1、2009 年二级建造师法规及相关知识考题及答案2009 年度全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识试卷及答案一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1在我国法律体系中，建筑法属于（ ）部门。A民法B商法C经济法D诉讼法2关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（ ）。A民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为B订立建设工程合同应当采取要式法律行为C建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为D自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为3引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。A合同B扶养C不当得利D无因管理4根据物权法规定，下
2、例关于抵押权的表述中错误的是（ ）。A在建工程可以作为抵押物B即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物C建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5根据物权法规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。A买卖合同生效B转移登记C交付D买方占有6某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ）。A20B 30C50D807建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（ ）。A建设用地规划许
3、可证B建设工程规划许可证C施工许可证D安全生产许可证8按照建筑法规定，以下正确的说法是（ ）。A建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（ ）。A建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任D发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位12 根据招标投标法
4、规定，投标联合体（ ）。A可以牵头人的名义提交投标保证金B必须由相同专业的不同单位组成C各方应在中标后签订共同投标协议D是各方合并后组建的投标实体13 按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。A相互约定抬高或者降低投标报价B约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C相互探听对方投标标价D先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。A公开招标B邀请招标C议标D定向招标15 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开始发售招标文件，3月 6 日停售；招标文件规定
5、投标保证金为 100 万元；3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有（ ）处。A1B 2C3D416 根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（ ）。A施工企业的总经理B施工项目的负责人C施工企业的技术负责人D施工企业的董事17 施工单位违反施工程序，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000 余万元人民币，根据 生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于（ ）事故。A特别重大B重大C较大D一般18 某建设工程施工过程中发生较大
6、事故，根据生产安全事故调查处理条例规定，该级事故应由（ ）负责调查。A国务院B省级人民政府C设区的市级人民政府D县级人民政府19 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。A要求施工单位整改B要求施工单位停止施工C向安全生产监督行政主管部门报告D向建设工程质量监督机构报告20 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。A甲公司负主要责任B乙公司负主要责任C乙公司负全部责任D监理公司负主要责任21 安全生产许可证的有效期为（ ）年。A2B 3C4
7、D522 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。A建设单位不得将建设工程肢解发包B建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C建设单位不得任意压缩合同工期D涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。A主体结构B电气C装饰D暖通24 根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。A应当依法取得相应等级的资质证书B不得转让工程监理业务C可以是建设单位的子公司D应与监理分包单位共同向建设承担责任
8、25 施工单位于 6 月 1 日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10 月 20 日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。A6 月 1 日B 8 月 30 日C10 月 8 日D10 月 20 日26 建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（ ）。A工程质量保修制度B施工许可制度C竣工验收备案制度D工程质量事故报告制度27 建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建
9、设行政主管部门或者其他有关部门备案。A10B 15C30D6028 按照我国产品质量法规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（ ）。A购买的电气材料B购买的塔吊设备C现场制作的预制板D商品混凝土29 根据产品标识与标注规定，对所有产品或者包装上的标识均要求（ ）。A必须有产品质量检验合格证明B必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D应当有警示标志或者中英文警示说明32 某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。A责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里C
10、禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D为防丢失，将消防器材锁在铁柜里33 根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（ ），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A2 个月B 6 个月C1 年D2 年34 李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ ）。A应当与其签订固定期限劳动合同B应当与其签订无固定期限的劳动合同C应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D可以不与之签订劳动合同
11、，因其是临时工35 某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。A1B 2C3D636 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。A随时解除B预告解除C经济性裁员D刑事性裁员37 按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（ ）与企业订立。A企业工会代表企业职工B企业每一名职工C企业 10 名以上职工D企业绝大部分职工38 重大建设项目档案验收应在竣工验收（ ）个月前完成。A1B 2C3
12、D439 根据税收征管法规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（ ）的滞纳金。A0.1B 0.5C1D540 下列属于行政处罚的是（ ）。A没收财产B罚金C撤职D责令停产停业41 施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。A重大责任事故罪B重大劳动安全事故罪C工程重大安全事故罪D以其他方式危害公共安全罪42 下列属于我国合同法调整的法律关系是（ ）。A收养关系B劳动合同C税款代扣合同D赠与合同43 下列关于合同法中格式合同的表述，错误的是（ ）。A合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用
13、B提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效C对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44 要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（ ）。A寄送的价目表B投标书C拍卖公告D招股说明书45 甲企业于 2 月 1 日向乙企业发出签订合同的信函。2 月 5 日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（ ）的行为。A发出B撤回C撤销D变更46 某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司
14、承担（ ）。A违约责任B侵权责任C缔约过失责任D行政责任47 某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（ ）。A返还财产B赔偿损失C罚金D折价补偿48 根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。A在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效B效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果D超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同49 某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该
15、合同是（ ）。A附条件合同，条件成就合同解除B附条件合同，条件成就合同生效C附期限合同，期限届满合同解除D附期限合同，期限届满合同生效52 甲公司欠刘某 100 万元，丙公司欠甲公司 150 万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（ ）。A刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B刘某可以通过仲裁方式行使代位权C刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭53 下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。A施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致
