1、重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 1 页 共 21 页重庆特固建材有限公司厂区磨机房等土建工程施工合同合同编号：FF-JA100519-0019合同书甲方：重庆特固建材有限公司 乙方：重庆九龙建设集团有限公司二一年五月二十六日重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 2 页 共 21 页特固建材厂区磨机房等土建工程施工合同发包方（甲方）：重庆特固建材有限公司承包方（乙方）：重庆九龙建设集团有限公司根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，协作
2、配合，确保工程保质、保量按期完工，经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就东方希望重庆特固建材有限公司厂区磨机房等土建工程施工事宜达成一致意见，并订立本合同，双方须认真遵守。一、工程名称：重庆特固建材有限公司厂区磨机房等土建工程二、工程地点：重庆市涪陵区龙桥工业园三、合同价款：本合同暂定价款为 1500万元。本合同按重庆 2008年定额和配套文件及固定综合费率计取工程费用，包含完成本工程范围内所有工作所需的各项费用，具体包括（但不限于）：包主材（甲供材除外）、包消耗性材料、包施工、包人工、包运输、包机械费、包机工具费、包工期、包安全、包质量、包管理费、定额子目中已包含
3、的措施费、利润、税金、各种风险费、采购及保管费、临时设施费、窝工及赶工费、工程包干费和不可预见费用、以及安全文明施工、雨季及冬季施工措施、完工验收合格移交前的成品保护等其他措施费用和完成本工程可能发生的各项费用。上列费用只按约定计取，发生时不予另行单独议价。甲供钢筋不进入合同总价。最终合同价款以现场完成工程量按下述第九条计价方式办理结算，经发包方总部审计为准。四、承包方式：包工包料承包方式（甲供材除外） 。五、工程范围：特固建材有限公司厂区磨机房、装车站、堆篷基础等土建工程（除熟料库，钢板水泥库、廊道基础、厂区道路外所有土建工程） ；具体按发包人提供的本工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工
4、过程中下发的设计变更、工程联系单（包括签证单）和图纸会审记录等，承包人承建全部工程的施工，包括：A、建筑工程：防水工程、主体工程、砌筑工程、构筑物工程、室内外装饰装修工程、基础土石方工程及其他工程等；B、配合工作：包括设备安装专业所需要的洞口预留及安装完工后洞口修复，以及所需埋件制作安装（含螺栓的制作和安装）等业主指定的相关工作。C、具体的施工范围均以发包方通知为准，承包人不得拒绝发包人增加（减少）本工程或与本工程有关的工作内容。六、质量要求：本工程须达到按现行国家有关施工规范及质量验收评定较高标准执行，重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第
5、 3 页 共 21 页及水泥机械设备安装工程施工及验收规范(具体标准详国家相关验收规范)；砼表面必须达到清水砼质量标准 (若达不到须返工，砼模板周转使用不能超过 3次，由于承包方原因引起的返工及相关费用，承包方自行承担)。砼表面不得抹灰，楼地面砼、底板上表面随打随光，不作二次找平层。七、施工及安全文明施工要求：1、严格按照国家有关规范施工；严格按照设计施工图纸施工；严格按照甲方工程部批准的施工方案施工。2、施工过程中的每道工序必须经甲方现场监理验收合格后方可进行下道工序施工。3、施工资料按规范要求与工程同步，工程完工竣工资料不齐或不合格不予验收和结算。4、施工抄平、放线，预埋铁件位置必须准确，
6、严格控制标高、轴线位置。5、本工程需按建筑施工安全检查标准(JGJ5999) 、 重庆市建筑工地文明施工标准(渝建发200039 号)等做好安全文明施工。安全文明须达到合格标准，否则扣发安全文明施工专项费，不服从甲方管理者每次罚款 20020000 元/次，若造成重大安全事故者另外重罚。八、合同工期: 厂区土建工程：磨机房工期为 90个日历天，装车站 90日历天，清水循环水池 30天，堆篷基础 15天，其余工程交叉施工完成，以不得影响整个项目后期安装进度为准。计划开工日期：2010 年 5月 30日，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。计划竣工日期：2010 年 8月 30日，具体的竣工日期由
