、工程施工、竣工验收的全过程和工程保修作业过程。本协议的有效期为自协议订立之日起到工程保修期满终结。二 安全责任目标2 本工程 项目工地策划创 金昌 市安全文明（样板、优良） 样板 工地，乙方施工管辖范围内必须达到安全文明工地的要求。3 安全生产指标：杜 绝重伤以上事故和火灾事故，员工年负伤频率小于 10。三 安全生产资金5 甲方按照双方签订的建设工程施工分包合同的规定及时拨付工程款。6 工程施工安全生产费用均包含在工程分包费中，乙方应优先
15、保证安全生产的投入，只有施工现场达到安全生产条件后，方能进行施工生产。7 安全生产费用和文明施工增加费用的投入实行验收核定报验制度，由乙方按照这两项费用的内容和要求组织实施，报甲方验收。所发生的每项费用支出，由乙方提供原始凭证和验工计价单，经甲方安检部门审核后列入验工，并作为结算计价的依据。8 乙方对列入建设工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落10实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。四 安全责任和义务9 甲方责任和义务：9.1 负责将乙方纳入甲方的安全生产管理体系中，对施工现场安全生产实行统一管理，设专职安全生产管理机构和
16、人员。9.2 负责检查、督促乙方贯彻执行国家的安全生产各项法律法规，严格执行公司的安全生产各项规章制度。9.3 负责对乙方全员进行入场安全教育，组织开展安全生产的宣传活动，并指导 乙方开展各项安全活动。9.4 负责对安全措施和专项施工方案的编制及实施进行指导、审核、监督检查。9.5 负责完善施工现场安全生产的各项规章制度，并贯彻实施。9.6 负责组织定期和专项安全检查，对发现的安全隐患及时责令乙方进行限期整改；当危及人身安全时，有权下达停工和整改命令。9.7 负责向乙方说明施工范围内因建设施工可能对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等造成损害的施工注意事项。9.8 根据现场情况负责对安全设施进行使用
17、前的验收。9.9 按照分包合同的规定及时拨付工程款，优先保证安全生产费用的使用。9.10 负责为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害险。9.11 负责各项安全管理资料的收集和整理，及时准确上报各类安全事故和报表。10 乙方责任和义务：10.1 必须严格遵守国家和当地政府有关安全生产的法律法规，遵守施工现场的各项规章制度，严格按规程、标准、规范和各工种安全操作规程要求组织生产，严禁违章指挥，并自觉接受地方政府的监督、检查。10.2 必须自行建立完善的安全生产管理体系，对生产全过程的安全实施管理，并接受甲方的监督与管理。1110.3 必须配齐专（兼）职安全管理人员，对生产全过程的安全进行监督和检查
18、。10.4 在施工前，负责组织乙方人员接受甲方进行的入场安全教育，并负责乙方全员的现场和班组两级安全教育，及时向甲方提供有关培训教育及安全活动记录。安全教育不合格和不具备从业资格的人员不得上岗作业。10.5 凡从事起重操作人员、爆破作业人员、登高架设人员、电工、电焊工、特种 设备的安拆与操作人员等特种作业人员，必须持有效合法的特种作业操作资格证，方可组织上岗作业。10.6 进入施工工地，应当按照甲方的施工总平面图布置，在甲方指定的位置搭设临时建筑；施工现场的办公、生活区与作业区必须分开设置，并保持安全距离；不得在尚未完工的建筑物内设置员工集体宿舍。10.7 在各项工程施工前，负责编制分包工程施
19、工的各项安全技术措施和安全用电措施，对危险性较大的（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程、爆破工程等）的工程，必须编制专项施工方案，报甲方审核、总监理工程师签字批准后实施，并安排专职安全管理人员进行现场监督。10.8 在各分部分项工程施工前，负责将分包工程施工的安全技术措施要求向作业人员进行交底，经双方签字确认后方可进行作业。10.9 负责在施工现场的临边、洞口和危险场所、部位按规定设置明显的安全警示标志，并绘制施工现场安全标志布置图。10.10 负责根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（外电防护、临边防护、洞
20、口防护、安全网、通道防护、作 业场地隔离防护等）。专项安全防护设施搭设完毕后，必须经甲方检查验收。安全防护设施的拆除和变更，必须报甲方审批同意后方可实施。10.11 负责按照文明施工的标准要求，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、 废气、 废 水、固体 废物、噪声、振 动和施工照明对人和环境的危害和污染。1210.12 按照甲方的统一安排，乙方应在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用 电、使用易燃易爆材料等各项安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口设置明显标志。10.13 自备、采购、租赁的安全用具、机械 设备、施工
21、机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。使用前必须经验收合格后，方可投入使用。特种设备必须经当地具有专业资质的检验检测机构进行检测，并获得使用许可证后方可投入使用。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应由专人管理，定期进行检查、 维修和保养。要建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。10.14 有权拒绝违章指挥。在施工中发现危及人身安全的紧急情况时，有权立即停工，组织人员采取必要的应急措施后撤离危险区。10.15 负责向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害；如实向甲方提供危险作业人员名单
22、，并保持作业人员稳定，承担意外伤害保险费用。10.16 对发现的各种安全隐患，必须制定针对性的整改措施，组织有关人员立即进行整改。10.17 负责将本单位有效的安全生产资格证复印件和绘制的施工现场安全防护设施布置图与安全标志布置图、特种作业人员与安全管理人员的上岗证复印件、特种设备准用证复印件、编制的实施性施工组织设计、临时用电等危险性较大的施工方案、经交底人和从业班组双方签字确认的各分部分项安全技术交底、现场安全教育记录、班级安全活动记录与教育记录、安全管理人员的检查记录必须报甲方备案。10.18 必须持有相应资格的有效的安全生产许可证。11 甲乙双方应遵守安全生产法律、法规和本协议的规定，
23、避免生产安全事故的发生。一旦发生事故，双方必须立即进行应急救援。事故造成的损失由责任方承担。五 违约责任1312 甲乙双方未履行各自的安全责任，受到地方政府监督部门的处罚，由责任方承担相应的费用。13 甲方对施工现场安全生产实行统一管理，乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方不服从管理，责令限期整改，逾期未改正的违章行为或安全隐患，甲方有权按建筑施工安全生产管理条例规定对乙方进行处罚，导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。14 在生产过程中，甲方有 权制止乙方员工的“ 三违”行为，并按现场安全管理规章制度对责任者予以处罚，对不接受安全教育、不符合从业条件的和屡次违犯规章的乙方员工，乙方必须将其清退出场。15 乙方不能保 证施工 现场安全生产条件、不按规定为乙方员工提供劳动保护用品，甲方有权对其进行完善，所发生的费用在乙方的应付工程款中扣除。16 乙方不能及 时按 建筑施工安全检查标准要求，向甲方提供相应的和完整的安全资料，受到地方政府监督部门的处罚费用，由乙方承担。六 其它17 本协议在双方签字盖章后生效。18 本协议作为分包合同附件一。14承包人：(公章) 分包人：(公章)地址： 地址：法定（委托）代表人： 法定代表（委托）人：电话： 电话：协议签订日期： 年 月 日 协议签订地点：
