1、2017 年一级建造师考试建筑工程管理与实务模拟试题与解析一、单选题1.某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为 50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（ ）KN 。A.50B.100C.150D.200【答案】D【解析】当柱的两端铰支时，L0=L，两端固定时 L0=0.5L，根据临界力的计算公式，两种支撑方式差 4 倍，所以选择 D。P32.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（ ） 。A.C10B.C35C.C40D.C45【答案】C【解析】根据混凝土结构耐久性设计规范预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于 C40。P63.某受均布荷载作用的筒支梁，受力简图示意如下
2、，其剪力图形状为（ ） 。A.B.C.D.【答案】D【答案】A 图是简支梁的弯矩图，B 图是悬臂梁剪力图，C 图是悬臂梁的弯矩图。P104.关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（ ） 。A.柱的震害重于梁B.角柱的震害重于内柱C.短柱的震害重于一般柱D.柱底的震害重于柱顶【答案】D【解析】正确说法：柱底的震害轻于柱顶。P335.下列水泥品种中，其水化热最大的是（ ） 。A.普通水泥B.硅酸盐水泥C.矿渣水泥D.粉煤灰水泥【答案】B【解析】水化热最大的是硅酸盐水泥，普通水泥水化较大，矿渣水泥、粉煤灰水泥水化热较小。P446.在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是
3、（ ） 。A.砂子率B.单位体积用水量C.拌和方式D.温度【答案】B【解析】影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是单位体积用水量。P537.关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（ ） 。A.SBS 卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水B.APP 卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于 0CD.采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10C【答案】C【解析】SBS 卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水。APP 尤其适用于较高气温环境的建筑防水。采用冷粘法温度不宜低于 5C，采用热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10C。 P86/1488.对施工控制
4、网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（ ） 。A.直角坐标法B.极坐标法C.角度前方交会法D.距离交会法【答案】A【解析】当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。P929.关于岩土工程性能的说法，正确的是（ ） 。A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标B.土体的抗剪强度指标包合有内摩擦力和内聚力C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响【答案】B【解析】内摩擦角是土体的抗剪强度指标，土的内摩擦角反映了土的摩擦特性。土体的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限强度，包括摩擦力和内聚力。在土方填筑时，常以土的
5、干密度控制土的夯实标准。土的天然含水量对挖土难易、土方边坡的稳定、填土的压实等均有影响。P96/9710.下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（ ） 。A.冲击钻成孔灌注桩B.回转钻成孔灌注桩C.潜水电钻成孔灌注桩D.钻孔压浆灌注桩【答案】D【解析】根据工程的不同性质、地下水位情况及工程土质性质，钻孔灌注桩有冲击钻成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩及钻孔压浆灌注桩等。除钻孔压浆灌注桩，其他三种均为泥浆护壁钻孔灌注桩。P10911.关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（ ） 。A.上下通缝砌筑B.不可采用铺浆法砌筑C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土D.防潮层以下的空心
6、小砌块砌体，应用 C15 混凝土灌石砌体的孔洞【答案】C【解析】小型空心砌块应对孔错缝砌筑。可以采用铺浆法砌筑。防潮层以下的空心小砌块砌体，应用 C20 混凝土灌石砌体的孔洞。 P435/43612.当设计无要求时，在 240mm 厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（ ） 。A.过梁上一皮砖处B.宽度为 800mm 的窗间墙土C.距转角 550mm 处D.梁垫下一皮砖处【答案】C【解析】不得在下列墙体或部位中留设脚手眼；P127120mm 厚墙，清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；过梁上与过梁成 60角的三角形范围及过梁净跨度 12 的高度范围内；宽度小于 1m 的窗间墙；梁或梁垫下及其左右