7、甲方根据现场实际需要确定。最终工期和中间节点完成时间由发包方工程部根据整体工程进度安排确定，乙方必须严格遵守,以不影响安装进度为准。九、计价方式：1、除合同另有约定外，计价方式如下：按照施工图、图纸会审记录、设计变更、隐蔽验收记录及签证，根据重庆市相关计价规定计算实际完成工程量（不包括承包人造成的浪费） 。2、本工程采用定额固定综合费率的计价方式：执行 2008 年重庆市建筑工程计价定额、2008 年重庆市安装工程计价定额 。3、材料价差调整：商品混凝土按照涪陵区 2010年 7月信息价调整。商品砼因运距(场内、场外 )产生的费用，及使用相关泵送砼机械的费用由乙方自行承担。其余土建材料按照 2
8、010年 7月重庆信息价执行。重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 4 页 共 21 页门窗、地砖等装饰材料、防水材料、栏杆（成品） 、螺栓套筒、橡胶止水带、安装工程中的主材（以定额未计价材料为准） 。属于甲方认定价格，施工单位在施工前将材料单价报甲方认可后方可施工，结算时按照甲方认可的单价进行调价进入结算。机械费价差调整范围为机械人工、柴油、汽油，机械费的其它组成部分不予调整，大型机械设备进出场费用根据现场实际投入使用的机械种类、数量及重庆 2008年定额计价规则，大型机械进出场费只计取一次。安装辅材按照定额价不作调整。按信息价调整的材料
9、不再计取材料的场外运杂费及相应的采购保管费。4、人工定额单价调整表如下定额工日调整单价表5、所有砼外观质量要求达到清水砼质量标准。因提高其质量标准所增加的施工费用按照模板接触之净面积 15元/m 2计算(此项费用作为独立费用进入税前造价，不参与取费)。6、经过审批的施工组织设计及施工方案只用于指导现场施工，均不作为结算依据。7、双方约定，涉及到工程签证的，严格执行东方希望集团重工业基建工程签证管理制度；工程签证单必须使用集团下发的统一格式；涉及费用签证必须有建设单位总经理审定签字后方可结算；承包方必须在事件发生完工后三日内填报签证，过时填报及格式不符合要求一律不受理、不认可，不结算。（发包方在
10、接到签证资料后，必须在 7天内给予批复）8、甲方在本项目内安排的零星工程，乙方应无条件接受施工，不得拒绝。价格可参照本合同价格，或政府指导价格。9、乙方应充分理解工程工期要求，对于赶工等采取的措施所发生的费用由乙方自行承担。10、招标文件与实际施工工程特点及做法有差异的，其费率不做调整。名称 单价（元/工日） 备注土石方人工 35土建、市政、维修人工 42机械人工、安装人工 46人工挖孔桩人工 55重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 5 页 共 21 页11、实际工程特征值超过定额子目适用范围时，所执行定额子目不予调整。12、甲方要求乙方
11、施工现场配合、协调的工作所发生的费用不另计取 (如安装材料吊运，洞口预留等)。13、东方希望重庆特固建材有限公司厂区土建工程取费表，如下：特固建材厂区土建工程（建筑工程）序号 费用组成 计算式说明 投标费率 （%） 备注一 直接费 1+2+3 /1 直接工程费 按定额规定计算 /2 组织措施费 1投标费率 4.112.1 其中临时设施费： 1投标费率 1.95 此费率只作为调整临时设施材料含量依据3 允许按实计算费用及价差 甲供材料价格调为零 /二 间接费 4+5 /4 企业管理费 1投标费率 9.475 规费 按文件规定计算 4.87三 利润 1投标费率 2.5四 安全文明施工专项费 按文件
12、规定计算 1五 甲供材料费 采购价*定额数量 / 甲供材超用情况下六 税金 (一+二+三+四)规定税率 3.35 不含甲供材税金七 乙方工程费用 一+二+三+四+六/14 人工土石方按重庆市 2008年重庆市建设工程费用定额规定的费率及计价程序计取相关的费用.安装工程按 2008年重庆安装工程计价定额三类取费费率下浮 8%计取。15 组织措施费中包括：环境保护费、临时设施费、夜间施工费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、包干费、已完工程及设备保护费、工程定位复测、点交及场地清理费、材料检验实验费、赶工费、其它组织措施费以及由乙方原因引起的停窝工损失费。16 按实际计算费用范围包括模板补偿费用、定额
