1、it 工程安装合同篇一：络工程施工合同书络系统改造合同甲 方： 乙 方：总则：甲乙双方依据中华人民共和国合同法之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商，现就乙方承接甲方络信息化建设工程事宜达成如下条款，订立本合同。第一条工程概况工程名称： 内部局域改造及组建医生工作站工程工程地点： 文昌市东阁镇卫生院内签约地点： 文昌市东阁镇卫生院办公室工程内容：1、交换机、路由器、机柜等设备升级更换2、办公区及医疗区多个信息点铺设安装3、区域性无线络设施设备安装4、设置中心管理机房5、设置上行为管理第二条 设备要求及设备清单乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同
2、的附件 1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。第三条 工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为￥.00 元整，大写：人民币 整。工程款支付方式为：1、本合同签定后乙方进场施工，直至整个工程完全竣工后，一个星期内乙方通报双方验收，验收通过后一个星期内甲方以转账的方式给乙方支付完全部工程的金额。2、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。第四
3、条 工程建设期限 本合同签订后，乙方三天内进场开工，一个月内完成全部工程。乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用。第五条 技术标准和质量保证 1、布线标准：乙方络系统布线方案，严格遵照国际民用弱电系统GB50198-94。2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。3、乙方对综合布线、设备质保期限为壹年。4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后 48 小时内派人员检修。第六条 技术支持及售后服务 1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工
4、的不同阶段指导实施，并保证进度。2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。3、乙方为甲方培训 2 名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。第七条 设备保修 1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。更换的产品必须为新品，且质保期从更换之日起算。2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，4 小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应 24 小时内到现场服务重大技术问题应在 48 小时内到现场服务。若 48 小时仍不能排除故障的，则应由
5、乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责。第八条 违约责任1、甲方的违约责任（1）中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失；（2）无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的 40；（3）超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之五向乙方偿付违约金；（4）甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失；（5）由于保管不善致使乙方提供的设备及
6、其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。2、乙方的违约责任（1）乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：A、提供的设备不符合附件清单所列明细或技术要求；B、未按合同规定的期限交付工程；C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。第九条 责任免除1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。第十条 合同的变更和解除 本合同执行
7、期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十一条 合同生效与终止 1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。第十二条 纠纷处理及其他1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。2、本合同正本一式叁份，甲方执两份，乙方执一份。附件与本合同具有同等效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表签字：年 月 日代表签字：年 月日 篇二：设备安装合同范本设备安装工程合同甲方: 乙方:甲方委托乙方安装 ,经双方协商具体达成如下条款:1.签定项目
8、:2.工程总额:工程承包总额为人民币 元整（ 元）3.结算方法:签署合同后甲方预付 元工程款给乙方,其余在工程完工后,经甲方按验收标准验收合格后付清余下工程款。乙方名称：开 户 行：银行帐号：4验收标准：稳固安装各设备。正确连接视音频、数据线。各设备均能正常工作。乙方安装的设备必须严格按照标准进行安装,对人为因素造成的验收不合格时,乙方必须返工，直至设备验收合格。若设备出现损坏，乙方必须按照采购价格予以赔偿5.甲方在乙方施工期间应配合乙方,并指定一负责人员进行配合工作,以便使乙方按时顺利完成该项工程工作。6.工程进度分步进行:第一步先完成基础设施的配置安装;第二步完成终端设施的配置安装;第三步
9、系统调试。7.工程完工时间:乙方在甲方各方面配合好的情况下,保证要在 年月 日前工程安装调试完毕。8.乙方履行合同行为和协助验收。9.本合同经双方签定,即具有法律效力,在履行本合同过程中,如发生争议应尽 量通过友好协商解决。10.本合同如有未尽量事宜,经甲乙双方协商同意,可予修改补充。本合同一式两 份,甲乙双方各执一份,均具有同等效力。甲 方： 代 表：电 话：年月（盖章） （签字） 日 乙 方：代 表：电 话：年 月 （盖章） （签字）日 篇三：安装合同施工合同甲方（项目方）：湖南奇尔通讯科技有限公司 乙方（施工方）：长沙齐飞智能科技有限公司甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，签订如下施
10、工合同： 一、施工设备清单：项目为交钥匙工程。合同工程费用包括部分： 1) 系统安装和调试费用2) 上述设备安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆、特殊安装工具等备件 3) 设备用电负荷超过正常线路负荷时，所需相关保护设备4) 各类设备(如接口设备、内部模块、端口转接模块、软件及软件模块、连接缆线、特别接头、插座等，包括上述清单未列出而项目实施及设备正常使用必需的软件、硬件) 发票类型： 二、付款期限：1： 甲方负责将拟安装设备发到业主方，按照完工日期，乙方负责上述设备的安装调试。 2： 全部设备安装调试后，乙方需现场给业主方培训半小时以上。乙方将工程验收单（见附件一，业主方签字确认）反馈给甲方
11、五日内，甲方一次性将合同工程费用付清给乙方，合计金额为人民币陆佰陆拾玖元整 。 实施地点：常德市武陵区柳叶路 2508 号恒华花园二期 3 号裙楼 2 楼三、双方保证事项 1、 此项目为交钥匙工程，安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆、特殊安装工具等备件由乙方免费提供。2、 乙方按照业主方要求负责设备安装、调试，并由业主方代表确认后方可实施，要求做到布局合理。四、技术标准及质量保证1、布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际工业闭路监控电视系统技术规范GB50198-94. 3、 乙方对监控系统工程保修期壹年 。五、其它：1、 本合同一式二份，双方各保存一份为凭。2、 本合同一经双方签字、
12、盖章即生效，传真件有效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商做出书面补充规定。如果双方发生争议，则协商解决，协商解决不成，提交有管辖权的人民法院进行诉讼。甲方（盖章）： 湖南奇尔通讯科技有限公司乙方（盖章）： 代表人签字： 代表人签字：黄炳 日期： 日期： XX 年 01 月 11 日 开户行：开户行：建设银行宁乡八一路支行 帐号： 帐号：62170029XX0920880联系方式： 联系方式：15111465170附件一： 吉祥人寿保险股份有限公司 视听监控系统建设项目工程验收确认单实施：湖南奇尔通讯科技有限公司总负责人： 张帆13907314
13、748 现场实施工程人员：篇四：络施工合同范本篇一：络工程合同样本络工程施工合同项目单位： （以下简称“甲方 ”） 施工单位： （以下简称“乙方” ）甲、乙双方依照中华人名共和国合同法及国家关于计算机络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。一、 工程概述：工程名称： 络综合布线工程工程地点：二、 工程承包范围： 络布线工程，甲方要求的络综合布线系统的全部内容。三、合同工期：合同工期总日历天数：15 天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：（1） 、
