1、XX 县 XX 乡（镇）XX 村等 XX 个村高标准基本农田建设项目施工合同发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 签定日期： 1第一部分 合同书合同编号：发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间： 签订地点： xx 县 乡、镇 村等高标准基本农田建设项目第 次招标第 标段工程，经过招投标，由 中标。双方达成如下协议：合同总金额为人民币（大写） （小写 元整） 。1、工程概况工程名称：xx 县 乡、镇 村等高标准基本农田建设项目施工第 次招标第 标段。工程地点：xx 县 乡、镇 村工程内容： 工程施工项目审批文号： 施工方式： 2开工日期： 年 月 日 工期： 日历天。2、本合同书中的词语涵义
2、与下述第二部分所列的合同条款中的词语涵义相同。3、本合同包括下列文件：（1）合同书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）合同条款；（5）施工招标文件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）已标价的工程报价汇总表；（9）组成合同的其他文件。上述文件汇集并替代了本合同签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。4、施工单位保证按照合同规定全面完成各项施工工作，并承担合同规定的施工单位的全部义务和责任。5、项目承担单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的项目承担单位的全部义务和责任。6、本合同经双方法定代表人或其授权代表人签字（签章） ，并3分别盖本单位公
3、章后生效。7、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。甲方 乙方单位名称： 单位名称： 单位地址： 单位地址： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 联系电话： 联系电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 第二部分 合同条款第一条 名词解释（1）项目承担单位： （2）施工单位： （3）设计单位： （4）监理单位： （5）甲方代表为： （6）总监理工程师为： 4（7）项目经理为： （8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。 （9）主体工程： （10 ）施工图纸：指设计单位在施工阶段应提供的图纸，包括监理单位签署涉及修改图纸和补充图纸。第
4、二条 工程承包方式（1）施工单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程增减量，按本合同第九条规定执行。（2）承包方式：固定总价 第三条 甲方代表（1）在合同履行过程中，甲方代表有权作出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，施工单位对此不应拒绝。但因甲方代表前述指令错误给施工单位造成的直接损失，施工单位有权提出索赔和工期顺延。（2）甲方代表有权对监理单位所作出的有关工程质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直接发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。第四条
5、 合同范围5本合同包括：除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前的维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。第五条 合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：（1）合同书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）合同条款；（5）施工招标文件；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）已标价的工程报价汇总表；（9）组成合同的其他文件。合同履行中，项目承担单位与施工单位有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。第六条 合同双方的义务与责任项目承担单位的义务与责任：项目承担单位委托监理单位发布开工通知；
