1、XX年施工合同篇一：建设工程施工合同(范本)XX 版建设工程施工合同（范本）XX 版（编号：ZS-20- 号） 二一年四月 建设工程施工合同（范本）（编号：ZS-20- 号） 甲方： （项目部（施工局）全称） 乙方：（营业执照登记名称，全称）依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况项目名称： 项目地点： 2、合同范围 主要合同内容，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。 主要施工工序（
2、1） ， （2） ， （3） ，以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 主要工程量合同工期开工日期年月日，完工日期 年月日。节点控制工期见下表：节点工期要求工期延误 如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更；b.不可抗力；c.由于业主原因要求停工；d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。乙方应在发生工期延误造成窝工事实后 7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲
3、方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同 （单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。若在合同签订 个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的
4、上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格 合同总价合同总价：（人民币）大写 元，小写：（含 %税金） ，固定总价/暂定总价。 合同单价合同单价见附件 B 工程量计价清单 。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。 税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%；甲方负有代扣代缴的
5、义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务 甲方权利与义务甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。篇二：建设工程施工合同 XX年 8建设工程施工合同 （ 本）工程名称：团结小区高层住宅楼防水工程 发 包 方：承 包 方：xxxxx 建筑防水工程有限公司大庆分公司 签定日期：XX 年 8 月 3 日 签定合同单位： 甲方：
6、哈尔滨 xxx建筑集团有限公司乙方：xxx 建筑防水工程有限公司大庆分公司根据中华人民共和国经济合同法和国务院83122号关于建筑安装工程承包条例的文件规定，为了明确经济关系的责任，结合本工程具体情况，经双方协商签订本合同条款如下：第一条：工程情况一、工程名称：哈尔滨市团结小区高层住宅楼地下室防水。二、工程地址：团结小区三、施工范围：地下室底板及侧墙防水工程第二条 对工程的主要要求一、施工期限：从 XX年 8月 6日起至 XX年 10月 20日二、工程质量按现场实际情况与“防水施工规范规定” ，实施防水施工保证工程质量，达到优质标准。三、承包方式与工程造价：1、甲方对本工程要求采用山东维坊市生
7、产的宇虹牌400g SBC120（国标） 。2、地下室 SBC120做四层单价 72元/，一次性包死。施工面积暂按 8400平方米（平面部分 4080，承台及下返梁立面部分 3040，四周立面墙面积 1280，以竣工验收实际面积为准） ，计工程总造价 604800元。 （仅作为预付工程款的依据，实际款项以结算为准） 。四、因停电、连雨造成的停、窝工、双方应及时办理签证手续，工期顺延。第三条 双方责任一、甲方责任1、负责乙方工人住宿及用水用电问题。2、及时拨付工程款。二、乙方责任1、严格按国家有关规定、规范施工。2、对现场施工安全负责。3、进场材料必须有产品合格证及检验报告。第四条 甲方职责一、
8、派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系，并负责办理各种施工、技术的鉴证和质量监督验收。二、对乙方进行技术交底。第五条 乙方职责一、工程竣工后，负责清理好现场，办理验收准备工作。二、保修期为五年第六条 违约责任甲乙双方严守本合同的规定，如有违约由原告方所在地人民法院起诉解决。第七条 工程竣工验收一、工程竣工后，双方进行预检，甲方在接到乙方工程验收通知后，在 2日内进行验收完毕，并及时办理交工验收证书。二、工程竣工、交工验收后，在规定保修期内，如果发生质量问题，乙方应负责保修，保修费由乙方自理，扣保修金 5%，自竣工之日起至五年后同月同日返回给乙方。第八条 工程拨款与结算所有材料进厂后，
9、甲方预付工程总价值的 30%给乙方作为生活费，底板施工完毕付 50%,全部工程竣工验收后，除5%保修款外，余款在年底一次付清，如果甲方未按期付工程款，甲方应负责逾期工程款的滞纳金，拖欠按每日万分之三计算。第九条 规则由于甲方人为破坏乙方防水层而造成的工程损失由甲方负责。一、本合同未尽事宜，双方协商解决。二、本合同经双方签字，在法律上生效，双方必须严格遵守，保修期满失效。三、本合同一式四份，双方各持两份。甲方： 法人代表；经办人：乙方： 法人代表：经办人： XX 年 8月 30日 篇三：建设工程施工合同(小型工程)(XX 年第一版)建设工程施工合同 （小型工程）发 包 人 ： 承 包 人 ：建设
10、工程施工合同（小型工程）发 包 人： (以下简称“甲方”) 住所：法定代表人：联系地址：联系电话： 传真：邮政编码：承 包 人： (以下简称“乙方”) 住所：法定代表人：联系地址：联系电话： 传真：邮政编码：开户银行：帐号：根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及国家有关法规规定，各方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，各方共同遵守。 第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程设计单位:工程监理单位:第二条 合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不 一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对
11、同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。A. 在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；B. 本合同条款及其附件；C. 中标通知书；D. 招标书、答疑文件及其附件；E. 投标书及其附件；F. 标准、规范及有关技术文件；G. 设计图纸；H. 工程量清单；I. 经甲方确认的工程报价单或预算书。第三条 合同文件使用
12、的语言文字、标准和适用法律 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。适用国家和项目所在地有关法律、行政法规和地方性法规，除非合同中另有约定。国家及项目所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。适用国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范。国家和项目所在地有关法律法规没有明确规定或各种法律条文、解释之间不能完全统一造成双方理解出现异议时，根据双方协商，并以双方的书面意思表示为准。第四条 承包范围 承包范围 。工作内容：具体技术标准与要求：材料设备供应情况及技术参数：第五条 工期 施工工期开工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。合同工期