13、内未计价主材，此部分费用只计取税金。重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 6 页 共 21 页17 甲供材数量按照定额消耗量计取。18 取费表中注明的费率不因实际工程量的大小及设计变更而发生变化。19 主体如需检测，费用由乙方负责。十、甲供材料：1 甲供材范围：钢筋由甲方提供。2 甲供材价格钢材价格按照定额价格不进行调整。3 甲供材管理（钢材超出定额损耗量部分）3.1 由甲方提供的钢材，甲方按乙方材料用量计划购买。甲方对甲供钢材使用进行考核，考核方法为：超过限额部分由乙方全额承担，承担费用=（乙方领用量-限额量）钢材平均价格，该部分费用从合
14、同价款中扣除；限额=图纸核定数量（1+定额损耗率） 。甲供材料由甲方将供货商送来的材料直接卸至乙方施工现场或乙方到甲方库房领取，施工现场不具备卸货条件的，卸至施工现场附近。乙方到甲方库房领用材料的装卸由乙方负责并承担费用。所有甲供材现场的二次搬运和保管由乙方负责，并承担费用。甲供材料的检验试验费部分：甲供钢筋由乙方负责抽样送检，费用已包含在施工组织措施费中。甲供材卸车费用由乙方自行承担，乙方必须按甲方管理程序办理甲供材领用和退库手续，甲供材料不准带出场，对于超限额领取的材料，若材料保存完好，不存在质量问题，不影响使用，该部分材料允许退库。 （甲供砼不允许退库，存在质量缺陷的材料不允许退库） 。
15、3.2 对于甲供材料，工程中产生的边角余料乙方应及时清理堆放，交由甲方处理。3.3 属乙方自行采购范围内的材料委托甲方购买，甲方根据采购的材料费用再额外（乙方的“工程材料预算单” ）收取采保费，从乙方结算额中扣除。 3.4 乙方须提前 7 天申报钢筋使用数量。3.5 对甲供材，因乙方的材料预算不准确，或有意多编制材料预算的，造成的损失由乙方承担。3.6 乙方须设专人向甲方办理甲供材领料手续。十一、材料使用要求：1、砼为商品砼，每批商品砼必须留样检测。2、所有工程材料进场时都必须按规范进行抽样检验，合格后方可使用。3、进场材料经检测如有不合格者，全部清退出场，并对造成的损失不予补偿，且根重庆特固
16、建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 7 页 共 21 页据情节严重罚款 20020000 元/次。4、乙方使用未经甲方同意或未经检验合格的材料的，甲方有权要求返工并处以20020000 元/次的罚款，且工期不予顺延。十二、工程结算及付款方式：1、进度款原则上按月按完成节点进度支付，无预付款；每次支付月进度款的 80%；工程完工后经甲方验收合格办理结算后支付至 85%；经东方希望集团监察审计部审计完毕（结算办理完毕三个月内）后支付至审计额的 95%；余下 5%作为工程质量保修金，验收合格后一年内（含一年）工程若无质量问题，15 日之内一次性无息付清
17、， （质量保修期按中华人民共和国建筑法及 房屋建筑工程质量保修办法有关规定执行，工程竣工验收合格之日为保修期起算之日；在保修期间，若有质量问题，乙方接到甲方电话通知 24小时内应到达现场进行免费维修，否则甲方有权拒付余款，且造成的一切损失由乙方全部承担） 。甲方支付工程款时，乙方应在甲方所在地开具等额合法的税务发票（审计完毕，支付结算款时，乙方应将 5%的质保金等额的发票一并开具） 。2、施工单位进场后根据发包方提供的施工图、工作联系单等相关文件资料和发包方规定的工期详细编制节点完工计划和周用工量报发包方审批，每次付款参照经审批后的节点完工计划执行。如未按节点时间完成，发包方有权降低进度款支付
18、比例，并要求承包人承担一定违约金。如乙方采取措施赶上节点，进度款按合同约定比例补足。3、在工程合同实施过程中，发生的签证或变更费用由双方根据合同和相关文件、规定协商解决，承包方不得因签证、变更或其他合同以外的费用未达成一致而停工或放缓工程进度。否则发包人有权按 10000 元/次或按合同第十五条对承包人合同范围内的工程进行切割或解除合同处理，承包人赔偿因此给发包人造成的一切损失。十三、签证要求：1、所有的现场签证必须按照规定的签证程序和统一签证表格(详见附件一)进行，并且符合法律法规之规定，否则视为无效签证。2、对于现场签证承包人应及时报送，发包人应及时确认。承包人在上报进度款申请时，应将以上