7、各 500mm 的范围内；砖砌体的门窗洞口两侧 200mm（石砌体为 300mm）和转角处 450mm（石砌体为600mm）的范围内。加气混凝土砌块墙不得留设脚手眼。轻质墙体夹心复合墙外叶墙设计不允许设置脚手眼的部位13.钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（ ） 。A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧D.螺栓紧固度可采用锤击法检查【答案】A【解析】每一个螺栓一端不得垫两个及以上的垫圈，因此 A 错误。P13314.下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（
8、 ） 。A.等节奏流水施工B.异步距异节奏流水施工C.等步距异节奏流水施工D.无节奏流水施工【答案】C【解析】符合专业工作队数大于施工过程数只有等步距异节奏流水施工。P19915.项目质量管理程序的第一步是（ ） 。A.收集分析质量信息并制定预防措施B.编制项目质量计划C.明确项目质量目标D.实施项目质量计划【答案】C【解析】项目质量管理应遵循的程序：（1）明确项目质量目标。 P20916.施工现场临时配电系统中，保护零线（PE ）的配线颜色应为（ ） 。A.黄色B.绿色C.绿/黄双色D.淡蓝色【答案】C【解析】绿/黄双色芯线必须用作 PE 线，严禁混用。P35517.参评 “建筑业新技术应用
9、示范工程”的工程，应至少应用 建筑业十项新技术（2010） 推荐的建筑新技术中的（ ）项。A.6B.7C.8D.9【答案】A【解析】建筑业新技术应用示范工程是指推广应用 6 项（含）以上 建筑业十项新技术（2010 ） 中推荐的建筑新技术的工程。P37318.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（ ） 。A.7dB.14dC.21dD.28d【答案】B【解析】地下工程水泥砂浆凝结后应及时进行养护，养护温度不宜低于 5C，并保持，砂浆表面湿润，养护时间不得少于 14d。P42119.厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（ ） 。A.C15B.C20C.C25D.C3O【答案】B【解析】
10、厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级不应小于 C20。P45420.某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括： 报告中毒事故；事故调查；事故处理；处理事故责任者；提交调查报告。下列处理顺序正确的是（ ） 。A.B.C.D.【答案】D【解析】处理职业健康安全事故应遵循的程序：报告安全事故；事故处理；事故调查；处理事故责任者；提交调查报告。P464二、多选题21.建筑结构应具有的功能有（ ） 。A.安全性B.舒适性C.适用性D.耐久性E.美观性【答案】ACD【解析】结构应该具有的功能：安全性，适用性，耐久性。P122.下列钢材包合的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（ ） 。A
11、.碳B.硅C.锰D.磷E.氮【答案】ADE【解析】其含量能够提高钢材强度但是会使其塑性下降的有：碳、磷、氮。P4923.大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（ ） 。A.二次振捣B.二次表面抹压C.控制混凝土内部温度的降温速率D.尽快降低混凝土表面温度E.保温保养护【答案】ABCE【解析】减少或防止出现裂缝的技术措施没有尽快降低混凝土表面温度，相反应该控制内外温差。P11424.砖砌体 “三一”砌筑法的具体含义是指（ ） 。A.一个人B.一铲灰C.一块砖D.一挤揉E.一勾缝【答案】BCD【解析】P115“ 三一”砌筑法为：一铲灰、一块砖、一挤揉；P127“三一” 砌筑法为：一
12、铲灰、一块砖、一揉压。25.下列混凝土灌注桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（ ） 。A.孔深B.孔径C.桩身完整性D.承载力E.沉渣厚度【答案】ABE【解析】混凝土灌注桩基础应该在浇筑前检查孔深、孔径、沉渣厚度。26.下列参数中，属于流水施工参数的有（ ） 。A.技术参数B.空间参数C.工艺参数D.设计参数E.时间参数【答案】BCE【解析】流水施工参数包括：工艺参数、空间参数、时间参数。P19727.下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有（ ） 。A.架体高度 23m 的悬挑脚手架B.开挖深度 10m 的人工挖孔桩C.爬升高度 80m 的爬模D.埋深 10m 的地下
13、暗挖E.开挖深度 5m 的无支护土方开挖工程【答案】ACDE【解析】悬挑脚手架高度 20 米以上，人工挖孔桩超过 16 米的，工具式模板包括爬模，飞模等，所有地下暗挖工程，开挖深度超过 5 米的土方开挖工程。 P39228.下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（ ） 。A.自密实混凝土应用B.实心黏土砖应用C.现场拌和混凝土D.建筑固体废弃物再利用E.废水处理再利用【答案】AD【解析】大力发展现场监测技术、低噪声的施工技术、现场参数检测技术、自密实混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用技术、新型模板及脚手架技术的研究与应用。P29529.建筑工程室内装饰装