6、安排监理单位及时6进点实施监理；开工前 1 天完成工地范围内的清理工作，向施工单位提供施工用地；开工前 3 天向施工单位移交测量基准点及其有关资料；开工前 3 天提供施工图纸 1 份；按合同规定及时支付工程价款；统一管理工程的文明施工；主持和组织工程的完工验收；以及完成其它应由项目承担单位承担的义务和责任。施工单位的义务和责任：开工前 3 天进驻工地；对监理单位提出的任何工程变更指令，必须照办；执行监理单位的指示，按照合同完成各项承包工作，对监理单位提出的任何施工缺陷，根据施工规程的要求予以修补或改进；开工后 3 天内提交施工组织计划、施工措施计划；按照合同规定，完成部分设计工作，绘制施工详图
7、，经监理单位审核批准后按图施工；保证提供的建筑材料和施工工艺符合质量标准，提供的施工设备符合投标文件中填报的型号和数量；文明施工；在施工过程中，严格按技术规范规定的质量要求完成各项工作，保证工程质量合格；建立和健全质量保证体系，并向监理单位提交一份内容包括质量检查计划和措施的报告，并报监理单位审批；保证工程施工和人员的安全，保护环境；尊重工程所在地人民的生活习惯，避免施工对公众利益的损害；保证工程按合同规定的日期建成完工，并负责做好维修期（即缺陷责任期）内的维护和保养工作，直至最终验收合格；完工清场及时撤离；建立各种用于本工程的规章制度；完7成其他应由施工单位承担的义务和责任。第七条 书面通知
8、本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面形式通知为准。特殊情况可先口头通知并立即补发书面通知，在符合本合同规定的情况下，监理单位签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、单项工程验收证书以及项目承担单位和施工单位共同签署的其他文件都属于合同的补充文件。第八条 图纸供应除另有规定外，施工单位所需主体工程的图纸，由项目承担单位通过监理单位提供。为工程施工实施所需的施工与安装图纸，则由施工单位根据施工图纸自行设计绘制，并报监理单位审批。第九条 设计修改监理单位在提供单项工程的施工图纸后，倘因纯属设计方的原因而需修改施工图纸时，应在该项工程开工前 3 天将修改后施工图纸递交施工单位；
9、倘因施工或自然条件的改变必须修改施工图纸，经监理单位认可，设计单位应尽快予以修改，报经批准。施工期间，监理单位签署的设计修改通知是合同文件的补充，施工单位不得拒绝。修改的内容包括以下方面：（1）工程量的增减。8（2）取消或增加某一工程项目。（3）改变某些工程的结构形式。（4）改变某些工程的位置、形状或尺寸。（5）其他变更。由于设计的修改而引起工程量的变化，由双方协商。一般按实际完成的工程量计算，其单价按报价表确定的单价不变，经监理单位与施工单位商定，报项目承担单位确认并出具证书，作为合同的补充文件，并按此执行。第十条 材料和设备供应的提供除 合 同 另 有 规 定 外 ， 为 完 成 本 合
10、同 某 项 工 作 所 需 的 材 料 和 工 程设 备 均 由 施 工 单 位 自 行 组 织 货 源 ， 并 负 责 采 购 、 验 收 、 运 输 和 保 管 。施 工 单 位 与 供 货 商 的 供 货 协 议 一 经 签 订 ， 应 将 一 份 副 本 提 交 监 理 单位 。第十一条 材质证明工程所需的钢筋、水泥等必须有材质证明，其各项指标应符合规划设计及相关规范要求，如施工单位在施工过程中使用无材质证明的材料，监理单位应要求其进行试验，并递交材料试验结果，实验所需费用应由施工单位承担。第十二条 工程进场及开工本合同签署后，施工单位应按合同约定的开工日期组织施工设9备、人员准时进场
11、开始施工。若施工单位不能按时开工，应在合同条款约定的开工期 5 天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在 3 天内答复施工单位，工期顺廷。甲方代表不同意延期要求或施工单位未在规定的时间内提出开工要求，竣工日期不予顺延。第十三条 工程进度施工单位应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排施工实施进度计划，编制施工总进度计划提交监理单位审批。经监理单位批准的施工总进度计划，作为控制本合同进度的依据，并按此编制月进度计划报送监理单位。为保证工程质量，并按时实现控制性进度，项目承担单位有权审核并评议施工单位递交的计划。第十四条 统计报表施工单位应按合同规定，按周、
12、月向项目承担单位与监理单位递交合同完成情况的统计报表，周报表应与次周五前报出，月报表应于次月 15 日前报送。第十五条 竣工期限本工程自施工单位签收、监理单位发布开工令之日起，全部工程应在 个日历天内完成。本工程必须在合同规定的期限内全部竣工，工程控制进度的实10施应满足本合同规定的要求。由于非施工单位的过失或项目承担单位未能履行合同规定的义务，造成本合同规定的工程控制性进度延误，则施工单位有权提出书面申请，经监理单位核实，项目承担单位认可，工期可顺延，由此而引起施工单位的额外支付，经监理单位核实及甲方代表确认，施工单位可以提出索赔。由于施工单位的过失而造成工程的廷误，经监理单位核实，施工单位
