1、1湖北省建设工程施工合同2007 年范本导读：就爱阅读网友为您分享以下“湖北省建设工程施工合同 2007 年范本”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对 的支持!EF-2007 -0203工程编号： 合同编号：湖 北 省 建 设 工 程 施 工 合 同工程名称：工程地点：发 包 人：承 包人：湖北省工商行政管理局2监制湖 北 省 建 设 厅二 00 七年九月目 录第一部分协议书一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、工程质量1五、合同价款2六、组成合同的文件“2七、发包人承诺2八、承包人承诺2 2 2第二部分通用条款一、总则1 定义3 2 合同文件及解释5 3 语言及适用的法律、标准与规范
2、5 4 通讯联络“6 5 工程分包6 6 现场考察 37 7 投标文件的完备性和义务 7 8 文物、化石和地下障碍物7 9 安全事故处理：8 10 知识产权“8 11 联合体的责任8 12保障9 13 财产9二、合同主体 14 发包人9 15 承包人10 16 现场管理人员任命和更换“ 1217 发包人代表12 18监理工程师13 19 造价工程师14 20 承包人代表14 21 分包人和另行分包15 22 承包人雇员“15三、担保、保险与风险23 工程担保16 24 发包人风险18 25 承包人风险18 26427 四、工期28 进度计划和报告20 29开工21 30 暂停施工和复工21 3
3、1 工期延误22 32 加快进度23 33 竣工日期24 34 误期赔偿24五、质量与安全35 质量的管理24 36 质量目标“24 37 已完工程及设备材料保护25 38 安全防护和文明施工25 39 放线26 40 钻孔与勘探性开挖27 41 发包人供应材料设备27 42 承包人采购材料设备一“28 43 材料设备的检验29 44 检查和返工30 45 隐蔽工程和中间验收30 46重新检验和额外检验31 47 工程试车 3148 竣工资料32 49 竣5工验收32 50 质量保修33六、造价51 工程计量和计价33 52 预留金34 53 零星工作项目费34 54 5556 57 工程变更
4、价款的确定37 58 工程价款支付38 59 索赔40 60 竣工结算与结算款41 61 质量保证42七、合同争议、解除与终止62 合同争议?43 63 合同解除45 64 合同解除的支付：46 65 合同终止47八、其他66 税费47 67 保密要求47 68 廉政建设48 69 合同份数48 70 补充条款48 第三部分专用条款61 定义49 2 合同文件及解释49 3 语言及适用的法律、标准与规范-49 4 通讯联络49 14 发包人5015承包人5017 发包人代表51 18 监理工程师51 19 造价工程师5l 20 承包人代表52 21 分包人 52 23 工程担保52 2627
5、28 进度计划和报告53 36 质量目标53 38 安全防护和文明施工53 41 发包人供应材料设备53 45 隐蔽工程和中间验收 53 47 工程试车” 53 49 竣工验收 53 51 工程计量和计价 54 54 提前竣工奖与误期赔偿费54 55 合同价款与调整55 58 工程价款支付755 60 竣工结算与结算款“56 61质量保证56 62 合同争议57 67 保密要求57 69 合同份数57 70 补充条款 58 第四部分附件与格式附件一工程质量保修书“59 附件二发包人供应材料设备一览表61 附件三湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书62 附件四履约银行保函64 附件五支付银行保
6、函65 附件六预付款银行保函66第一部分协议书发包人：（全称） 中百控股集团股份有限公司承包人：（全称） 武汉雅阁市政建设工程有限公司依照(中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法、 中华人民共和国招标投标法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施8工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 中百控股集团中百超市办公大楼室外改造工程工程地点： 湖北省武汉市二、工程承包范围拆除工程、土石方工程、大楼给排水工程、道路工程以及其他零星项目等工程。三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数： 35 （日历）天。四、工
7、程质量工程质量标准： 合格五、合同价款合同价款：(大写) ： 伍拾柒万捌仟捌佰玖拾元贰角 元(小写) ： 578890.20 元其中：安全防护、文明施工措施费： 15150.91 元(大写) ： 壹万壹佰伍拾元玖角壹分 元(小写) ： 15150.91 元9其它约定：六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 21 款赋予的规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同
8、所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间： 年 月 日本合同订立地点： 年 月 日双方约定本合同自： 年 月 日 生效十、合同备案本合同生效后必须送 备案。发包人：(公章) ： 10承包人：(公章) ：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：第二部分 通用条款 (略)第三部分专用条款1 定义需要重新定义的词语和新定义的的词语：2 合同文件及解释21 合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：3 语言及适用的法律、标准与规范33 约定适用的标准、规范的名称：4 通讯联络42 各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地
9、址为止。 发包人：11通讯地址： 收件人：联系电话： 邮政编码：传 真： 电子邮箱：开户银行： 账 号：承包人：武汉雅阁市政建设工程有限公司通讯地址：武汉市阳逻经济开发区香炉山 1 号 收件人：联系电话：027-89800992 邮政编码：430000 传 真：027-89802886 电子邮箱：开户银行：建设银行阳逻电力支行 账 号：42001136239050000750监理单位：通讯地址： 收件人：联系电话： 邮政编码：12传 真： 电子邮箱：造价咨询单位：通讯地址： 收件人：联系电话： 邮政编码：传 真： 电子邮箱：14 发包人 141 发包人完成下列工作的约定：(1)办理土地征用、拆
10、迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：(3)开通施工现场与城乡公共道路问的通道的约定：(4)提供资料的时间：(5)办理有关所需证件的约定：(6)组织现场交验的时间：(7)组织图纸会审和设计交底的约定：13(8)协调保护工作的约定：(9)发包人应做的其他工作及其约定：委托给承包人负责的部分工作有：142 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1)提供的时间：(2)提供的份数：143 提供施工场地的标准：提供施工场地的时间：15 承包人151 承包人有关工作的约定(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设