14、修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（ ）提出设计方案。A.原设计单位B.城市规划行政主管部门C.建设行政主管部门D.房屋的物业管理单位E.具有相应资质等级的设计单位【答案】AE【解析】装饰装修行为需经批准的，需提交有关部门的批准文件，超过设计标准（规范） 、增加楼面荷载的，需提交原设计单位或具有相应资质的设计单位的设计方案；改动卫生间、厨房内防水层的，应提交按防水标准制定的施工方案。P37830.施工总承包单位可以依法将承包范围内的（ ）工程分包给具有相应专业资质的企业。A.地下室混凝土结构B.填充墙砌筑作业C.混凝土框架结构D.机电设备安装E.玻璃幕墙【答案】DE【解
15、析】主体结构不能分包，填充墙砌筑作业，混凝土框架结构都属于主体工程，所以不能分包，其他的可以。P233三、案例分析题（一）背景材料：某办公楼工程。地下二层，地上十层，总建筑面积 27000m，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为 20 个月，建设单位供应部分主要材料。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图（如图所示） ，该计划通过了监理工程师的审查和确认。施工总进度计划网络图（时间单位：月）事件二：工作 B（特种混凝土工程）进行 1 个月后，因建设单位原因修改设计导致停工 2个月。
16、设计变更后，施工总承包单位及时向监理工程师提出了费用索赔申请（如表所示） ，索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。费用索赔申请一览表：序号 内容 数量 计算式 备注1 新增特种混凝土工程费 500m 5001050=525000 元 新增特种混凝土综合单价 1050 元/m2 机械设备闲置补偿 60 台班 60210=12600 元 台班费 210 元/台班3 人工窝工费补偿 1600 工日 160085=136000 元 人工工日单价 85 元/工日事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作 K 的实际进度在第 11 月底时拖后三个月：部分施工机
17、械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作 H 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月；在工作 F 进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F 的实际进度在第 11 月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作 K、H 、F 工期拖后分别提出了工期索赔。事件四：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料，经计算分析各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表序号 材料名称 所占比例（% ） 累计百分比（%）1 实木门扇（含门套） 30.10 30.12 铝合金窗 17.91 48.013 细
18、木工板 15.31 63.324 瓷砖 11.60 74.925 实木地板 10.57 85.496 白水泥 9.50 94.997 其他 5.01 100.00问题1.事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路（以网络图节点表示）?2.事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处？分别说明理由。3.事件三中，分别分析工作 K、H 、F 的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作 K、H、F 工期索赔是否成立？4.事件四中，根据“ABC 分类法” ，分别指出重点管理材料名称（A 类材料）和次要管理材料名称（B 类材料） 。【参考答案】：1、事件一中，施工总包单位应
19、该重点控制的线路为： 2、事件二中，索赔申请表中：不妥之处一：索赔按人工窝工补偿计算不妥。理由：根据相关规定（经济教材 P266页，管理教材 P345）：人工费包括：增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和该工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定，所以题目中直接采用了人工费不妥。不妥之二：索赔机械费按台班费计算，根据相关规定（经济教材 P266页，管理教材P345）因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自由时，按照机械折旧费计算索赔费用，当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的
20、标准按照设备租赁费计算（管理教材：由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费，如设备是租赁的，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算。 ） 。3、事件三中，三个工作的总时差分别为：TFK=2 个月，TFH=0 个月，TFF=2 个月；K 工作延误 3 个月，影响总工期 3-2=1 个月，施工单位提出 1 个月工期索赔成立。理由：由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位属于建设单位原因，且 K工作又只有 2 个月的总时差，因此施工单位要求的工期索赔成立，但只能得到 1 个月的工期索赔。H 工作延误 1 个月，影响总工期 1 个月，但施工单位提出 1 个月的工期索赔不成立。理由是：由于施