13、总日历日数：日。开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。工期延误本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长：A. 不可抗力；B. 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。第六条 合同价款及结算方式 本合同工程总价款为人民币元整。本合同采取如下第 种计价方式。固定总价计价方式A. 本工程固定总价包含完成全部合同内容及可能涉及的各方面因素、风险和费用，同时也包括因赶工、场地狭小等技术措施费，以及现
14、场周边关系的协调及扰民费用，市容、城管、环保及道路运输等一切费用。本工程总价组成明细详见附件一；B. 除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商导致的工程量变化外，合同价格均不可调整；C. 经甲方、监理共同确认的单份单条设计变更、洽商费用，绝对值在 元（含 元）以内，工程费用不予调整；D. 如出现上述本合同价格调整之情形，合同价格调整之单价均以附件一中确定的综合单价为计算依据。固定综合单价计价方式固定综合单价明细见附件一。A. 本工程固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的一切费用，被认为乙方依据甲方所能提供的资料结合承包方本身的技术水平、施工经验且满足施工规范及相关技术要求在进行现
15、场踏勘后已充分考虑了各种因素和风险而确定报出的固定单价；B. 结算工程量乘以合同中该项的综合单价，即为该项价款，各项价款之和即为该工程的结算价款；C. 工程量的确定：依据施工图纸及经甲方确定的变更洽商计算工程量。暂估价计价方式计价方式和原则： 。如发生附件中未有的项目，采用如下计算方式确定单价：。乙方签署和履行本合同需缴纳的各项相关税费已含在合同价款中，由乙方自行缴付。一切机械进出场费用已含在合同价款中。乙方的施工用水、电费用已含在合同价款中，不再另行计取。篇四：XX 版建设工程施工合同篇一：建设工程施工合同(范本)XX 版建设工程施工合同（范本）XX 版（编号：zs-20- 号）二一年四月建
16、设工程施工合同（范本）（编号：zs-20- 号）甲方： （项目部（施工局）全称） 乙方：（营业执照登记名称，全称）依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目概况项目名称： 项目地点： 2、合同范围 主要合同内容，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。 主要施工工序（1） ， （2） ， （3） ，以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 主要工程量合同工期开工日期年月日，完工日期 年月日
17、。节点控制工期见下表：节点工期要求工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延： a.重大设计变更；b.不可抗力；c.由于业主原因要求停工；d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。乙方应在发生工期延误造成窝工事实后 7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。业
18、主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同 （单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。若在合同签订 个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格 合同总价合同总价：（人民币）大写 元，小写：（含 %税金） ，固定总价/暂定总价。
19、 合同单价合同单价见附件 b 工程量计价清单 。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。 税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务 甲方权利与义务甲方负责工程施
20、工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。篇二：建设工程施工合同 XX版 1 建设工程施工合同（范本）XX 版二一年四月建设工程施工合同（范本）甲方： （全称） 乙方：（全称）依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义
21、务，特订立本合同。1、项目概况项目名称： 项目地点： 2、合同范围 主要合同内容，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。 主要施工工序（1） ， （2） ， （3） ，以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 主要工程量合同工期开工日期年月日，完工日期 年月日。节点控制工期见下表：节点工期要求工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延： a.重大设计变更；b.不可抗力；c.由于业主原因要求停工；d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。乙方应在发生工期延误造成窝工事实后 7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报
22、告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同 （单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。若在合同签订 个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关
23、补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格 合同总价合同总价：（人民币）大写 元，小写：（含 %税金） ，固定总价/暂定总价。 合同单价 合同单价见附件 b 工程量计价清单 。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用
24、已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。 税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务 甲方权利与义务甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。 甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等） 。甲方负