11、施的时间和要求：(9)承包人应做的其他工作及要求：156 承包人负责的设计的约定(1)合同约定由承包人负责的设计：(2)承包人提供设计的时间：17 发包人代表171 发包人任命的发包人代表是：联络通讯地址与方式如下：传 真： 电子邮箱： 14172 发包人代表职权范围：18 监理工程师181 负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位： 法定代表人：任命 为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话： 邮政编码：传 真： 电子邮箱：19 造价工程师191 负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位： 法定代表人：任命 为造价工程师，其联络通讯地址与方式 通讯地址：
12、联系电话： 邮政编码：传 真：电子邮箱：20 承包人代表201 承包人的承包人代表是：陈文斐联络通讯地址与方式如下：通讯地址：15联系电话：13517127436传 真：电子邮箱：21 分包人211 分包人及有关约定：23 工程担保231 承包人向发包人提供履约担保的约定：(1)担保金额：(2)提供履约担保时间：(3)提供履约担保方式：234 发包人向承包人提供支付担保的约定：(1)担保金额：(2)提供支付担保时间：(3)出具支付担保方式：26 不可抗力261 不可抗力的其他情形：27 保险271 发包人委托承包人办理保险事项有：口通用条款 271 款的第(1)项；口通用条款 271 款的第(
13、2)项；口 通用条款 271 款的第(3)项。1628 进度计划和报告 283 承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：每月 25 日。36. 质量目标361 合同质量的奖罚：质量达不到合格要求按中标价的2%处罚38 安全防护和文明施工3 需要试车的，本条不适用。口 需要试车的，试车的内容及要求具体如下：49 竣工验收495 中间交工工程的验收口本工程无中间交工工程的，本款不适用。口本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下： (1) 工程， 计划竣工时间： ，其范围包括： (2) 工程， 计划竣工时间： ，其范围包括： (3) 工程， 计划竣工时间： ，其范围包括：
14、(4) 工程， 计划竣工时间： ，其范围包括：51 工程计量和计价511 工程计量和计价的依据17招标文件中约定的计价要求：12345 6 双方达成的其它计价要求：512 承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间： 54 提前竣工奖与误期赔偿费541 提前竣工奖的约定口不设提前竣工奖的，本款不适用。口设提前竣工奖的，(1)每日历天奖励额度为(2)提前竣工奖的最高限额是542 误期赔偿费的约定(1)每日历天赔付额度： 中标价的 0.15% /天(2)误期赔偿费最高限额是： 2000 元55 合同价款与调整552 合同价格调整方式口 采用固定价格合同，选择其中之一：口 采用固定总价合同18
15、口 采用固定单价合同合同风险范围如下：口采用可调价格合同合同价格调整内容：口采用成本加酬金合同 合同构成方式：口58工程价款支付581 发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：无。扣回预付款的时间和比例：无。5821 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：工程完工验收合格后按合同价的 50%支付工程款，甲方审计完毕后支付至审计定案金额的 95%，采用六个月期的商业承兑汇票支付。余额 5%为质保金，保修期满无任何保修责任，甲方于 5 日内付清余额。583 发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。预付计划：支付计划：使用要求：19调整方式：5841 约定利率口按照中国人民银行发布的同
16、期同类贷款利率。口 为：60 竣工结算与结算款601 结算的程序和时限：口按通用条款 602 款至 607 款的约定办理；口 双方关于结算时间、程序的其它约定：60.8 约定结算特殊要求：1、所有清单上列有的项目，按乙方投标单价、取费和实际工程量进行结算（清单中已有项目的结算单价不因实际工程量发生增减而调整） 。若乙方投标时出现工程量清单范围内漏项缺项的项目，费用由乙方自行承担；2、新增项目：（1）执行鄂建文2008214 号、鄂建文2008215 号、鄂建文2008216 号及省市造价管理部门现行有关文件规定，材料价格以施工当期的信息价为准，采用 种（湖北省建设工程价格信息；武汉市建设工程价
17、格信息） ，范围及价格超出信息价的，须办理价格审批手续；（2）承诺按上诉约定结算方式总价（不含清单内项目部分）下浮 18 %61 质量保证20612 质量缺陷责任期：(1)质量缺陷责任期：口 六个月口十二个月口二十四个月口 约定的缺陷责任期：(2)质量缺陷责任期计算方式：口按照通用条款的约定。口其他计算方式：613 质量保证的方式口工程质量保证担保口工程质量保险口质量保证金口其它保证方式：6131 工程质量保证担保的方式及担保金额：6132 工程质量保险的方式及保险盒额：6133 质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额：口按通用条款的约定，为工程价款结算总额的 5。口 为(2)质量保证金
18、的扣留：口按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程21款(包括进度款和结算款) 中扣留， 扣留的比例 5。口其他扣留方式：6134 质量保证金返还的其它约定：62 合同争议624 争议或认定机构口按通用条款本款的约定；口 不按通用条款本款的约定，具体为：(1)本合同在履行过程中发生争议，由双方协调解决，也可向工商行政管理机关或相关行业主管部门申请调解。协商或调解不成的，双方同意由武汉市仲裁委员会仲裁（双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁协议的，可向人民法院起诉） 。626 双方同意选择下列一种方式解决争议：口 向口 向有管辖权的人民法院提起诉讼。67 保密要求671 对承包人保
19、密信息的约定：保密信息的提供时间：保密的范围：仲裁委员会申请仲裁。保密的责任及保密费用：2269 合同份数692 合同副本的份数： ，其中发包人 份，承包人 份。70 补充条款：本项目一经中标，应作为本企业的重要项目，必须达到合格工程，项目经理部专班常驻，现场要保持稳定性、连续性，负责施工全过程。按规定要明确承诺项目经理及整个项目班子承担本工程工作。如在工程中发现项目经理及项目班子与投标文件所报不符，招标人将终止合同并由中标人承担所有的法律经济责任。 （中标人应无条件清场、退场、赔偿） 。2、可自愿提出优惠的具体做法及承诺。3、由施工引起对周边环境的影响和造成的损失，一概由中标人承担。现场安全