21、工单位施工机械未及时进场属于施工单位自身原因，所以施工单位的工期索赔要求不能成立。F 工作延误 1 个月，不影响总工期，所以施工单位提出工期索赔不成立。理由是：由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题属于施工单位责任，因此工期索赔不能成立。4.根据 ABC 分类法（我在精讲课程中进行了更改）应该重点管理材料属于 A 类（080%）的的名称为：实木门扇、铝合金窗、细木工板、瓷砖。应该进行次重点管理的属于 B 类材料（80%90% ）名称为：实木地板。（二）背景资料：某办公楼工程，建筑面积 45000m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，地下一层，地上十二层，层高 5m，抗震等级一级，内墙装饰面层
22、为油漆、涂料，地下工程防水为混凝土自防水和外卷材防水。施工过程中，发生了下列事件：事件一：项目部按规定向监理工程师提交调查后 HPB400E12 钢筋复试报告。主要检测数据为：抗拉强度实测值 561N/mm2，屈服强度实测值 460N/mm2，实测重量0.816kg/m（HRB400E12 钢筋：屈服强度标准值 400N/mm2，极限强度标准值540N mm2，理论重量 0.888kg/m。事件二：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表（部分）如下：项目 允许偏差(mm) 检查结果（mm）基础 15 10 2 5 7 16独立基础 10柱、梁、墙 8 6 5 7 8 3 9 5 9 1 10轴线
23、位置 剪力墙 5 6 1 5 2 7 4 3 2 0 15m 8 8 5 7 8 11 5 9 6 12 7层高 5m垂直度 全高（H） H/1000、且30层高 10 5 7 8 11 5 7 6 12 8 7一般项目标高 全高 30事件三：监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中，发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病，下大了整改通知单。事件四：在地下防水工程质量检查验收时，监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查，提出了整改要求。问题：1.事件一种，计算钢筋的强屈比、屈强比（超屈比） 、重量偏差（保留两位小数） ，并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。2.事件二
24、中，指出验收表中的错误，计算表中正确数据的允许偏差合格率。3.事件三中，涂饰工程还有哪些质量通病？4.事件四中，地下工程防水分为几个等级？1 级防水的标准是什么？防水混凝土验收时，需要检查哪些部位的设置和构造做法？参考答案：1、事件一中，强屈比=抗拉强度屈服强度561/460=1.22，规范规定强屈比应1.25，所以背景当中的描述不合格。超屈比屈服强度实测值屈服强度标准值460/400=1.15，规范规定超屈比应1.3，所以背景当中的描述合格。重量偏差： （0.888-0.816 ）/0.888=8.11%，规范规定直径 6mm12mm 的 HRB400钢筋，重量不大于 8%， （参见 GB5
25、0204-2002 版表 5.3.2A),所以背景当中的描述不合格。2、事件二中错误之处：五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表中出现了基础轴线位置偏差的检查验收数据。表中允许偏差合格率：1） 基础轴线位置偏差率为：4/5=80%结论合格。2） 柱、梁、墙偏差率为：7/10=70%结论合格。3） 剪力墙偏差率为：810=80%结论合格。4） 层高5 米垂直度偏差率为：810=80% 结论合格。5） 层高标高偏差为：8/10=80%结论合格。3、涂饰工程还有下列通病：泛碱、咬色、疙瘩、砂眼、漏涂、起皮和掉粉。 （P245）4、地下防水共分为四个等级，其中 1 级防水标准是：不允许渗水，结构表面无湿
26、渍。防水混凝土验收时需要检查：防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带穿堵管道、埋件等设置和构造做法是否符合设计要求。 （P420P421 ）（三）背景材料某新建站房工程，建筑面积 56500m2，地下一层，地上三层，框架结构，建筑总高 24 米。总承包单位搭设了双排扣件式钢管脚手架（高度 25 米） ，在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面，结果发生了脚手架坍塌事故，造成 1 人死亡， 4 人重伤，1 人轻伤，直接经济损失 600 多万元。事故调查中发现下列事件：事件一：经检查，本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书（B 证） ，电工、电气焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。事件
27、二：项目部编制的重大危险源控制系统文件中，包含有重大危机源的辨识、重大危险源的管理、工厂选址和土地使用规划等内容，调查组要求补充完善。事件三：双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处；双排脚手架同一区段，上下两层的脚手板堆放的材料重量均超过 3kN/m2。项目部对双排脚手架在基础完成后、架体搭设前，搭设到设计高度后，每次大风、大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收，并形成书面检查记录。问题：1.事件一中，施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别与建筑起重作业相关的特种作业人员有哪些？2.事件二中，重大危险源控制系统还应有哪些组成部分？3.指出事件三中的不妥之处；脚手架还有哪些情况下也