19、各月已签认的签证(含相关资料)上报。3、签证审批程序： 实行监理的工程：施工单位书面报送监理单位监理单位签署意见后报建设单位基建工程师基建工程师核实并组织验收签证中的工程内容工程部门负责人审批预算部门负责人审批返一份至施工单位。没有实行监理的工程：施工单位书面报送建设单位基建工程师基建工程师核实并组重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 8 页 共 21 页织不少于三人验收签证中的工程内容工程部门负责人审批预算部门负责人审批返一份至施工单位。4、现场签证需经发包人总经理、工程部的工程师、造价师、工程部门负责人、预算部门负责人签字并加盖公司印章
20、后方为有效。5、发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人确认；对于有可能被重复利用的材料设备，承包人应小心保护，保管费用由发包人支付，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责。现场签证如涉及可重复利用的设备、材料必须在施工前得到发包人人员确认。6、签证按以下分类提交：发包人工程变更、设计变更、施工单位变更、其它变更。签证内容包含签证事由、签证部位(附图)、工程量计算、结算方式以及费用计算。若以人工结算的，应列出人工单价及费用，还应注明是否需要计算管理费，税费等费用。7、为避免签证出现混乱、重复结算，办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工
21、部位、施工时间等，否则不予办理。8、承包人增加费用与延长工期的调整要求，必须在收到发包人变更指令后 3 天内提出，否则，视为承包人放弃增加费用与延长工期的请求权。9、工程签证单施工方应向业主提供 4 份以上，业主方保留 3 份，1 份返回施工方，监方保留 1 份（有监理方的工程） 。十四、双方责任及义务1、甲方责任及义务：1.1、协助乙方及时解决有关施工问题。1.2、甲方向乙方提供施工蓝图壹套及定位图壹套。1.3、乙方向甲方提出工程竣工验收申请后甲方组织相关人员进行验收，验收合格且乙方提交完整的结算资料后甲方在三个月内办理完结算。1.4、在施工中涉及设计变更，必须完善书面签证手续；涉及费用增（
22、减）变化的必须有甲方相关负责人签字方能生效。甲方按签证手续给乙方办理工程结算。1.5、就近为乙方提供水源、电源接口，水费、电费由乙方承担。1.6、甲方负责三通一平工作，并移交测量控制点给乙方。2、乙方责任及义务：2.1、认真执行甲方的工程管理制度，严格按规范施工，按时或提前保质保量完成工程任务。12.2、协助甲方处理有关地方关系。重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 9 页 共 21 页2.3、乙方施工过程中应加强安全管理与防护，施工期间因乙方原因所发生的一切安全事故均由乙方承担全部责任，甲方概不负责；对承包方区域内施工现场所发生的失盗以及
23、治安方面等所造成的法律责任均由乙方承担并自行解决。2.4、竣工验收交付前，成品由乙方自行保护，损坏由乙方自行修复。甲方造成的损失由甲方承担。2.5、乙方自行组织和采购材料。所有材料进场必须报检，经现场监理验收合格后方可使用。2.6、项目经理和技术负责人必须驻现场，且有事须向甲方请假，每月在现场不少于26天，若无特殊原因不在现场罚款 20020000 元/次.2.7、项目部人员必须持证上岗,且五大员证必须压证上岗(施工员、质检员、预算员、资料员、实验员）.十五、违约责任：1、 禁止转（分）包、挂靠及工程质量违约：A、 工程质量若达不到国家施工规范要求及验收标准，乙方应无条件进行返工，其返工费由乙