20、、文明施工费用包干列入总投标价内。4、施工前期，各有关部门征收各种费用，除文件规定招标方支付外，均由中标方承担。5、中标人的材料、设备订购经招标方现场代表和监理总监审核、签字后方能签订相应合同。6、中标人如达不到招标人所要求的质量，招标人将按中标价的 2%对中标人进行处罚。7、中标人如达不到招标人所要求的工期，没延迟一天招标人将按中标价的 0.15%对中标人进行罚款。每提前一天23招标人将按中标价的0.15%第四部分附件与格式附件一工程质量保修书发包人(全称) ： 中百控股集团股份有限公司 承包人(全称) ： 武汉雅阁市政建设工程有限公司为保证中百控股集团中百超市办公大楼室外改造工程 (工程名
21、称) 在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法 、建设工程质量管理条例) 和房屋建筑工程质量保修办法 ，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷24系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：(1)按国家有关规定执行（具体参见第 279 号国务院令建设工程质量管理条例第六章的相应条款要求）2 质量保修期21 质
22、量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。22 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程质量保修期如下：(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限 年。(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为： 年。(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为： 年。(4)供热、供冷系统工程为： 个采暖期、供冷期。(5)装饰装修工程为 年。(6)其他项目保修期限约定如下：。3 质量保修责任2531 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的 7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或
23、指派第三方保修。32 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。33 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。34 质量保修完成后，由发包人组织验收。4 质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5 质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。6 其它61 双方约定的其它工程质量保修事项： 。62 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验26收前签署，作为合同附件，其
24、有效期限至保修期满。发包人(公章) ： 承包人(公章) ：法定代表人(签字) ： 法定代表人(签字) ：年 月 日 年 月 日附件二发包人供应材料设备一览表工程名称： 工程编号发包人(公章) ： 承包人(公章) ： 法定代表人 (签字) ： 法定代表人(签字) ： 年月日 年月日附件三湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书27甲方(发包人) ：中百控股集团股份有限公司乙方(承包人) ：武汉雅阁市政建设工程有限公司工程项目名称：中百控股集团中百超市办公大楼室外改造工程工程项目地址：湖北省武汉市为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根
25、据省政府第 308 号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。第一条甲乙双方责任(一) 严格遵守国家法律法规和省政府第 308 号令的有关规定。(二) 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。(三) 双方的业务活动坚持公平、公开、法律法规另有规定除外) ，不(四) 查处违法违纪行为。(五) 发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。(六) 发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。第二条甲方责任28(一) 甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定
26、的甲方责任。、(二) 甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。(三) 甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外) 和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(四) 甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。(五) 甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。(六) 甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分
27、包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。第三条乙方责任(一) 乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担29工程建设的进度、质量、资金控制。(二) 乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。(三) 乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外) 及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。(四)(五) 应、工程分包、劳务等经济活
28、动的要求。第四条违约责任(一) 甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。(二) 乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。第五条协议生效30本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。第六条协议法律效力本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。第七条协议份数本协议一式 份，双方各执 份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托) 的部门(机构 ) 备案一份。甲 方：(公章) ： 乙 方：(公章) ：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：年 月 日 年 月 日百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网