28、要进行阶段检查和验收？4.生产安全事故有哪几个等级？本事故属于哪个等级？参考答案：1、 1）事件一中，施工企业主要负责人（A 证） 、项目专职安全生产管理人员（ C 证） （法规 P223 施工单位三类管理人员与三项岗位人员的培训考核） 。2）与建筑起重有关的特种作业人员还有：起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等。 （P279)2、重大危险源控制系统还包括：重大危险源的评价；重大危险源的安全报告；事故应急救援预案：重大危险源的监察等内容。 （P253）3、事件三中：（P264 ）：不妥之一：双排脚手架连墙杆被施工人员拆除了两处。不妥之二：双排脚手架同一区段，上下两层堆放材料均超过
29、 3KN/m2。脚手架以下情况下需要进行阶段检查和验收：（1）基础完工后及脚手架搭设前；（2）作业层上施加荷载前；（3）每搭设完 6-8m 高度后；（4）遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后；（5）达到设计高度后；（6）停用超过一个月；4.生产安全事故分为：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个等级。本事故1 人死亡、 4 人重伤、直接经济损失 600 多万元，属于一般事故。 （P285）（四）背景资料某大型综合商场工程，建筑面积 49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构。建安投资为 22000.00 万元，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范
30、（GB50500-2013)，工期自 2013 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，面向国内公开招标，有 6 家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有 A、B、C 三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定 E 单位中标。双方签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包） 。事件二：E 单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为 16100.00 万元，措施项目费为1800.00 万元，安全文明施工费为 322.00 万元，其
31、他顶目费为 1200.00 万元，暂列金额为 100.00 万元，管理费 10%，利润 5%，规费 1%，税金 3.413。事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款；但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四：E 施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有 E 单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E 施工单位要求项目部整改。事件五：2014 年 3 月 30 日工程竣工验收， 5 月 1 日双方完成竣工决算，双方书面签字确认于 2014 年 5 月 20 日前由建设单位支付未付工程款 560 万元（不含 5
32、的保修金）给E 施工单位。此后，E 施工单位 3 次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止 8 月 30 日建设单位仍未支付 560 万元的工程款。随即 E 施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款 560 万元，以及拖欠利息 5.2 万元、违约金 10 万元。问题1、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。2、列式计算事件二中 E 单位的中标造价是多少万元（保留两位小数） 。根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中的哪一类？3、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）？并说明理由。安全文明施工费包括
33、哪些费用？4、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）?5、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月？E 单位诉讼是否成立？其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元？参考答案：1、 事件一中不妥之处一：市建委指定了专门的招标代理机构。理由：根据中华人民共和国招标投标法规定，任何单位和任何方式为招标人指定招标代理机构。不妥之二：建设单位进行了一对一的书面答复。理由：建设单位对于招标过程中的疑问应以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。2、 1）事件二中 E 单位的中标造价为（16100.00+1800.00+1200.00)(1+1%)(1+3.413%)=19949.
