1、本文格式为Word版，下载可任意编辑推荐劳务承包合同合集9篇 劳务承包合同 篇1 发包方(甲方)：_地址：_法定代表人：_委托代理人：_职务：_联系方式：_银行账户：_银行卡号：_承包方(乙方)：_地址：_法定代表人：_委托代理人：_职务：_联系方式：_银行账户：_银行卡号：_依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：第一条 承包方式与范围：1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包方式：甲方以连工带料承包给乙方，甲方提供
2、水、电、脚手架、龙门吊、搅拌机与及安全防护措施和施工平台的搭建。乙方负责做工，粉墙沙，合格厂家水泥，拉毛、订钢网及一切材料，材料质量要求为合格。材料进场前需提供样品给甲方，甲方同意使用后方可进场。4、内墙：_元每平方米，墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。5、外墙：_元每平方，墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。6、墙面厚度超出_公分，按墙面平方双算。第二条 质量要求：1.内墙保持垂_，平_(以_米直尺检测)。2.外墙保持垂_，平_(以_米直尺检测)。3.内外墙空鼓，裂缝均达到国家检测要求。4.乙方粉好的成品墙，甲方安排的其它工种人员施工中损坏的墙面，由损坏工种人员负责修补。第三条
3、 验收方式：1.乙方在施工中接受甲方监督管理，促进质量提升。2.甲方检测乙方在施工中出现的质量问题，乙方应认真修改。3.粉刷完工，甲方应及时组建验收，不得拖延，不得超过_天，如_天外甲方不验收，乙方识为默认验收合格。4.由于房屋沉降产生的裂缝、空鼓，乙方不负责修补。第四条 付款方式：1.甲方负责支付国家法规劳务税收。2.乙方粉刷完_层为一阶段，甲方应按工程量的_%支付乙方进度款。3.乙方粉刷完工，甲方按总工程量的_%支付乙方。4.甲方验收合格，甲方应按_%支付乙方工程款。5._%保质余款，_个月以内无质量问题，甲方应全部支付乙方。第五条 合同工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日(具
4、体以甲方施工中的工期要求为准)第六条 安全要求1.乙方施工人员，应接受甲方的安全知识教育。2.施工中安全方面各负其责，甲方必须增设安全设施，乙方应按甲方章程文明施工，如乙方违反章程操作出现的安全事故，甲方概不负责。3.甲方负责对乙方工作人员管理、监督，如发现违章行为，应立即对该人员纠正、管理。乙方施工人员不服管理者，甲方有权教育，以及清除工地。4.甲、乙双方应严格遵守合同协议，相互配合，相互沟通，以到达工程安全、质量最佳效果。如因为单方违反合同而造成的一切损失，由违反方全部负责。粉墙所产生的垃圾要清理、楼板要清理到砼原始地面。第七条 权利和义务1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。2
5、、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。3、甲方的义务：为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划；甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。4、乙方的权利和义务：(1)乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。(2)乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。(3)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除
6、事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。(4)由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。(6)、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。第八条 违约责任1.如乙方未达到安全文明施工或发生了重大人身伤亡事故，则甲方按照合同单价中扣减 元作为违约罚款，其他损失由乙方承担。2.因工程质量验收未通过所产生的罚款，均由乙方承担。3.乙方应统筹安排、全面配合其他相关专业施工，如因乙方无理不听从甲方指挥，除赔偿所影响
7、专业队伍损失外，甲方按 元/次处罚。4.工程竣工验收合格前，乙方应将全部施工人员、机械设备、剩余材料全部撤离现场，并将其承包范围内的工程清理干净，逾期不拆除、不清理的，甲方有权派人强行拆除撤场、清理，产生费用及经济损失由乙方自行承担。5.工程移交前，成品保护及维护工作由乙方负责，移交后由甲方负责。乙方不得因双方没有结算完毕或者没有支付劳务款或者有纠纷为由拒绝移交工程影响流水做业，否则视为严重违约。6.合同工程量做为暂定工程量，因乙方原因进度跟不上甲方要求的，甲方将直接派其他队伍进入合同暂定施工范围施工。第九条 其他1.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。2.合同履
8、约完自动失效。3._4._第十条 争议解决本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，可以提交_仲裁委员会仲裁或向_人民法院提起诉讼。第十一条 合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份，其中甲方执_份，乙方执_份。合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_代表人：_ 代表人：_联系方式：_ 联系方式：_年_月_日 _年_月_日注意事项合同主体审查1、承包人应注意审查发包人资质。对发包方主要应了解两方面内容：主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用
9、地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等；发包人如果是属于分包人，审查其是否具有分包资格；履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、发包人应注意审查承包人资质。承包人一般应为建筑企业法人，除了内部承包之外，公民个人不能成为建设工程合同的主体；承包人应具有承包建设工程的资质。 劳务承包合同 篇2 甲 方：_地 址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_乙 方：_地 址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_为了调动农民发展农副业生产的积极性，增加集体和个人收入，提高经济效益，为城乡市场提供更多的农副