24、方全部承担并赔偿甲方损失；如工程存在严重质量问题或因质量问题造成甲方或（及）第三人人身、财产损害的，所有损失由乙方承担，同时乙方还应按合同暂定总价的 5%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方带来的所有损失。B、如工程质量不合格甲方有权要求乙方立即无条件返工，直至合格为止；甲方也有权立即终止本合同，已支付给乙方的工程款甲方有权要求乙方退还，尚未支付的可不予支付，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。C、禁止承包人进行工程转包、分包、挂靠。若乙方有分包、转包、挂靠等行为的，应向甲方承担 500000元的违约金，同时甲方有权解除合同并追究乙方给甲方带来的损失。2、工期违约：非因甲方原因和不可抗力因素，竣工时间
25、逾期的，乙方承担违约责任：延迟七天以内按每天支付违约金 10000元，延迟七天以上按每天支付违约金 50000元，延迟二十天以上时甲方有权随时解除合同并要求乙方赔偿全部经济损失。3、因乙方未对成品采取保护措施或保护措施不力导致现场成品被损坏时，其返工费由乙方全部承担，且根据情节严重罚款 20020000 元/次。4、若现场工程资料达不到重庆市城市建设档案管的管理要求或与工程实际施工不同步等情况，甲方有权罚款 20020000 元/次，并在限定时间内整改完毕。5、乙方在开工或施工过程中明显进度缓慢，或质量无法保证，甲方有权切割工程另重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA
26、100519-0019 第 10 页 共 21 页行高价发包或解除合同，高价发包其高出的费用全部由乙方承担。6、甲方所认可的现场工程师及项目经理必须到位督促、管理现场施工，乙方如需更换必经甲方同意，如甲方对其工作不满意可以要求乙方立即更换。7、承包人不得拒绝合同范围内的任何工程，否则发包人有权将该工程另行高价发包或解除合同，发包人因此增加的施工费用和产生的一切与之相关的损失均由承包人负责。6、承包人应理解工业项目的施工特点，凡属合同范围内的大小工作量项目，或工艺安装完工后需完善的零星土建项目，施工单位不得拒绝施工，否则视为承包人违约。8、据甲方项目工期的整体要求，乙方的施工进度必须满足项目整体
27、进度的前提下进行调整。9、乙方不得以甲乙方存在争议而停止施工或消极怠工，停怠工七天以内按每天支付违约金 50000元，停怠工七天以上按每天支付违约金 100000元，停怠工二十天以上时甲方有权随时解除合同并要求乙方赔偿全部经济损失。十六、其它1、本合同未尽事宜参照国家颁布的建设工程施工合同中通用条款进行解释，甲乙双方本着友好、合作、公平、合理的原则协商解决。如协商不成，应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。2、签订本合同时双方签定反不正当竞争协议 。3、本合同解释权归重庆特固建材有限公司招标部。4、本合同一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，双方签字盖章后生效。5、本合同签订地点：重庆蓬威石化有限责任
28、公司6、本合同以下附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。附件一：东方希望集团重工业基建工程签证管理制度附件二：建设工程质量保修书附件三：安全施工合同附件四：反不正当竞争协议附件五：承诺书甲方：重庆特固建材有限公司 乙方：重庆九龙建设集团有限公司住所地：重庆涪陵区龙桥工业园 住所地：法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：联系人： 联系人： 重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 11 页 共 21 页联系电话： 联系电话：传真： 传真：邮编： 邮编：开户行： 开户行： 帐号： 帐号：税号： 税号：二一年 二一年 重庆特
29、固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 12 页 共 21 页合同附件一： 东方希望集团重工业基建工程签证管理制度为加强集团重工业基建工程签证管理，规范签证管理标准，提高工程质量，有效控制工程投资，根据国家有关建筑法律法规，结合集团的管理模式，制定本制度。第一条 集团重工业所有新建、改建、扩建、维修等基建工程项目涉及的工程签证均适用本制度。第二条 工程签证是工程建设合同的补充，是工程结算的依据。签证必须坚持及时、客观、公正、准确、实事求是的原则。第三条 工程签证是指合同范围以外或因设计变更，以及定额以外需确认的工程事项，包括：工期、质量相关的奖罚签