16、使工期延误B因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付54 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（ ）。A双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B双方签收的仲裁调解书C人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书55 民事诉讼的证据不包括（ ）。A书证B物证C视听资料D科学实验56 根据民事诉讼法规定，（ ）可以作为民事诉讼证人。A本案审判员B涉及本案的鉴定人员C本案原告诉讼代理人D本案被告的亲属5
17、7 对民事诉讼的基本特征表述正确的是（ ）。A当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B除简易程序外均采用合议庭制C所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D一个案件须由两级人民法院审理才告终结58 下列关于诉讼管辖的表述正确的是（ ）。A第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖B建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖C受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院D房屋买卖纠纷实行“原告就被告“原则59 当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理“。则张律师有权代为（ ）。A陈述事实、参加
18、辩论B承认、放弃、变更诉讼请求C进行和解D提起反诉或上诉60 下列关于仲裁法中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。A仲裁委员会由当事人自主选定B仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C仲裁审理以公开审理为原则D对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）61 根据行政复议法规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B人民法院对保全财产予以查封C监察机关给予机关工作人员降级处分D建设行政主管部
19、门对建设工程合同争议进行的调解E行政拘留62 根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（ ）。A在法律面前一律平等B有言论、出版、游行和示威的自由C有宗教信仰的自由D对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利63 下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（ ）。A建设工程施工合同中的工程价款B建设工程施工合同中的建筑物C建材买卖合同中的建筑材料D建设工程勘察合同中的勘察行为E建设工程设计合同中的施工图纸64 国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（ ）方式设立。A出租B出让C划拨D抵押E转让65 根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目无需申请施工许可证的是（
20、）。A北京故宫修缮工程B长江汛期抢险工程C工地上的工人宿舍D某私人投资工程E部队导弹发射塔66 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（ ）。A银行保函B银行承兑汇票C企业连带责任保证D现金E实物67 按照招标投标法及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（ ）。A联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B交纳投标保证金超过规定数额C投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D投标人在开标后修改补充投标文件E投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应68 生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产
21、所需的资金投入不足导致的后果承担责任。A公司董事会B公司法定代表C个人经营的投资人D公司股东E公司工会71 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。A同时规划B同时设计C同时施工D同时竣工验收E同时投产使用72 下列属于承担民事责任的方式是（ ）。A赔偿损失B返还财产C支付利息D支付违约金E支付定金73 下列关于承诺的表述中，正确的有（ ）。A受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力C承诺一经送达要约人即发生法律效力D撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人 E承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出74 对于可撤销
22、合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。A自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的D知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的75 致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。A发包人严重拖欠工程价款B发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准C发包人坚决要求工程设计变更D项目经理与总监理工程师积怨太深E要求承担保修责任期限过长76 某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予
23、以采用，则下列说法正确的是（ ）。A建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格B施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔C由此延误的工期由施工单位承担违约责任D只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺E从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更77 6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定金 30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日交付了 25 万元，买方予以签收。下列说法正确的是（ ）。A买卖合同是主合同，定金合同是从合同B买卖合同自 6 月 10 日成立C买卖合同自 6 月 1 日成立D若卖方
24、不能交付货物，应返还 50 万元E若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还 5 万元78 根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，当事人无需要举证证明的事实有（ ）。A太阳自东方升起，自西方落下B人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险C人所共知的某企业偷工减料D已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实E已被人民法院生效裁判所确认的事实79 根据仲裁法和民事诉讼法规定，的情形包括（ ）。A约定的仲裁协议无效C适用法律确有错误E申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决B仲裁事项超越法律规定的仲裁范围D原仲裁机构被撤销80 我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（ ）。A只有注册以后才
25、能执业B一次注册终生有效C均需接受继续教育D不得同时注册于两家不同的单位E均有各自的职业范围2010 年二级建造师考试法规及相关知识真题及答案解析一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1. 根据施工合同，甲建设单位应于 2009 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款。2010 年 6 月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ）A中断B中止C终止D届满【答案】A【解析】民法通则第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单位提出支付
26、请求而中断的情形。2. 二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。A1B 2C3D4【答案】C【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为 3 年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为 3 年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。3. 下列规范性文件中，效力最高的是（ ）。A行政法规B司法解释C地方性法规D行政规章【答案】A【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，
27、行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要的地位和作用。4. 没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（ ）之债。A合同B侵权C不当得利D无因管理【答案】D【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。5. 根据 物权法 的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（ ）时设立。A合同签订B备案C交付D登记【答案】D【解析】物权法规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。6. 下列选项
28、中，不属于我国建造师注册类型的是（ ）。A初始注册B年检注册C变更注册D增项注册【答案】B【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。7. 某建设工程预计建设工期 13 个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（ ）%。A20B 30C40D50【答案】B【解析】建筑工程施工许可管理办法第 4 条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。8. 根据 物权法 的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。A正在建造的航空器B土地所有权C生产原材料D荒地承包经营权【答案】
