1、1GF20000203建设工程勘察合同（一）岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工 程 名 称：合 同 编 号： （由勘察人编填）勘 察 证 书 等 级： 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 2017 年 11 月 10 日 中国人民共和国建设部国家工商行政管理局 制定贵 州 省 建 设 厅 贵州省工商行政管理局 监制2发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担：根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程建设地
2、点： 1.3 工程规模、特征： 11.4 工程勘察任务委托文号、日期： 年 月 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求： 满足岩土工程勘察规范（GB50021 2001）2009 年版、贵州建筑岩土工程技术规范（DB22/46 2004）、 建筑地基基础设计规范 （GB50007 2011）、贵州建筑地基基础设计规范（DB22/45 2004）、建筑抗震设计规范（GB50011 2010）2016 版、建筑桩基技术规范（JGJ94 2008）、建筑边坡技术规范（GB50330 2013）、工程岩体分极标准（GB/T50218 2004）、建筑工程地质勘探与取样技术规程（JGJ/T87-2012
3、）强制性条文及委1.6 承接方式： 自行询价采购 1.7 预计勘察工作量：按一柱一孔布孔，布孔数按基础平面布置图为3准。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件）、以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图、建筑各单体基础平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由
4、勘察人收集。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 陆 份。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1 本工程的勘察工作定于 2017 年 月 日开工，2017 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察4人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程按采购
5、中标价，甲方不再负责其他任何费用；国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。承包人向发包人提供经审查合格的正式勘察报告后 30 天内一次性付清。第五条：发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），勘察人应负责查清地下埋藏物，若因地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人生伤害或造成经济损失时，由勘察人承担民事责任。5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木
6、赔偿、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、修好通行道路等），并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5 勘察过程中的任务变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.6 由于发包人原因造成工期顺延外。55.1.7 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见 6.1）。5.1.8 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方法、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合
7、理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失 或工程事故时，勘
8、察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定,按国家有关法律法规执行。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的资料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、6地质、和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1
9、由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用及重新评审费用由勘察人承担。6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成具备施工单体工作量在 50%以时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成勘察任务并提交审核合格的勘察报告，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费。 6.3 发包人未按合同规定时间（日期）（因发包人不及时支付，财政平台拖欠原因除外）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一的逾期违约金。6.4 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交经有
10、关部门审查合格的勘察成果资料（报告），每超过一日，应减少勘察费千分之一。6.5 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协7议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由合同执行 仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向金沙县人民法院起诉。第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 陆 份，发包人 肆 份、勘察人 贰 份。（本页以下无正文）8发包人名称： （盖章）勘察人名称：（盖章）法定代表人： (签字) 法定代表人： (签字) 委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字) 开户银行： 开户银行： 银行账号： 银行账号： 电 话： 电 话： 2017 年 11 月 10 日 2017 年 11 月 10 日