10、产品，经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条 承包副业的项目、内容第二条 承包期限承包期为_年，从_年_月_日起，至_年_月_日止。第三条 甲方的权利义务1.甲方有权对乙方承包的特定副业项目生产经营实行监督检查。2.甲方必须合理分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其他物资，合理安排乙方接受业务技术部门的培训。3.甲方应该定期公布集体的财务帐目和副业生产提成费用的支出情况，接受乙方的财务监督检查。第四条 乙方的权利义务1.乙方在承包期内，必须向甲方上交承包款_元(或上交_公斤_，_公斤)，其中_年_月_日以前上交承包款_元(或上交_公斤
11、_，_公斤_);_年_月_日以前上交承包款_元(或上交_公斤_，_公斤_);。(或：按乙方的收入比例分成，甲方得_成，乙方得_成。)2.对以上交承包款为承包形式者，乙方有权根据市场需求，自主调整生产经营项目;对以特定副业项目为承包形式者，乙方在完成承包项目规定的任务之后，有权自主调整经营项目。乙方在不违背国家政策、法律的前提下，有权自主决定生产和经营活动。3.乙方有权获得国家下拨的用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款和其他物资，有权接受发展副业的生产技术培训。第五条 双方的违约责任1.甲方如不按时、按量分配给乙方国家下拨用于发展副业生产的化肥、农药、专项贷款指标和其他物资，应按其价值的_%，
12、向乙方偿付违约金。2.乙方如不按时、按量向甲方上交承包款(或特定的农副产品)，应按其价值的_%，向甲方偿付违约金。第六条 不可抗力在合同执行期间，如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方生产、经营的农副业产品损失，经调查证实后，甲方应根据实际情况，减少或免除乙方承担的义务。第七条 其他约定本合同自承包开始之日起生效，合同期满自行失效。合同期满后，甲乙双方如愿意继续承包，应重新订立合同。合同执行期间如乙方去世，其家庭成员有承包继承权。合同执行中，甲乙双方不得随意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的变更而变更。合同中如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同
13、正本一式二份，甲乙双方各执一份，合同副本一式_份，交村委会、(如经公证或鉴证，则应送公证或鉴证机关)各留一份。甲 方：_代表人：_ _年_月_日乙 方：_代表人：_ _年_月_日联系地址： 联系地址：邮编： 邮编：电话： 电话：签约日期： 签约日期： 劳务承包合同 篇3 甲方：乙方：依照合同法公司法及其它有关法律，行政法规，在X联合有限责任公司下属X号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。一、协议内容甲方有XX公司X号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致，由甲方承包给
14、乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。二、承包范围：甲方在XX公司所承包的所有范围内，如出现区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。三、劳务费单价和结算1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨1。4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。3、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价
15、。四、管理方法1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患，出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员，必须由熟练人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石，仔细观察地质构造情况，及时排除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料，由甲方负责采购提供给乙方使用
16、，为了不影响乙方生产，甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。4、甲方作为矿山业主，对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产提供方便。5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，出现停工待班，造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它所有损失。五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。七、本合同期限为XXXX
17、年，自XXX年XX月XXX日至XXX年XXX月XXX日止。在承包期满后，乙方与甲方继续延续合同。八、甲方必须保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。九、违约责任：希双方都遵从协议，履行约定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并处罚违约金30万元补偿给守约方。十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。甲方代表：XXXXX乙方代表：XXXXX签约地点：XXXXXXXX年XXX月XXX日 劳务承包合同 篇4 发包单位
18、： （简称）甲方：承包单位： （简称）乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例、劳动法、甲方【管理手册】的相关规定，结合本工程的具体情况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商一致，特约定以下协议条款以便共同遵守执行。一、 工程概况：工程名称：工程地点：结构形式：工程建筑面积：合同价款：暂定元。二、 承包范围：1. 主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。2. 机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。三、 清包价款：按施工图纸及计算规范所计算的