13、应向项目承担单位交付违约罚金。项目承担单位根据需要，要求施工单位提前竣工时，其所增加的费用和奖励费用，由双方协商确定。第十六条 工程维护和保修本工程正式验收合格移交之前，施工单位必须负责对已完成工程进行管理和维护、保养，并承担修复工作及费用，施工单位不得借故拖延修复工作：移交后施工单位应承担保修期内的缺陷修复工作。保修期内，施工单位应负责未移交工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交项目承担单位使用的工程和工程设备，则应由项目承担单位负责日常维护工作。使用单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件一遭损坏，则施工单位应按监理单位的指示负责修复，直至
14、经监理单位检验合格为止。监理单位应会同项目承担单位和施工单位共同进行工程查验，经查验确属施工单位施工造成的缺陷或损失，11应由施工单位承担修复费用；若经查验确属项目承担单位使用不当或其他使用单位责任造成的缺陷或损坏，则应由项目承担单位承担修复费用。工程保修期为自交工验收合格之日起至上级国土部门竣工验收合格后 1 年内，在整个工程保修期满后的 15 天内，由项目承担单位授权予监理单位签署和颁发保修责任终止证书给施工单位。若保修期满后还有缺陷未修补，则可待施工单位按监理单位的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。保修金金额为工程造价的 5%，保修责任终止证书颁发后 15 天内无息返还保修金
15、。第十七条 工程质量（1）施工单位应认真按照标准、规范和设计或变更设计图纸的要求施工，随时接受甲方和质量监督部门的检查检验，为检查检验提供便利条件。（2）施工中经检查、检验工程质量不合格，施工单位应按承担单位、监理单位和质量监督部门的要求进行返工、修改，承担其返工、修改的费用。（3）竣工工程质量，应达到合格标准。（4）竣工工程质量经验收不合格，施工单位应按质量验收单位提出的要求进行返工、修改，且承担返工、修改所发生的费用。第十八条 竣工资料本工程竣工验收前，施工单位必须按合同规定编制竣工资料。12竣工资料须经监理单位审定，其内容包括：施工日志、工程实施概况、施工总结及大事记、已完工工程移交清单
16、、施工期的观测资料、工程图纸变更纪录、施工材料预制构件质量证明文件及复试实验报告、隐蔽工程检查记录、工程质量检验记录及验收证书、永久工程竣工图、工程签证证书及工程质量保修书、列入保修期继续施工的尾工工程项目清单、监理单位指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和影像纪录）以及其他应补充的完工资料。第十九条验收和工期（1）交工验收施工单位完成本合同的工程后，即可向监理单位提交交工验收申请报告，并抄送项目承担单位。监理单位在收到该申请后，在 1 4 日内将审核意见通知施工单位。若监理单位审核后发现工程尚有重大缺陷时，可不同意或推迟进行交工验收，并将审核意见及要求反馈给施工单位，同时将
17、其报告退还给施工单位，直到监理单位同意为止；监理单位审核后认为工程已具备交工验收条件，应在收到验收申请报告后的 2 0 天内提请项目承担单位组织验收，并由项目承担单位或其授权的监理单位签署工程移交证书，颁发给施工单位。（2）竣工验收当项目工程全部完工并合格通过交工验收后，施工单位应按国家工程竣工验收有关规定及本合同有关规定，向项目承担单位提供完整竣工验收资料及竣工验收报告。项目承担单位据此向上级国土13资源部门提出竣工验收申请。（3）本工程要求按合同工期如期交工，若推迟交工，则每推迟1 天罚款 3000 元，但如遇以下情形可按监理单位的签证报甲方代表批准后顺延工期：不可抗力的灾难；连续降雨 7
18、 2 小时，雨量达 50mm 以上；增加合同中任何一项的工作内容；增加合同中任何项目的工程量超过设计工程量；增加额外的工程项目；本合同涉及的由项目承担单位责任引起的工期延误。第二十条 竣工结算工程交工验收后，施工单位应向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，待上级国土资源部门验收合格后，双方按照上级国土资源部门意见及合同有关约定进行工程竣工结算。第二十一条 付款方法（1）项目工程竣工并经县级国土资源部门局初验合格后，项目承担单位向施工单位支付全部工程款的 60%。（2）项目工程竣工经市级国土资源部门验收合格并经省级国土资源部门实地核实后，项目承担单位向施工单位支付全部工程款的95%。预留竣