30、证、主体工程中的隐蔽工程签证、设计变更联系单、计时工确认签证、合同中约定的按实际工程量结算的项目的工程量签证、现场施工增加及因甲方原因造成的预算外用工、用料及返工签证等。单项签证金额超过 2 万元的工程，应报方案和预算经相关职能部审批后以签订协议形式办理。 第四条 变更签证由技术部门组织工程和预算部门论证合理性，填写变更审批表，有设计变更的还应有设计单位审批意见。变更实施完毕，由工程和预算部门根据权限派人现场核实签证。隐蔽工程签证，必须由工程和预算部门、施工单位三方到现场核实后在签证单签字确认（不能事后补签） ，然后才能隐蔽。工期质量、罚款奖惩签证，由工程、预算和技术部门共同现场确定签字并报总
31、经理批准。预算外零星工程、计时用工、用料及返工签证等应从严掌控，工程和预算部门核实后签字确认。第五条 签证单审核、签字程序和责任划分如下：1、首先由施工单位经办人和项目经理签字盖章，现场监理审查签证内容、工程量等是重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 13 页 共 21 页否属实明确，格式是否符合要求，然后签署意见，对签证内容和工程量的真实性负责。2、工程部负责人对签证单的签字程序和签证事件进行全面把关并审核签字，对签证内容的合法性及合规性负责。3、技术部负责人应对签证的合理、科学性进行复核并签署意见。4、预算部门对签证单内容及时按有关合同
32、约定及定额要求进行核算费用并签字盖章，预算部门应对签证内容的真实性进行复查，签证单必须按以上签字审核程序进行签字认可，如缺其中的任何一人签字均为无效签证单，签证内容不合规定不得结算。各重工业可根据具体情况以总经理决定形式合理授权签证权限报总部备案。第六条 施工单位必须在事件发生完工后三日内填报签证，过时填报一律不受理、不认可，不结算。集团所有公司一律不得在规定时间外补充签证，在合同中必须明确约定签证时间规定。第七条 工程签证单需使用集团下发的统一格式（见附表） 。施工单位填写的事由和签证内容费用部分应采用电脑打印（手写和改动无效） ，不得涂改、文字叙述简洁，含意准确，不得有歧义。签证内容必须写
33、明发生的原因、范围、时间和所在工程的部位；现场应对工程量、图纸类别、用工性质等进行认证，必要时附上详图。第八条 材料代用单，工程任务通知单（业主指令） 、技术核定单、材料价格审批表、设计修改通知单均只能作为签证单附件，不得代替签证单办理结算，相关部门对签证内容核实验收后签署意见。第九条 预算部门核签后，施工单位、预算、工程和技术部门各存一份，各部门均应分别登记存档备查。第十条 签证单由工程部负责编号登记，分施工单位按工程项目连续编号，不得断号，编号规则：( 年) （月）-（施工单位）（项目）-（流水号） 。第十一条 结算时施工单位应提供签证原件，预算部门应对签证进行核对并签收，签证复印件一律不
34、得作为结算和审计依据。第十二条 除总部批准重大变更外，单项工程总的签证结算金额不得超过工程总造价的5%，此项作为工程管理考核指标。第十三条 重工业公司在签订基建施工合同时，应当约定工程签证有关内容，使合同和重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 14 页 共 21 页签证单形成合同文本的统一体。第十四条 对违反以上规定的视其情节将依据集团基本规章制度予以严肃处理，审计法务部将其纳为常规检查内容。第十五条 本制度由审计法务部解释，并自下发之日起执行。公司工程签证单重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-00
35、19 第 15 页 共 21 页本表一式四份，建设单位三份、施工单位一份合同附件二：建设工程质量保修书工程子项名称 施工单位名称 分部分项名称 签证单编号签证类别事由：签证内容：施工单位技术负责人： 施工单位项目经理： 施工单位公章： 年 月 日建设单位监理工程师和造价师审核意见：工程部门负责人： 预算部门负责人： 建设单位盖章： 年 月 日重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 16 页 共 21 页发包人（全称）：重庆特固建材有限公司承包人（全称）：重庆九龙建设集团有限公司发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法 、 建设工程质量管理条例和