19、面积每单价。四、 合同工期：开竣工日期：年月日至年月日。五、 质量要求：1. 首先满足设计要求及施工操作规程。2. 确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。3. 做好隐蔽工程施工，及时做好隐蔽工程施工中记录。4. 工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。六、 安全生产：1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。2. 自行做好人员进场的安全教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全可靠，特殊工种持证上岗。3. 每道工序要有安全交底交接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。4. 设专职安全员，负责整个工程施工的安全
20、管理，并做好安全内业资料。七、 文明施工：1. 施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。2. 现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。3. 施工中一定要做到文明施工，做到工完料净场地清。4. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生浪费现象。八、 材料要求：1. 双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证。2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。3. 所使用材料按定额消耗量计算，超出部分清包方自负。九、 现场管理：1. 服从总包方的
21、统一管理指挥，按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。2. 按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。3. 遵守总包方制定的现场管理规章制度，遵纪守法合法经营。4. 与总包方密切配合，确保工程施工顺利进行。5. 双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。十、 双方责任：1. 双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因而影响的施工计划，造成的经济损失由解除合同方负责。2. 施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满足使用功能质量，总包方有权终止合同。3. 施工中所需的各相关工程技术资料
22、均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。十一、合同价款支付：1. 清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。2. 四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。3. 二次结构装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。4. 具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。十二、工程主体结构验收：验收以关于基本建设项目验收暂行规定、工程质量验收规范、建筑工程质量检验评定标准及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。十三、合同生效：1. 本合同签订后双方签字加盖
23、双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。2. 本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。3. 本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。十四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。总包方： 分包方：住所：住所：身份证号： 身份证号：法定人代表：法定人代表：委托人代理人： 委托人代理人：电话：电话：年 月 日 劳务承包合同 篇5 甲方：乙方：双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本
24、合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地址：二、乙方承包范围承包范围：甲方施工的所有楼层及地面所有混凝土浇筑工程。三、工程劳务承包价本工程采取计量劳务承包，每立方单价如下：C15：C25:C30:四、付款方式进度款按每栋楼工程所要求节点计算，乙方完成每栋楼正负零出来后付;二层付;四层付;完成六层后每栋楼所有混凝土款项共计付到;五、其他本合同签订后，甲方未按合同规定支付已完成工程的工程款，乙方有权力停止提供甲方任何混凝土，其损失由甲方自负，甲方必须承担经济责任。六、合同生效与终止本合同一式两份甲、乙双方各执一份，双方签之日起生效，合同履行完毕、付清尾款后自动失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)
25、：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 劳务承包合同 篇6 甲方：公司乙方：架子工承包班组长经甲乙双方协商，甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。一、甲方的权利和义务1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件。3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理。4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，由此造成的全部经济损失乙
26、方承担。二、乙方的权利和义务1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。2、乙方承包工程内容：所有相关配套工程及全部工序。1、基础脚手架搭拆。2、所有搭设(内、外、吊、跑道、满堂脚手)脚手架安拆、返跳板、“四口”过道到临边等所有防护拦等。3、根据工地需要搭好上料口，各工种所用跳板等均有架子工负责。4、架子工拆除后的铁丝、钢管堆放到指定地点。5、按工地需要绑扎各道工序的脚手架。6、工地发现安全隐患应及时整改。7、外墙挂安全网。8、安全网的搭拆、龙门架安拆、各种标语及安全门的搭设。9、质量、安全、文明施工、工期、劳动纪律等各项指标，达到内控标准。3、施工中的劳力