19、工决算工程款 5%的作为质量保证金，质量保证金在一年后进行清算。县或市级国土资源部门验收不合格部分的工程款暂时不予支付，直到该部分工程验收合格。14二十二条 违约（1）施工单位违约：在履行合同过程中，施工单位发生以下行为之一者属施工单位违约；施工单位无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期廷误；施工单位私自将合同或合同的任何部分或任何权力转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；未经监理单位批准，施工单位私自将己按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；施工单位未按合同规定执行，私自使用不合格的材
20、料和工程设备，或拒绝按有关规定处理不合格的材料和工程设备；由于施工单位的原因末按合同进度计划完成规定的工程或部分工程，且未按合同相关规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；施工单位在保修期内未按合同规定和工程移交证书中所列的缺陷清单 内容进行修复，或经监理单位检验认为修复不合格而施工单位拒绝再进行修补。如果施工单位拒绝接受违约行为的改正，监理单位可采取暂停支付工程款及暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并在规定的时限内提交整改报告报送监理单位；在监理单位发出停工整改要求后 3 天内，施工单位继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则项目承担单位可通知施工单位解除合同并
21、抄送监理单位，监理单位收到通知 315天后派员进驻工地直接监管工程、使用施工单位设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他施工单位施工，但项目承担单 位的这一行为并不免除施工单位按合同规定应负的责任。合同解除后项目承担单位认为合适的时间，委托监理单位查清以下付款的金额，并出具付款证书报送项目承担单位审批后支付；施工单位按合同规定已完成工作应得的金额和其他应得的金额；施工单位已获得项目承担单位的各项付款金额；施工单位按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；由于解除合同，施工单位应合理赔偿项目承担单位损失的金额。（2）项目承担单位违约：在履行合同过程中，项目承担单位发生以下行为之一者属项
22、目承担单位违约：项目承担单位未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准点；项目承担单位未能按合同规定的时限向施工单位提供应由项目承担单位负责的施工图纸；项目承担单位未能按合同规定的时间支付合同价款，或无正当理由拒绝批准任何凭证，导致付款延误。项目承担单位若发生上述违约，施工单位应及时向项目承担单位和监理单位发出通知，要求项目单位采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。第二十三条 合同变更只有在国家计划发生重大变更时，才允许变更或解除本合同。出现上述情况时，项目承担单位应在 3 天前通知施工单位，并对施16工单位承担由此引起的直接损失。第二十四条 纠纷解决施工
23、单位与项目承担单位发生合同纠纷，一般应由双方协商解决；协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解，也可以直接向工程施工所在地人民法院起诉。第二十五条 其他1、安全施工。承包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非承包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。发包方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。2、凡拖欠农民工工资或拖欠他人材料款，而引起农民工或材料供应商等到发包方索要工资或材料款，发包方经核实有权如实支付其现金，并给予承包方一倍罚款，所有款项从承包方工程款中直接扣除。第二十六条 合同的生效和终止合同生效：除合同另有规定外，项目承担单位与施工单位的法定代表人或他们的授权代表在合同书签字盖章后生效。合同终止：施工单位已将合同工程全部移交给项目承担单位，且保修期满，获得项目承担单位或授权的监理单位颁发保修责任终17止证书，合同双方均未遗留按合同规定履行的义务时，合同自然终止。项目承担单位： （盖章）施工单位： （盖章）法定代表人： （签章）法定代表人： （签章）委托代理人： （签章）委托代理人： （签章）邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号：