29、B【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。9. 我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。A工程总承包，施工总承包和专业承包B工程总承包，专业分包和劳务分包C施工总承包，专业分包和劳务分包D施工总承包，专业承包和劳务分包【答案】D【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。A可以超越本企业资质等级许可的业务范围B可以另一个建筑施工企业的名义C只能在本企业资质等级许可的业务范围内D可允许其他单位或者个人使用
30、本企业的资质证书【答案】C【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。11.根据工程建设项目施工招标投标办法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（ ）。A可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D撤回已经提交的
31、投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】A【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。12.根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ ）公开进行。A任意时间B投标有效期内C提交投标文件截止时间的同一时间D提交投标文件截止时间之后三日内【答案】C【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预告确定的地点。13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（ ）。A审查投标人资格B编制标底C组织开标D进行评标【答案
32、】D【解析】评标应由招标代理机构组织评标委员会进行。14.根据安全生产法规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（ ）。A组织保障措施B管理保障措施C经济保障措施D技术保障措施【答案】B【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。15.书面评标报告作出后，中标人应由（ ）确定。A评标委员会B招标人C招标代理机构D招标投标管理机构【答案】B【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标人。16.根据建设工程安全生产管理条例的
33、规定，工程监理单位应当审查 施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（ ）标准。A建设单位要求适用的B监理单位制定的C工程建设推荐的D工程建设行业【答案】A【解析】建设工程安全生产管理条例第 14 条规定：“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准”在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施工单位的施工组织设计。17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。A建
34、设单位B总承包单位C分包单位D总承包和分包单位共同【答案】B【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。A总承包单位B使用设备的分包单位C具有相应资质的单位D设备出租单位【答案】C【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当
35、具备的安全生产条件是（ ）。A在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D有保证工程质量和安全的具体措施【答案】B【解析】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定第 4 条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人
36、、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急
37、预案；11.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；12.法律、法规规定的其他条件。20.根据安全生产许可证条例规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。A1B 2C3D4【答案】C【解析】安全生产许可证条例第 9 条规定，“安全生产许可证的有效期为 3 年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年“2
38、1.某工地发生了安全事故，造成 3 人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（ ）。A特别重大B重大C较大D一些【答案】C【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大事故。是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤
39、，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故，这里所称的“以上“包括本数，所称“以下“不包括本数。22.依据建设工程质量管理条例，工程承包单位在（ ）时，应当向建设单位出具质量保修书。A工程价款结算完毕B施工完毕C提交工程竣工验收报告D竣工验收合格【答案】C【解析】建设工程质量管理条例第 39 和第 2 款规定，“建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任”23.某工程设
40、计文件需要作重大修改，则（ ）。A设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用B设计单位可直接进行修改C应由建设单位报原审批机关批准D须开专家论证会后，设计单位方可修改【答案】C【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准后，方可修改。24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ ）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A建设单位B施工单位C监理单位D设计单位【答案】A【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批
41、准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（ ）。A国家标准B行业标准C地方标准D企业标准【答案】B【解析】标准化法按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，标准化法第 6 条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。A10B 15C20D30【答案】B【解析】在城市市区范围内，建
42、筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ）。A企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准【答案】D【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部
43、门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（ ）审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。A建设行政主管部门B公安消防机构C安全生产监管部门D规划行政主管部门【答案】B【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建
44、设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（ ）组成。A企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B企业的工会代表与劳动行政部门的代表C企业的职工代表和企业代表D企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表【答案】C【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由工会成员或者双方推举的人员担任。30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在（ ）的期间范围内确定。A15 日B 1 个月C2 个月D3 个月
45、【答案】B【解析】劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；劳动合同期限 1 年以上不满3 年的，试用期不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ ）。A7 天B 15 天C20 天D30 天【答案】B【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过 24 小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15 日。32.工程建设强制性标准由（ ）负责解释。A国家质量监督检验检疫总局B国务院建设行政主管部
46、门C省级人民政府建设行政主管部门D工程建设标准批准部门【答案】D【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。33.根据税收征收管理法规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（ ）的滞纳金。A万分之五B千分之五C万分之三D千分之三【答案】A【解析】根据税收征收管理法的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日
47、起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ）A工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B某施工单位未按照合同约定工期竣工C因台风导致工程损害D某工程存在质量问题【答案】A【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证明自己没有过错的除外。35.按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A法律B行政法规C部门规章D地方性法规【答案】B【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定；行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除限制人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚；国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定；除此之外，其他规范性文件均不得设定行政处罚。36.根据合同法规定，建设工程施工合同不属于（ ）。A双务合同B有偿合同C实践合同D要式合同【答案】C【解析】诺成合同是指当事人各方的意思
