1、第 1 页 共 5 页桩基工程承发包合同编号: 发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例及其他有关法律法规，遵循自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签订本合同，共同信守。一、工程概况和分包工作内容1. 1 工程概况本工程为框架剪力墙结构，乙方负责施工甲方承包范围内的所有方管桩工程（包工、包机械及辅助材料）。本工程位于上海市松江区泗泾镇；东临经九路，南临纬一路，西临三联河，北临鼓楼路。工程名称：松江泗泾南拓展大型居住社区13-04地块工程。1.2 分包工作内容乙方完成甲方承包范围内的所
2、有方管桩工程经相关部门验收合格为止的全部工作内容。（即:松江泗泾南拓展大型居住社区13-04地块三工区桩基工程）。本合同乙方施工内容,包括但不限于以下内容：、桩基工程使用的操作机械；、班组及机具进出场费；、桩机安拆装就位费用；、桩基工程施工过程中机械损耗费；、方管桩材料及桩基工程相关材料进场乙方负责指定位置监管堆码；、相关材料进场乙方参与材料验收及签收；、打桩、送桩、接桩（含电焊条及相关附料）及施工过程中为完成桩基施工所需的其它一切相关费用；、乙方承担因施工原因造成桩身损坏的相关费用；、桩基础分项工程质量缺陷整改费；、隐蔽验收合格为止所发生的一切相关费用；、设备及材料装卸车、堆码、成品保护、辅
3、助用工；、土建与安装等其他单位的配套施工用工及配合工作；、围墙内材料二次搬运等施工图中所有一切桩基处理工作；、所有图纸及设计变更洽商增加的内容；、现场的安全文明标化施工、安全意外事故处理与理赔事项均在承包范围内。二、管理人员及工期要求2. 1、 乙方至少配备现场总负责人1 名、工长1名、专职质量员l名、专职安全员1名、后勤管理员1名，专职测量员一名，以上人员均需持证上岗。乙方管理人员如不能胜任职能，或不能较好的配合业主、监理、甲方工作，甲方有权指定乙方更换。在未经甲方同意不得擅自更换管理人员，违反一次罚款5000-10000元/人。2.2、 乙方不得将承包的工程项目另行转包，一经发现立即终止合
4、同并撤离现场，完成的合格（隐蔽验收合格）工程款按60%结算并待本工程竣工验收后两个月内付清，其它部分作为对甲方另选施工队伍造成损失的赔偿。第 2 页 共 5 页2. 3、 工期: 按业主对甲方的工期执行。其他部分工期按项目部排定的工期执行。(工期包含节假日、恶劣天气、不超过连续12小时的停水停电、不影响关键性工序的设计变更、非乙方原因的民扰造成一月内累计2天的停工)。因乙方原因引起工期拖延按业主对甲方的罚款同步进行。施工期间如发现乙方有可能达不到合同工期要求，甲方有权插入其它施工队进行承包，插入队伍的承包单价由甲方根据市场价确定，其结算款由甲方直接从乙方工程款中扣除，乙方不得有异议。三、合同价
5、款3. 1、 综合单价: 元/米（以上单价含税，工程量按实际施工程量计算），暂定合同总价 元。3. 2、 上述单价为闭口包干的整体价格， 此价格包括按施工图完成工作所需的人工费(含各类保险及为达到本工程安全、质量、进度目标而增加的所有费用)、工期费；周转材料和辅材费、机具费、测量试验配合费，扰民调停费、环境保护费、满足安全文明施工要求所发生的人工费、交叉施工引起的误工费、企业管理费、现场管理费、施工技术措施费、安全措施费、利润、风险、税金、质保期间的维修费及相关政府部门的办证及管理费等；承包范围内所需的材料倒运费、设备材料装卸费、加班费、夜间施工补偿费、农忙补贴费、冬雨季施工增加费、酷热天气施
6、工增加费、甲供设施、机具及周转材料的维修、归库、保养费、及其它分包工程的配合费、成品保护费、附料费及小型机具费、按工程惯例应计入的其它费用等。3. 3、 付款方式: 完成总工程量50%时，支付实际完成工程量的60%，工程全部完成后支付至总价的85%，余款15%在竣工验收合格后两个月内付清全部余款。3. 4、 结算及付款均由乙方代表本人签字办理，乙方开具发票后，甲方付款均以支票形式支付，其后由乙方负责工资发放，如发生劳务工资、材料款、设备费拖欠等纠纷均由乙方承担，与甲方无关。3. 5、 本工程承包范围内不存在零工， 承包范围外的任务每月结算一次，结算单最终由甲方的项目负责人 签字确认生效，对于每
