1、1室外雨污排水管网工程施工合同建设单位（以下称甲方): 山东迪尔置业有限公司施工单位（以下称乙方）：济宁九天建设工程有限公司甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工，根据中华人民共和国合同法和建筑工程安装承包合同条例及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。1、工程概况1、工程名称：万丽富德项目室外雨污排水管网工程。2、工程地点：济宁市高新区。3、工程内容：万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等（详见工程承包范围） 。4、承包方式；包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。二
2、、 工程承包范围1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容，其中:1.1施工图纸内容中的设备材料（含井盖、管道等）采购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。1.2本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内2出户污水井的铸铁、PVC、PE 排水管施工不在本工程的施工范围,但该铸铁、PVC、PE 排水管会同步施工，乙方应配合施工。三、合同工期1、开工日期：以甲方书面通知为准。2、施工工期：本合同约定的施工工期为 20 个日历天。3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗
3、的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。四、工程质量1、 工程质量标准：按合格工程标准验收。2、 乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。五、合同价款及结算1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾贰万捌仟元整（32.8 万元整，含税） 。2、本合同总包干价已包括所有材料（设备）采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。3、本工程采取总价包干方式，
4、施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。34、乙方应在本工程竣工验收后 10 天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后 10 天内完成结算审计。六、工程款（进度款）支付1、乙方材料进场后，甲方按总包干价的 60%向乙方支付工程进度款。2、工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的 30%的工程进度款。3、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方支付工程款至总结算款的 95%；剩余总结算款的 5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为一年。4、乙方收到甲方工程款应在三日内提供税务工程
5、发票，否则甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款，由此造成的相关责任由乙方负责。七、双方责任及义务（一）甲方：1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图 3 套。2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。3、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、验收和结算。44、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。5、施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合要求为止。（二）乙方：1、施工前，及时做好各项施工准备工作。2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。3、竣工验收前，负责本
6、工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室外施工成品。4、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。5、出席甲方主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。八、材料（设备）采购供应1、 本工程由甲方采购供应材料（设备）无。2、 本工程所用雨污排水管道均采用“东宏”牌。 3、本工程所有检查井采用 M5 水泥砂浆砌环保水泥砖，小区主车道（包括消防车道）均采用（外径）800*30 厚 B250 铸铁井盖，不过车位置的管井井盖（如绿化带内）均采用（外径）800*20 厚铸铁井盖。4、乙方采购的材料（设备）必须报甲方查验并确认
7、符合设计、国家5标准（行业标准）及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料（设备）必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。九、工程变更及签证1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按室外雨污管网工程量预算报价 （见附件）中约定的单价及相应的实际工程量进行签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日130 元计取。2、若遇甲方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。十、工程验收1、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣
8、工验收。2、甲方在收到乙方验收申请后 3 天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。十一、工程质量保修1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。2、质量保修期：2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。2.2 本工程的质量保修期为 1 年。63、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第 3 款约定执行。十二、违约和争议1、乙方不能按合同工期（含签证顺延工期）竣工，除2、如有材料或施工质量不符合合同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并承担由此造成的一切经济损失。3、如甲方未按合同支付工程款，则每延误一天按工程欠付款的 2支付违约金。4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请项目所在地人民法院诉讼。5、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。十三、其它1、本合同附件有室外雨污管网工程量报价 、甲方确认的施工图，与本合同具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修期满结清保修金后自行终止。甲方：迪尔置业有限公司 乙方：济宁九天建设工程有限公司法人代表： 法人代表：7委托代理人： 委托代理人：2012 年 12 月 日 2012 年 12 月 日