36、房屋建筑工程质量保修办法 ，经协商一致，对重庆特固建材有限公司厂区土建施工工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方合同约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同承包范围内的所有工程项目。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水
37、工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏等项目为_5_年；装修工程为_2_年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为_2_年；供热与供冷系统为_2_个采暖期、供冷期；住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_2_年；其他项目保修期限约定如下：门窗 2年（指变形、铝合金起皮、脱皮等现象） ，地坪工程为一年。如有其它保修项目，双方在本工程竣工验收之前另行协商决定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费从质保金中扣除。2、发生紧急抢修事故的
38、，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 17 页 共 21 页4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：承包人必须确保地基基础工程和主体结构工程质量，因承包人原因致使工
39、程在使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任和法律责任。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包方：重庆特固建材有限公司 承包方：重庆九龙建设集团有限公司法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：年 月 日 年 月 日合同附件三：安 全 施 工 合 同重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 18 页 共 21 页重庆特固建材有限公司 （以下简称发包方）重庆九龙建设集团有限公司（以下简称承包方）于 2010 年 5月
40、 22日，就发包方熟料库土建施工有关安全管理事宜，达成如下协议。为加强安全施工管理，确保安全生产，遏止各类事故发生，经承、发包双方协商，同意签订如下安全合同书，并遵照合同书条款，严肃认真地履行各自的安全责任：一、发、承包双方应承担的安全责任1、认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行国家和上级颁发的有关安全生产的法规、标准、规定、规程、制度及反事故措施。2、发、承包双方应建立健全保障安全生产的规章制度和管理办法。3、遵守现场安全施工管理规定，搞好各自区域的安全文明施工，保护好公共安全设施。4、严格遵守安全操作规程，互相监督作业人员行为，发现违章作业及时制止。5、发生事故，要尽
41、全力抢救伤员，并保护好事故现场。6、由于一方责任发生事故给对方造成的经济损失，应按责任给予对方经济赔偿。二、发包单位应承担的安全责任1、对承包单位的资质进行审查，确定其是否符合国家有关规定。2、开工前对承包方负责人和工程技术人员进行安全技术交底，并有完整的记录和资料。3、发包方应组织承包方定期或不定期进行安全检查和安全工作例会，应及时向承包方传达有关安全工作的文件及通报等。4、有权对承包方施工人员的作业行为进行监督检查，及时制止各类违章作业。对违章者则依据本单位奖惩规定进行处罚。三、承包单位应承担的安全责任1、认真遵守施工现场各种安全管理制度，并主动接受发包方的监督、管理和指导。2、开工前组织