14、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。（2） 、 经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。（3） 、 因自然灾害或其他不可抗拒力因素。四 承包方式:本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。五 合同价款及结算方式：（1） 、 本工程合同总价为：人民币 元，大写：元 整。（其中单点施工费：络 元/点合计 个点。如有添减按实际点数计算） 。 （2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订 2 日内预付全合同价 40%，即人民币 元，大写： 。工程设备及材
15、料到现场后再付全合同价 40%，即人民币 元，大写： 。待整个络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的 20%，即人民币 元，大写： 。（3） 、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。（4） 、本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。六、组成合同的文件及要求：（1） 、本合同协议书。（2） 、合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、
16、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真（书面文件）等。（3） 、双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（4） 、合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。七、 工程验收及质保：（1） 、工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。（2） 、乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。（3） 、乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设
17、备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。（4） 、工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。（5） 、甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后 2 日内入组织验收，如超过报告 2 日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。（6） 、验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。（7） 、对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。（8） 、全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、线）等根据硬件厂家提供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为
18、、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的 1 年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。八、双方的权利及义务：（1）甲方权利义务：1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。2、向乙方提供必须的施工条件。3、向乙方提供有关技术资料图纸等。4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工中的协调工作。5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。6、及时组织验收及办理结算手续。7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。（2） 、 乙方义务与权力：1、有权要求甲方按合同约定付款。2、按合同约定要求完成施工任务。3、按照合同约定承担工程
19、质量和保修期内质量保证责任。4、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。6、指派文志向同志为工程代表，负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工作。九、违约责任（1）由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。（2） 、由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。十、争议解决方式合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成，甲乙双同意选择下列第（ ）种解决方式：（1） 可提交市仲裁机构。（2） 向人民法院起诉。十一、附则（1） 、合同未尽事宜，由双方另
20、行协商解决。（2） 、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。（3） 、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有有同等法律效力。甲方： 乙方：委托代表人（签字）： 委托代表人（签字）：篇二：络工程施工合同络工程施工合同甲方： 裕隆鑫鑫煤矿乙方： 张帅领针对甲方办公楼络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：一、 工程内容：三座办公楼的局域络架设工程二、 主要工程量1、 乙方按照裕隆鑫鑫煤矿络工程项目采购相应的材料。2、 委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。3、 施工范围包括本工程线路的安装和络调试。4、 工程造价：以鑫鑫煤矿络
21、工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：￥： 即人民币（大写）： 整。 结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。三、 工程工期工程工期于 20 年 月 日前完工（若遇特殊情况工期顺延） 。四、 双方责任和权利：1 甲方责任和权利（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。2、乙方责任和权利（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必
22、须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。六、本合同一式贰份，双方各执壹份。甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。甲方代表签字：乙方代表签字：XX 年 12 月 23 日篇三：络工程合同书合 同 书委托方（甲方）：承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下：一服务内容甲方同意乙方来承建甲方的络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装
23、和调试的各项工作。 经双方协商，乙方的施工开始日期为_年_月_日，交工日期为_年_月_日。 络工程项目明细：甲方局域布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房络设备安装及调试工作。在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机络节点的安装及调试工作。线路故障引起的络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（线，交换机，路由器） 。乙方对其销售的产品提供 年质保（交换机） ，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 年。（硬件保修 年，人为损坏无质保）对保
24、修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的络不通或其他络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。四合同报价合同报价见附件“络工程明细表”五付款方式 同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。六违约条款 合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币 元。 本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。 本合同如有争议，由双方协商解决，
25、协商不成，交由人民法院解决。 合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：地址： 地址：邮编： 邮编：电话： 电话：开户行： 开户行：帐号： 帐号：年 月 日 年 月日篇五：络工程施工合同络工程施工合同甲方： 裕隆鑫鑫煤矿 乙方： 张帅领针对甲方办公楼络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：一、 工程内容：三座办公楼的局域络架设工程二、 主要工程量1、 乙方按照裕隆鑫鑫煤矿络工程项目采购相应的材料。2、 委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。3、 施工范围包括本工程线路的安装和络调