7、月完成的承包范围外施工任务，在下月10日前不能上交给甲方项目部预算部门审核确认的，视为乙方自动放弃劳动报酬，以后不补。四、质量标准本工程质量必须达到图纸设计要求及国家规定、验收规范要求标准。乙方必须规范操作，严把质量关，做好质量“三检“工作。施工中如发现有非常规的设计且可能影响工程安全及稳定性，或影响正常使用功能的，应积极向甲方提出并协助完善。五、机具供应5. 1、 本工程所需机具均由乙方自理，乙方所提供机具必须符合甲方公司内部标准及提供相关证件等，否则甲方项目部有权重新购置，其费用按实际购买价追加10%后从工程款中直接扣除。5. 2、 甲方提供的机具如有损坏及丢失均照价赔偿(按购入市场价计)
8、。第 3 页 共 5 页六、现场文明施工、安全生产6. 1、 施工现场必须达到上海市安全、文明标化工地标准，严格执行上海市施工现场管理条例规定，加强科学管理，文明施工。死亡率和重伤率为零，轻伤率低于1%，如达不到此标准，发包人将按暂定合同总价的1%处罚乙方。6. 2、 乙方严格按照有关安全生产的法规及安全标准施工。积极参加项目部组织的安全、技术交底及生产协调会和安全检查，服从项目部管理人员的指挥和安排。乙方应对在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，乙方在施工中如因防护措施不到位所发生的安全意外事故均由乙方自行承担（包括医疗费、补贴费、理赔费用等），甲方不负任何责任。6. 3、
9、乙方必须做好民工生活费发放和日常事务处理， 保证施工人员安定性。如发生纠纷，一律由乙方内部处理，结果以书面形式报甲方项目部。甲方将对参与打架斗殴的责任人处以2000元/人/次的罚款，如乙方管理人员带头打群架，则罚款金额加倍，情节严重的送交政府部门处理。除乙方管理人员外，职工一律不得擅自进入项目部办公室，违者罚款200元/人/次。6. 4、 所属建筑物周围保持清洁，做好落手清工作。做好责任区中的材料堆放等工作。6. 5、 甲方、建设方等上级单位通知考察或检查，承包方平时文明施工不到位的，发包方要求突击现场清理等一切用工己含在承包单价中，乙方不得另外计取。6. 6、 承包方在施工中的文明、安全标化
10、若未能按甲方要求完成，甲方有权调配其它队伍完成，并按实际用工从乙方劳务费中直接扣除，乙方不得有异议。6. 7、 严禁雇用未成年人及55周岁以上老人，发现后除立即解雇外并对乙方罚款2000元/人。6. 8、 特殊工种必须全部持证上岗，普通工种的持证率要求达到95%以上。七、施工管理7. 1、 乙方进场施工前应向甲方提交本工程施工组织设计(包括管理机构、班组的组成；劳动力的安排；质量、工期的保证措施等)及价格的组成表。7. 2、 乙方应遵守甲方的各项规章制度，并与安全协议书、双方确认的报价单、项目安全生产管理奖罚细则、项目质量管理细则、项目部每周生产例会的会议决议等共同做为合同附件具有同等的合同效
11、力。7. 3、 乙方工程负责人除请假经由甲方批准同意外，不得随意离开工地，否则每次罚款贰佰元整。如变更负责人或施工班组，需提前7天以书面形式上报甲方批准备案。7. 4、 甲方负责提供二级配电箱。二级配电箱以外的所有用电附件及费用均由乙方完善及按标准配备，施工用电等由乙方专业电工(需持有关部门核发的有效上岗证)负责操作，非专业电工不得随意私拉、私接电线、电缆、灯具、机具等，违者项目部有权进行对乙方处罚，并由乙方承担非专业电工违章操作所产生的一切后果。7. 5、 由于乙方原因造成被建设方、监理公司、甲方上级主管部门处罚的，罚款第 4 页 共 5 页由乙方承担，情节特别严重，对项目部造成恶劣影响的，