42、员工学习相应的安全操作规程和规定，并组织安全考试，考试试卷存档。承包方对施工人员进入现场前的安全教育、考试，合格后方可进入现场作业。考试成绩和体检汇总表由发包方安监部门存档。3、组织人员体检合格，保证施工人员符合国家有关规定，身体健康，能胜任所承担的工程项目。4、编制所承担项目的安全技术措施，并报送发包方安监部门审定。复杂的和危险性较大的工程，应制订单独的施工安全技术措施，经发包方审查合格后贯彻落实。5、开工前向参加施工的全体人员进行安全技术交底，使其掌握安全措施。重庆特固建材有限公司 厂区土建工程施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 19 页 共 21 页6、参加发包方组
43、织的安全例会和安全大检查，认真执行会议决议，及时整改事故隐患，并把整改情况报发包方。7、不得擅自扩大施工、作业范围；不得擅自动用现场设备、设施。8、未经许可，不得擅自接引电源、水源、汽源。9、不得占用、破坏消防通道或主要通道。若施工需要时，应设置围栏、警示标志（夜间设置警示灯） 。施工造成的孔洞及临时拆除的盖板、围栏等安全设施，应设置临时围栏并设置警示标志（必要时设警示灯） 。10、工作结束前，必须认真检查，消除火源；在明火禁区施工作业时，应按规定办理动火工作票。11、发生人身和生产事故，及时报告发包方安监部门，主动接受和配合事故调查。发现问题不整改，立即停工整顿。12、在有危险的生产区域内作
44、业，如有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等及可能引起生产设备停电、停运事故的场所作业，承包方应事先制订安全措施，报发包方审查合格后实施。四、事故责任凡由承包方责任造成的伤亡事故，全部由承包方负责并承担全部经济损失。凡是发现施工单位有违反安全施工的进行处罚：不戴安全帽 100元/人次，不系安全带 200元/人次，轻伤 0.5万元/人次，重伤 5万元/人次，死亡 10万元/人.发包方：重庆特固建材有限公司 承包方：重庆九龙建设集团有限公司 单位盖章： 单位盖章：代表人签字： 代表人签字：电 话： 电 话：日期： 年 月日 日 期： 年 月 日重庆特固建材有限公司 厂区土建工程
45、施工合同 合同编号：FF-JA100519-0019 第 20 页 共 21 页合同附件四反不正当竞争协议甲方：重庆特固建材有限公司 乙方：重庆九龙建设集团有限公司为保证廉洁自律、公平竞争，保证甲乙双方合作健康、顺利进行，本着诚实信用、遵守社会公德的原则，双方经友好协商，达成协议如下：第一条 甲方已明确要求其干部员工廉洁自律，以诚信、正气、正义为本，堂堂正正做人，踏踏实实做事，做守法敬业的好公民；要求在项目建设及经营过程中杜绝出现各种商业受贿等腐败现象，树立行业新风，优化建设环境。乙方对此表示赞赏和支持。第二条 乙方承诺不得以任何形式向甲方工作人员或其亲属商业行贿，包括各种形式的回扣、手续费、
46、礼金、礼品、宴请、旅游、娱乐消费等等，不得报销或支付甲方工作人员应自理的各种费用，不得给甲方工作人员借款，不得以任何形式与甲方工作人员合伙经商。如乙方有任何违反上述禁止行为的，甲方有权随时终止双方签订的所有合同，并有权拒付乙方部分或全部未付款项；如因此给甲方造成损失的，乙方应足额赔偿。如乙方发现甲方任何工作人员有吃、拿、卡、要等违规违法行为的，应立即向甲方举报。甲方将信守保密原则，如举报经查证属实，甲方将对举报单位或个人给予奖励，并在今后合作中予以优先考虑。 第三条 乙方保证对所销售的产品或提供的服务不存在所有权保留、未设定任何他项权利、未侵犯任何第三方知识产权或其他合法权益、不存在司法或行政的查封、扣押、冻结以及其他任何权利瑕疵。如乙方违反上述保证而给甲方造成损失的，乙方除应退还甲方已支付的全部价款及其利息外，还应赔偿甲方的全部经济损失，且甲方有权采取退货或拒付款项等手段保护自身合法权益。第四条 如乙方以投标方式取得与甲方的合作，乙方承诺在招投标过程中没有相互串通投标报价、没有排挤其他投标人的公平竞争、没有损害甲方或者其他投标人的合法权益的行为。否则，一经发现，甲方有权解除合同，由此产生的一切不利后果全部由乙方承担，乙方应赔偿甲方因此产生的全部经济损失。第五条 本协议经双方签字盖章后生效，一式捌份，双方各持肆份。甲方：重庆特固建材有限公司 乙方：重庆九龙建设集团有限公司
