1、2006 年度全国监理工程师执业资格考试建设工程合同管理试卷及答案2007-01-18 09:14 【大 中 小】【打印】【我要纠错】一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1. 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ ）。A.物 B. 财 C.行为 D .智力成果2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ ）。A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行
2、债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务3.依据 担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（ ）。A.保证 B. 抵押 C.质押 D. 定金4. 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失5.合同公证与鉴证的相同点是（ ）。A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质6.依据 合同法的规定，合同形
3、式中不属于书面合同形式的是（ ）。A.传真B.电子邮件C.登记D.信件7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后8. 执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（ ）执行。A.原价格 B.新价格 C.市场价格 D. 原价和新价的平均价格9. 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关（ ）的规定。A.债权转让 B.债务承担 C.由第三人向债权人履行债务 D.债务人向第三人
4、履行债务10. 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（ ）确定费用负担的责任。A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则11. 某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（ ）的市场价履行。A.订立合同时订立地 B. 订立合同时履行地 C. 履行合同时订立地 D. 履行合同时履行地12. 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于（
5、 ）的规定。A.撤销权 B.不安抗辩权 C.后履行方抗辩权 D. 同时履行抗辩权13.合同解除后，合同中的（ ）条款仍然有效。A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D. 结算、仲裁、违约14. 某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，（ ）。A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C.每次阶段支付时均不允许扣减定金D.勘察单位完成合同总价 20工作后的后续支付中分次平均扣回定金15. 依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ ）。A.约定违约金低于造成的
6、损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿16. 依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（ ）。A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和赔偿损失不能同时使用17. 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（ ）。A.合同公证书 B.仲裁协议书C.履约保函 D.合同担保书18. 某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用
7、专有技术，该施工项目（ ）方式发包。A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托19.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（ ）。A.可以采用直接委托方式发包 B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案 D.必须委托中介机构代理招标20.某建设项目发售招标文件时收取工本费 500 元，则在招投标结束后（ ）。A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回 D.招标文件及收费分别退回21. 某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才作出了书面解答。鉴于解
8、答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（ ）。A.招标文件为准，开标时间后延 B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延 D.书面解答为准，开标时间不变 22. 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人（ ）招标人的要求。A.应当接受 B.可以接受C.应当拒绝 D.可以拒绝23. 某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100 万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（ ）。A.2900 万元，3000 万元 B.290
9、0 万元，2900 万元C.3100 万元，3000 万元 D.3100 万元，2900 万元24. 委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（ ）。A.委托人增加监理工作内容较多B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料 25.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车（ ）。A.不用归还委托人 B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费 D.归还委托人，并应支付租赁费 26. 建设工程委托监理
10、合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（ ）。A.按工程实际损失计算赔偿 B.扣除合同约定的全部监理酬金 C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金27. 某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（ ）的范围。A.正常监理工作 B.额外监理工作C.变更监理工作 D.附加监理工作28. 某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（
11、 ）。A.3 万元 B.5 万元C.7 万元 D.10 万元29. 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人（ ）。A.不再负责处理有关设计问题 B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更30. 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发
12、包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延31. 按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ ）。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示32. 某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ ）。A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B.应赔偿承
13、包人的损失，但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延33. 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（ ）。A.承包人承担返工费用，工期不予顺延B.承包人承担返工费用，工期给予顺延C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延34. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（ ）。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包
14、人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延35. 某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 （ ）。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用36. 在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（ ）承担。A.发包人 B.承包人C.工程师 D.发包人和承包人共同37. 某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 （ ）提出。A.发包人 C.承包人
15、B.设计单位D.监理单位38.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（ ）。A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款39. 依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（ ）。A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地40. 某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。A.承包人承担
16、相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延41.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（ ）。A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B. 有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C. 无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任42. 设备性能验收阶段，出现（ ）情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时
17、间内免费修理B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备 I 生能验收试验43.FDIC 施工合同条件规定的保留金属于（ ）。A.合同价内的暂列金 B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金 D.承包商应得的工程款44.依据 FIDIC 施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（ ）。A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算45.FIDIC 施工合同条件中关于争端裁决委员会的规
18、定，下列表述正确的是（ ）A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为46.依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是（ ）A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程师负责协调管理47.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是（ ）的一项款额。A.不计入合同价格之内 B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用 D.专门用于承包商施工范
19、围内工程使用48.FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在（ ）前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令 C.基准日 D.风险事件发生日49.依据 FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到（ ）情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰50. 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（ ）。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款
20、中二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）51.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。A.被代理人的法人终止 B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托 D.代理事项完成 E.代理期限届满52.履行合同的担保方式包括（ ）。A.投标保证 B.留置C.动产抵押 D.定金E.违约金53. 按照“ 建筑工程一切险” 保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（ ）。A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
21、C.施工建筑物的损害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害E.临时工程受到的损害54.下列有关格式条款的表述中，错误的有（ ）。A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释 E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释55.依据合同法规定，（ ）的合同属于无效合同。A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的 E.损害公共利益订立56.下列情况
22、中，（ ）的合同属于效力待定合同。A.无处分权人处分他人财产 B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立 D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立57. 甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有（ ）。A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务58. 当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（ ）。A.放弃对其他人的到期债权 B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债权 D.