25、责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。篇三：建设工程施工合同(小型工程)(XX 年第一版)建设工程施工合同（小型工程）发 包 人 ：承 包 人 ：建设工程施工合同（小型工程）发 包 人： (以下简称“甲方”)住所：法定代表人：联系地址：联系电话： 传真：邮政编码：承 包 人： (以下简称“乙方”)住所：法定代表人：联系地址：联系电话： 传真：邮政编码：开户银行：帐号：根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及国家有关法规规定，各方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，各方共同遵守。第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程设计单位:
26、工程监理单位:第二条 合同文件组成及优先解释顺序本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不 一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。a. 在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； b. 本合同条款及其附件；c
27、. 中标通知书；d. 招标书、答疑文件及其附件；e. 投标书及其附件；f. 标准、规范及有关技术文件；g. 设计图纸；h. 工程量清单；i. 经甲方确认的工程报价单或预算书。第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。适用国家和项目所在地有关法律、行政法规和地方性法规，除非合同中另有约定。国家及项目所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。适用国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范。国家和项目所在地有关法律法规没有明确规定或各种法律条文、解释之间不能完全统一造成双方理解出现异议时，根据双方协商，并
28、以双方的书面意思表示为准。第四条 承包范围承包范围 。 工作内容：具体技术标准与要求：材料设备供应情况及技术参数：第五条 工期施工工期开工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。合同工期总日历日数：日。开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。工期延误本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长：a. 不可抗力；b. 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。第六条 合同价款及结算方式本合同工程
29、总价款为人民币元整。本合同采取如下第 种计价方式。固定总价计价方式a. 本工程固定总价包含完成全部合同内容及可能涉及的各方面因素、风险和费用，同时也包括因赶工、场地狭小等技术措施费，以及现场周边关系的协调及扰民费用，市容、城管、环保及道路运输等一切费用。本工程总价组成明细详见附件一；b. 除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商导致的工程量变化外，合同价格均不可调整； c. 经甲方、监理共同确认的单份单条设计变更、洽商费用，绝对值在 元（含 元）以内，工程费用不予调整；d. 如出现上述本合同价格调整之情形，合同价格调整之单价均以附件一中确定的综合单价为计算依据。固定综合单价计价方式固定综合单价明细
30、见附件一。a. 本工程固定综合单价包含了为完成合同中所规定完成该项内容所发生的一切费用，被认为乙方依据甲方所能提供的资料结合承包方本身的技术水平、施工经验且满足施工规范及相关技术要求在进行现场踏勘后已充分考虑了各种因素和风险而确定报出的固定单价；b. 结算工程量乘以合同中该项的综合单价，即为该项价款，各项价款之和即为该工程的结算价款；c. 工程量的确定：依据施工图纸及经甲方确定的变更洽商计算工程量。暂估价计价方式计价方式和原则： 。如发生附件中未有的项目，采用如下计算方式确定单价：。乙方签署和履行本合同需缴纳的各项相关税费已含在合同价款中，由乙方自行缴付。一切机械进出场费用已含在合同价款中。乙
31、方的施工用水、电费用已含在合同价款中，不再另行计取。篇五：XX 年建设工程施工合同XX 年建设工程和水利施工合同 1、 2、3、 中国人寿五河支公司营业用房工程 五河县文体看台建设工程施工 宿州市埇桥区马湾等 4座小（2）型水库除险加固工程施工4、五河县盘山、五小湖水库除险加固工程施工三标段 篇六：XX 版建筑装饰工程施工合同(整理后的完整版本)工程编号：合同编号： 深圳市建设工程 建筑装饰工程施工合同工程名称： 工程地点：发 包 人：承 包 人：深圳市建设工程造价管理站 编印 XX 版第一部分 协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他
32、有关法律、法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，发、承包人就本装饰工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程规模及特征： 资金来源：二、工程承包范围三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。四、质量标准本工程质量标准：五、合同价款币种：合同价款（大写）： （小写）： 其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）详见经发，承包人确认的工程量清单报价单或工程预算书（非招标工程）六、组成合同的文件1协议书；2中标通知书(适用招投标工程)；3承包人的投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充
33、资料）(适用招投标工程)；4经发，承包人确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用非招投标工程） ；5专用条款和补充条款；6通用条款；7标准、规范及有关技术文件；8图纸，工程量清单；9履行本合同过程中的相关补充协议，工程变更，签证等修正文件；10 发包人或工程师发出的有关通知，指令及工程会议纪要；11 专用条款约定的其他文件。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予他们的定义相同八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定质量标准，工期等进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺包人承诺按照本合同约定的期限和方
34、式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年 月 日订立地点：发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效，并应按有关规定送建设行政主管部门进行备案。发包人(公章)： 住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开 户 银 行：账 号：邮 政 编 码： 承包人(公章)：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传 真：开 户 银 行：账号：邮 政 编 码： 合同备案情况（有备案要求时填写）：备案机构（公章）： 经办人： 年 月日第二部分 通用条款一、词语定义和合同条件 1 词语定义通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。专业条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