12、甲方有权追加同额罚款额处罚乙方。7. 6、 甲方对业主的各项承诺也是对乙方的约束，乙方必须协助甲方兑现，否则乙方承担相应的罚款。7. 7、 乙方在合同签订时须提交安全、质量、进度保证金 元整。如乙方原因造成重大质量事故或死亡事故或较严重的进度滞后（按排定的进度计划后延超过20%)将一次性没收保证金，如无安全、质量、进度问题，则工程完工时保证金无息退还。八、其他8. 1、 乙方必须遵守项目部的规章制度，项目部劳务队平时管理的罚款每次上报公布，劳务队无异议签字认可，若有不服则在12小时内向执行经理上诉，由执行经理最后裁决。如未签字又没上诉则视为默认，均从工程款中扣除。8. 2、 员工所需被子、褥子
13、、被套、床单、脸盆、毛巾等均由乙方自理。如因本工程文明标化管理所需，则上述用品由发包人统一购买，费用由乙方承担，所发生款项均从本工程款中直接扣除。乙方按现场实际员工人数以“ 2套/人“的标准发放工作服，工作服所需费用由乙方自行承担:乙方不得将工作服费用摊扣于工人，否则甲方有权对乙方按摊扣金额双倍进行罚款。安全帽、安全带等安全用品及手套等劳保用品由乙方承担费用，安全帽必须统一配戴（乙方上报安全帽数量由甲方统一配发上海城建市政工程集团有限公司标准安全帽），安全帽费用按实际费用从乙方工程款中扣除。8. 3、 乙方造成工期延误或工程质量不符合规范要求时， 甲方有权终止合同。乙方在规定时间内无条件退场。
14、退场后三天办理结算手续，对完成工程量进行结算:按协议价的60%结算，结算款在本工程竣工验收后两个月内付清（由于乙方桩基施工质量隐蔽验收不合格造成补救措施费用由乙方自行承担）。8. 4、 合同签订后，由乙方负责及时办理备案及有关政府部门手续，并承担由此产生的费用。乙方必须根据中华人民共和国劳动合同法的要求与每一位职工签订劳动合同，并承担所有责任，一份复印件交由项目部备案。(包括乙方工资发放单)8. 5、 本合同是在甲方与建设方签订大合同的基础上签订的，如遇大合同发生变更，则本合同随之调整，甲、乙双方应本着友好协商态度解决，乙方不得以此为借口做任何索赔。8. 6、 乙方生活区内卫生由乙方负责， 乙
15、方不得自建食堂， 在甲方食堂就餐， 费用自理。8.7、 乙方在未经甲方工作许可的情况下不得抄带任何物品出工地，即使是乙方自己所备工具也必须经甲方开具出门证放行。8.8、 由乙方提供的材料机具均由乙方自行购买，其中配电箱须符合上海市行政部门的要求。若甲方认为乙方所提供的机具、辅材、劳保用品在数量、性能、时间不能满足施工需要并在书面通知无效后，甲方有权替代乙方购入其施工实际需要机具、辅材、劳保用品，所产生的费用按购买价追加10%从下次支付款项中扣除，并追究因此造成的质量缺陷和延误工期责任。第 5 页 共 5 页8.9、 甲方对乙方的所有罚款或应扣款项均可直接从当次发放的工程费中扣除，乙方不得有异议
16、。8.10、 因业主和不可抗力因素所造成的损失由乙方承担。8.11、 如乙方施工完成后，甲方或其它部门发现不能满足下道工序要求，需修整才能达到要求，则修整引起的人工费及材料费等所有费用由乙方承担。8.12、本合同条款如与备案合同不相符时，以补充本合同为准。8.13、未经甲方书面同意，乙方不得转让债权。8.14、甲方项目经理部可在本合同条款的基础上，制定更为详细深入的咎理措施以及其它可具操作性措施。乙方应遵重并严格遵守甲方项目部的各项规章制度和工作程序，并视为合同条款内容。8.15、 当甲乙双方的合同执行者对本合同有关条款理解不同时，解释权归甲方项目经理部所有。8.16、 双方如在本合同内产生纠纷应协商解决，协商不成均可向工程所在地人民法院起诉，由法院裁决。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签字盖章生效，共同遵守。甲方(盖章): 乙方(盖章):代理人: 代理人:电话: 电话: 签约地点:松江泗泾南拓展大型居住社区13-04地块项目部签约时间: 年 月 日