23、未按合同提供担保E.未按约定投保工程险59. 某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（ ）。A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求60. 招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（ ）等不影响继续评标。A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.投标保函没有保证人的签字盖章E.货物包装方
24、式不满足招标文件的要求61. 在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括（ ）。A.同类工程施工经历 B.财务状况C.企业信誉 D.项目经理资质要求 E.环境管理体系62. 在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（ ）订立书面合同。A.招标公告 B.招标文件C.投标文件 D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议63.下列情况中，属于额外监理工作的有（ ）。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作64. 在建设
25、工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（ ）。A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔 65.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（ ）。A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调66. 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括 （ ）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害
26、D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失67. 施工合同示范文本规定，因（ ）等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A.不可抗力 B.工程量增加 C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.工程师延误提供所需指令 68.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证69. 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 （ ）。A.须经工程师同意 B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担
27、 D.发生的费用由承包人承担 E.发生的费用由双方约定承担70.下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额71. 某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（ ）应当由发包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用72. 按照施工合同示范文本的规定，发包人收到
28、竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权（ ）。A.将工程直接收归已有 B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人 D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿73. 材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可 （ ）确定交货地点。A.由双方协商 B.由采购方自行C.按交易习惯 D.由供货方自行E.按供货方所在地74.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有（ ）。A.衡量法 B.物理实验法C.理论换算法 D.查点法 E.抽检实验法75.依据 FIDIC 施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补
29、偿的情况包括（ ）。A.不可预见的外界条件 B.流行传染病导致工程停工C.延误移交施工现场 D.业主提前占用部分工程E.不可抗力造成的损害76.FIDIC 施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（ ）发布变更指令。A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排77.FIDIC 施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括（ ）发布的指令。A.业主 B.工程师C.承包商代表 D.工程师代表E.经承包商代表确认工程师78.FIDIC 施工合同条件规定，业主
30、应承担的风险包括 （ ）A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争D.有毒气体污染E.气候条件影响79.以下对索赔的表述中，正确的是（ ）。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E. 承包人必须执行工程师的索赔处理决定80.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括（ ）A.施工现场记录 B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函 D.招标文件E.汇率变化表答案：一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分。每题的备选项
31、中，只有 1 个最符合题意）1.D 2.C 3.D 4.C 5.C 6.C 7.B 8.B 9.C 10.C 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.C 17.B 18.D 19.B 20.A 21.C 22.C 23.A 24.C 25.B 26.C 27.D 28.A 29.C 30.A 31.B 32.A 33.D 34.A 35.C 36.B 37.B 38.C 39.C 40.A 41.B 42.B 43.D 44.A 45.D 46.B 47.B 48.C 49.C 50.C二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意