34、40 万元。2）根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为 6 类：（1）投资估算；（2 ）概算造价；（3）预算造价；（4 ）合同价；（5）结算价；（6 ）决算价。该中标造价属于合同价。（P296）3、事件三中：建设单位支付的安全文明施工费322（5/8 ）60%=193.2 万元。理由：根据工程量清单计价规范 GB50500-2013规定，发包人应该在工程开工后的28 天之内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。4、项目安全生产领导小组还应该包括下列人员：根据相关
35、管理规定应包括总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成：5、1）工程款优先受偿权自竣工之日起共计六个月。2）E 单位诉讼成立。3）可以行使的优先受偿权获得 560 万元（不应包括欠款利息和违约金参见法律教材P126） 。（五）背景资料某办公楼工程，建筑面积 45000m2，地下二层，地上二十六层，框架剪力墙结构，设计基础底标高为-9.0m，由主楼和附属用房组成。基坑支护采用复合土钉墙，地质资料显示，该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层。施工过程中发生了下列事件：事件一：监理工程师在审查复合土钉墙边坡支护方案时，对方案中制定的采用钢筋网喷射混凝土面层、混凝土
36、终凝时间不超过 4 小时等构造做法及要求提出了整改完善的要求。事件二：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了包括现场文化建设、保障职工安全文明施工的工作内容。事件三：监理工程师在消防工作检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为 1.6m：食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气罐放置在通风良好的杂物间。事件四：在砌体子分部工程验收时，监理工程师发现有个别部位存在墙体裂缝。监理工程师对不影响结构安全的裂缝砌体进行了验收，对可能影响结构安全的裂缝砌体提出整改要求。事件五：当地建设主管部门于 10 月 17 日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为
37、二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定：与 10 月 21 日在当地建筑市场诚信信息平台上做了公示：并于 10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。问题：1.事件一中，基坑土钉墙护坡其面层的构造还应包括哪些技术要求？2.事件二中，现场文明施工还应包括哪些工作内容？3.事件三中，有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法？4.事件四中，监理工程师的做法是否妥当？对可能影响结构安全的裂缝砌体应如何整改验收？5.事件五中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当？并说明理由。参考答案：1、 事件一中：2、 土钉墙护坡面层构造还包
38、括（P432）：1）土钉墙的墙面坡度不宜小于 1:0.1；2）土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接；3）土钉的长度宜为开挖深度的 0.51.2 倍，间距宜为 12m，与水平面夹角宜为 520；4）土钉钢筋宜采用 HRB335、HRB400 级钢筋，钢筋直径宜为 1632mm，钻孔直径宜为 70120mm：5）注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于 M10；6）喷射混凝土面层宜配置钢筋网，钢筋直径宜为 610mm，间距宜为 150300；喷射混凝土强度等级不宜低于 C20，面层厚度不宜小于 80mm;7）坡面上下段钢
39、筋网搭接长度应大于 300mm。8）当底下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施，土钉墙墙顶应采取砂浆或混凝土护面，坡顶和坡脚应设置排水措施，坡面上可根据具体情况设置泄水孔。2、现场文明施工内容还包括：抓好项目文化建设。规范场容，保持作业环境整洁卫生；创造文明有序安全生产条件；减少对居民和环境的不利影响。(P289)3、事件三中：1）不妥之一：一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部高度离地面的高度为 1.6m。正确做法：灭火器应设置在挂钩、托架上或消防箱内，并且灭火器一般都是成对出现的，其顶部离地面高度小于 1.5 米。不妥之二：燃气罐放置在杂物间。正确做法：燃气罐应单独设置存
40、放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。 （P288）不妥之三：食堂设置了独立制作间和冷藏设施。正确做法：食堂设置了独立制作间和冷藏间，门扇下发应设置不低于 0.2 米的防鼠挡板，配备必要的排风设施和冷藏设施。2）手提式灭火器应设置于挂钩、托架上火消防箱内。对于环境干燥、条件较好的场所，手提式灭火器可直接放在地面上。对设置于消防箱内的手提式灭火器，可直接放在消防箱的底面上，但离地高度不应小于0.15m。3、 监理工程师做法妥当（P438） 。1）对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。2）对影响结构安全性
41、的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。5、事件五中，1）当地建设主管部门对施工总承包单位进行行政处罚的决定妥当。 （P476）理由是：根据注册建造师管理规定 （建设部令第 153 号）规定二级建造师的执业范围为中小型项目，很明显该工程建筑面积 45000m230000m 2为大型项目，所以当地建设主管部门对施工总承包单位进行行政处罚的决定妥当2）10 月 17 日作出行政处罚，10 月 21 日公示不良行为记录信息妥当。 （P382）理由是：不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7d 内。3）10 月 30 日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由是：不良行为记录在当地发布记录起 7d 内报住房和城乡建设部。