26、试。4、 工程造价：以鑫鑫煤矿络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：￥： 即人民币（大写）： 整。 结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。三、 工程工期工程工期于 20 年 月 日前完工（若遇特殊情况工期顺延） 。四、 双方责任和权利：1 甲方责任和权利（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。2、乙方责任和权利（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。（2）按工程施工规
27、范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。六、本合同一式贰份，双方各执壹份。甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。甲方代表签字： 乙方代表签字： XX 年 12 月 23 日 篇六：络安装合同络布线合同甲方：_ 乙方：_甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。甲、乙双方共
28、同认可并同意本合同及各附件的各项条款。一、验收时间1验收时间：合同签订起_日内，即_年_月_日之前；2验收内容：按甲方要求连通各个络及电话节点。二、结算方式及期限1合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_作为预付款；2所有络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_；3对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。三、双方责任和义务甲方：1按照合同约定，按时支付相应费用；2严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；3按照合同约定的内容进行工程验收。乙方：1按照合同约定
29、，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个络设备的采购、安装、调试、进度安排；2严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成络布线工程。四、布线设备名称、型号、数量、金额_。六、合同总额_。 七、合同的变更与解除：1如发生不可抗力事件，本合同自动解除；2本合同未尽事宜，由双方协商解决；3如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。八、如有纠纷，由双方协商解决。九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 授权代表（签字）：_授权代表（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 综合布线合同范本参考xxxx 公司综合
30、布线工程合同书 Xxxx 公司综合布线工程 合同书甲方：_乙方：_为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的 具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、 工程概况 1、 工程名称：xxxx 有限公司综合布线工程。2、 工程地点：xxxx 有限公司3、工程性质：AMP 结构化布线系统。4、工程范围：AMP 结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务（包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证） 。二、 工程进度及验收1、 工程范围1） 双绞电缆敷设。2） 总配线架和交换机的安装及线缆连接。3） 计算机主机房电缆的连接。4）
31、各信息点的安装和连接。5） UTP 测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。2、 甲乙双方的责任甲方的责任1） 甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。2） 甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。3） 甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。4） 甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回
32、、销毁。5） 指派_同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。乙方的责任1） 乙方应按合同规定的时间及时提供 AMP 布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。2） 乙方负责提供布线工程系统配置设计方案，布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。3） 指派_同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由乙方解决的有关事宜。3、 工程时间和进度自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的
33、前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为十天（从接到甲方通知之日起计）完成此工程。4、 工程验收标准（1） 管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装牢固。（2） 各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。（3） 对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。（4） 布线竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线分配表和配线架至竖井位置分布表。（5） 对每个信息插座与交换机之间进行 100M 连通性测试。（6） 乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化综合布线系统技术档案材料四份。（7）根据现行有关规范及标准验收。5、 系统保证工程
34、验收合格后，因乙方提供的结构化布线系统设备质量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修十五年（甲方提供设备不在此列） 。因用户使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。三、 合同总额及付款方式31 合同价款（人民币大写）：（小写）：￥合同价格明细见附件32 付款方式：整个工程结束且经甲方验收合格后,一个月内甲方支付乙方工程款的 90%;余款作为质保金,在甲方验收合格之日起的第十三个自然月支付给乙方33 结算方式：甲方以支票方式结算工程款，乙方应同时向甲方开具正规发票，否则甲方有权拒付工程款。四、人力不可抗拒事故如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导
35、致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。五、违约责任 1 乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过 5 天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。2 工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过 5 天。如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。3 甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一
36、天付款，按总金额的付给乙方违约金。六、 解决合同争议的方式 本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。七、 合同生效及其他约定 1、 本合同正本一式六份，双方各执三份，签字盖章即生效。2、 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3、 本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成部分。4、 本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。5、 合同附件：甲方： 乙方： 盖章： 盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年 月 日年 月 日 附件 1 Xxxx 公司综合布线价格单 材料规格 品牌 型号 产地 单位 数量 单价（元） 价格(元) AMP 五类模块 个语音模块AMP 面板底盒 个AMP RJ45 接头 个辅材综合布线费用 点篇七：络工程施工合同(标准版)络工程施工合同委托方（甲方）：承建方（乙方）：