32、，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）51.ACDE 52.BD 53.AD 54.AD 55.ADE 56.ADE 57.BDE 58.AB 59.BCDE 60.BC 61.ADE 62.BC 63.CD 64.BDE 65.ABC 66.ABCD 67.ABDE 68.CD 69.AE 70.ABD 71.BDE 72.BDE 73.ACE 74.ACD 75.ACE 76.ACDE 77.CE 78.ABCD 79.AD 80.ABCE2006 年度全国监理工程师执业资格考试三控试卷及答案2007-01-18 10:16 【大 中 小】【打印】【我
33、要纠错】一、单项选择题（共 80 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（ ）。A.可行性研究阶段 B.决策阶段C.设计阶段 D.保修阶段2.在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为（ ）。A.终身保修 B.三十年C.五十年 D.设计文件规定的年限3.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成的，应由（ ）承担维修的经济责任。A.建设单位 B.监理单位C.施工单
34、位 D.建设单位和施工单位共同4. 施工图设计文件的审核是根据国家法律、法规、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查，审查工作由（ ）进行。A.建设行政主管部门 B.监理单位C.质量监督站 D.施工图审查机构5.在设计阶段 监理工程师应组织施工图纸的审核工作，审核内容不包括（ ）。A.图纸的规范性 B.要求的使用功能是否满足C.技术参数是否先进合理 D.编制深度是否符合要求6.在三阶段设计过程中，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于（ ）。A.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求C.使用功能及质量要求是否得到
35、满足D.生产工艺的安排是否先进合理7. 为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是（ ）。A.对勘察设计文件的核查 B.对勘察设计过程的跟踪检查C.对勘察设计单位资质的核查 D.对勘察设计方案的核查8. 施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为 （ ）控制。A.检验批、分项工程、分部工程、单位工程B.投入物质资源、施工过程、完成工程产出品C.施工准备、施工过程、竣工验收D.现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果9.施工承包单位中专业承包企业的资质分为（ ）。A.特、一、二、三级 B.一、二、三级C.一、二、三、四级
36、 D.一、二级10. 在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由（ ）负责。A.监理单位技术负责人 B.现场监理员C.测量专业监理工程师 D.总监理工程师11. 某工程施工过程中因某种规格的钢筋临时缺货，施工单位提出采用替代规格钢筋的要求，专业监理工程师组织施工单位和设计单位现场代表研究协商后同意，各方签字并形成了纪要。该变更应经（ ）批准后才能实施。A.建设单位现场代表 B.总监理工程师C.设计单位现场代表 D.施工单位技术负责人12. 监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是（ ），并对施工单位的_报验申请表及相关资料进行审查。A.施工单位已经自检B.施工分
37、包单位已经自检并合格C.施工单位已经自检并合格D.施工单位与施工分包单位已经共同检验13. 工程质量评估报告是工程验收中的重要资料，应由（ ）签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师14.在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过（ ）批准。A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师B.当地安全部门鉴定和质量监督站C.质量监督站认定和专业监理工程师D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门15. 在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况
38、，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（ ）。A.驻厂监造 B.设置质量控制点监控C.跟踪监控 D.巡回监控16.设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经（ ）审查同意后实施。A.监理工程师 B.建设单位C.设计单位 D.供货单位17.监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是（ ）。A.审核安装单位的试运行方案 B.检查安装单位的试运行结果C.核查安装单位的试运行条件 D.监督安装单位的试运行步骤和内容18.施工质量验收中，检验批质量验收记录应由（ ）填写验收结论并签字认可。A.施工单位专职质检员 B.施工单位项目经理C.专业监理工程师 D.总监理工程师19. 分部工程观感质
39、量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按（ ）给出综合质量评价。A.合格、基本合格、不合格 B.基本合格、合格、良好C.优、良、中、差 D.好、一般、差20.单位（子单位）工程质量控制资料核查记录中的结论，应由（ ）共同签认。A.项目经理、质监站监督员 B.项目经理、总监理工程师C.建设、设计、监理、施工单位 D.建设单位项目负责人、总监理工程师21.单位（子单位）工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由（ ）填写。A.监理单位 B.建设单位C.施工单位 D.质量监督站22. 施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（ ）组织验收。A.建设单位项目负责人B.
40、总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同23. 当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发（ ）。A.监理通知 B.工程暂停令C.整改通知 D.工程变更单24. 工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的（ ）。A.严重性 B.随机性C.可变性 D.多发性25.造成直接经济损失在 5 万元以上，不满 10 万元的工程质量事故属于（ ）。A.一般质量事故 B.严重质量事故C.重大质量事故 D.特别重大事故26. 监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见，可组织相关单位研究，责成相关单位完成（ ）
41、后，予以审核签认。A.技术论证方案 B.技术处理方案C.事故调查报告 D.事故处理报告27. 某家庭装修时买了 1000 块瓷砖，每 10 块一盒，现在要抽 50 块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于（ ）的方法。A.单纯随机抽样 B.分层抽样C.机械随机抽样 D.整群抽样28. 工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发工程暂停令，并要求施工单位采取（ ）的措施。A.抓紧整改，早日复工 B.防止事故扩大并保护好现场C.防止事故信息不正常披露 D.对事故责任人加强监督29.计数标准型一次抽样方案为（N、n、c ），其中 N 为送检批的大小，n 为抽检样本大小，c 为合格判定
42、数。当从 n 中查出有 d 个不合格品时，若（ ），应判该送检批合格。A.dc+l B.d=c+lC.dc D.dc30.衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是（ ）。A.工程合格程度 B.安全达标程度C.工程返修程度 D.顾客满意程度31.根据 GBT19000 2000 族标准，组织对其有关职能部门和管理层次都分别规定质量目标，这些质量目标通常是依据组织的（ ）制定的。A.产品标准 B.质量方针C.质量计划 D.质量要求32.产品的认证标志中，表示强制认证标志的是（ ）。A. 方园标志 B.PRC 标志C.长城标志 D.3C 标志33.在建设投资中，（ ）属于动态投资部分。A.基本预备费
43、 B.建设期利息C.设备运杂费 D.铺底流动资金34.初步设计阶段投资控制的目标是（ ）。A.施工图预算 B.修正总概算C.设计总概算 D.投资估算35.已知某工程的混凝土直接费为 420 元每立方米，间接费率为 12， 利润率为4， 税率为 3.41。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为（ ）元每立方米A.486.44 B.503.54C.503.81 D.505.9036. 某新建项目，建设期为 3 年，共向银行贷款 1200 万元。其中：第 1 年 400 万元，第 2 年 500 万元，第 3 年 300 万元，年利率为 5。则该项目的建设期利息为（ ）万元。A.54.65
44、B.60.00C.97.65 D.189.1537. 进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费= （ ） 人民币外汇牌价银行财务费率。A.离岸价 B.到岸价C.（离岸价+国外运费） D.（到岸价+外贸手续费）38.某进口设备按人民币计算，离岸价 830 万元，到岸价 920 万元，银行财务费 4.15 万元，外贸手续费 13.8 万元，增值税 198.72 万元，进口设备检验鉴定费 3 万元，进口关税率20。则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。A.1212.67 B.1215.67C.1320.67 D.1323.6739. 根据 建设工程工程量清单计价规范的规定，（ ）不包括在分部分项工程量
45、清单中。A.项目编码 B.项目名称C.工程数量 D.综合单价40.根据 建设工程工程量清单计价规范的规定，综合单价中不包括（ ）。A.人工费 B.管理费C.利润 D.税金41. 某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加 3 倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加（ ）倍。（已知 n=0.6，C f =1.1）A.1.13 B.1.53C.2.13 D.2.5342.某企业向银行借款，甲银行年利率 8，每年计息一次；乙银行年利率 7.8，每季度计息一次。则（ ）。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的
46、实际利率不可比43. 某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为（ ）年。现金流量表 （万元）年份 1 2 3 4 5 净现金流量 200 80 40 60 80 A.3.33 B.4.25 C.4.33 D.4.7544.在项目财务评价中，当借款偿还期（ ）时，即认为方案具有清偿能力。A.小于基准投资回收期 B.大于基准投资回收期C.小于贷款机构要求期限 D.大于贷款机构要求期限45. 某建设项目前两年每年年末投资 400 万元，从第 3 年开始，每年年末等额回收 260万元，项目计算期为 10 年。设基准收益率（i c）为 10，则该项目的财务净现值为（ ）万元。A.25
47、6.79 B.347.92C.351.90 D.452.1446.在设计阶段，运用价值工程方法的目的是（ ）。A.提高功能 B.提高价值C.降低成本 D.提高设计方案施工的便利性47.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用（ ）编制建筑工程概算。A.预算单价法 B.概算指标法C.类似工程预算法 D.扩大单价法48. 根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（ ）中支出。A.业主方的研究试验费 B.施工方的检验试验费C.业主方管理费 D.勘察设计费49.对于没有施工图，工程量不明，却急需开工的紧迫工程，发包方宜采用（ ）合同。A.纯单
48、价 B.估计工程量单价C.固定总价 D.可调总价50.对于承包商来说，下列合同中风险最小的是（ ）合同。A.可调总价 B.可调单价C.成本加奖罚 D.成本加固定金额酬金51.保养测量设备、维护工地清洁和整洁等项目适合采用（ ）进行计量支付。A.凭据法 B.估价法C.均摊法 D.分解计量法52.根据 FIDIC 施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔（ ）。A.工期、成本和利润 B.工期、成本，不能索赔利润C.成本、利润，不能索赔工期 D.工期，不能索赔成本和利润53. 根据 建设工程施工合同（示范文本），当合同中
49、没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由（ ）确认后，作为结算的依据。A.承包人提出，经工程师 B.承包人提出，经发包人C.工程师提出，经发包人 D.发包人提出，经工程师54.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为 3000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为 550 元/ m 3，实际工程量超过估计工程量 10以上时，单价调整为 540 元/m 3.工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为 4000 m3，则该项工程结算款为（ ）万元。A.216.0 B.219.0C.219.3 D.220.055. 某土方工程，3 月份计划工程量 1 万 m3，计划单价 10 元每立方米，实际完成工程量 1.1 万立方米，实际单 9.8 元每立方米.3 月底该土方工程的进度偏差为（ ）万元。A. 1.00 B.0.98C. 0.78 D.0.2256.竣工决算是指建设工程从（ ）到竣工所发生的所有实际支出。A.筹建 B.可行性研究C.初步设计 D.开工57. 在建设工程监理工作中，建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络属于监理工程师控制进度的（ ）。A.经济措施 B.合同措施C.组织措施 D.技术措施58. 受业主委托实施设计阶段和施工阶