27、安排：为保证施工能够顺利进行、保证工期、保证质量，必须安排足够的力工、技工等人员。4、乙方在施工中必须作到工完场清，拆除的脚手架及跳板、三角架等物品必须按甲方指定位置归好垛，不准随便乱扔杆、木、铁线等。5、乙方在施工过程中必须对周转材料进行保护，不准任意折断、摔断等。发现有质量不好的材料可以不使用。6、乙方对所签订的工期、工程质量及各种安排必须保证完成和实施，如有违约甲方有权对其班组进行处罚，情节严重的追究其责任。7、乙方对施工现场的所有工具、设备不得损坏，若发现双倍罚款并追究责任，特别是机械设备不得随意使用，若使用必须经过甲方有关人员批准后方可使用。8、乙方对施工现场的所有建筑材料、物品不准
28、偷窃，若发现双倍罚款并追究责任。9、在施工中所有施工人员必须经过技术交底、安全交底、安全教育方可上岗。10、乙方不得以工地木料作为燃料,如发生按实际价格双倍罚款。11、现场人员严禁酗酒、打架斗殴、随地大小便等违法乱纪的现象发生，若发生每次每人罚款1000元，情况严重的交有关部门处理。12、因风、雨、停电及不可抗力所造成的停工乙方自己负责。13、施工前乙方应与甲方签订安全生产合同书，方可进行施工，施工人员若发现安全隐患应及时向甲方有关人员报告，并立即整改。14、乙方所有的施工人员都必须认真执行甲方的各项规章制度，对于甲方所开展的各项活动必须积极参加。15、架子工的所有安全防护品均由乙方负责。16
29、、在本合同规定的工作范围内,乙方应按章操作、文明施工,乙方人员若发生安全和人身事故，由责任方承担所有费用。三、工期：20xx年月日至20xx年月日。四、质量标准：各分部分项工程均达到合格标准。五、承包价格：按建筑面积每平方米8元计算。六、承包形式：包工不包料，消耗材料不准超定额含量。七、结算方式：甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清。八、违约责任:本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。九、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。十、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况
30、结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。甲方：公司乙方：架子工代表工地代表：工地代表：20xx年月日 劳务承包合同 篇7 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条：工程概况(一) 工程名称：(二) 工程地点：(三) 施工面积：第二条：承包范围人工挖运土石方、回填土现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装预制构件制作、安装砌砖铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰安砌青石路沿及草坪路沿二布六油防水层脚手架搭拆梯踏步贴面砌
31、、缸砖粘贴建筑拆除(含除渣)、搭建临设零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。第三条：承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条：工期(一) 工日期：年月日(二) 竣工日期：年月日第五条：施工技术要求(一) 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以
32、书面形式由乙方代表签字。(二) 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。(三) 第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。第六条：双方责任及工作(一) 甲方工作1、 提供食宿条件：2、 为乙方施工协调有关工作关系：3、 派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。(二) 乙方工作1、 严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。2、 加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员
33、务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。3、 组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。.扣件按3%，.u形扣按15%，。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。第七条：工程验收(一) 工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。(二) 以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。(三) 因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。(四) 因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
34、第八条：人工费支付(一) 工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。(二) 每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。(三) 工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。 劳务承包合同 篇8 承包合同是指买
35、卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。劳务承包合同样本介绍，我们来看看。合同编号：_劳务承包合同项目名称：_工程地址：_年_月_日发包方：_承包方：_为了确保“_有限公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）”项目工程建设顺利开展,甲方将本工程_楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据合同法建筑法及其他向关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、劳务承包范围乙方按甲方提供的栋号“施工图及图说”“施工图会审
36、纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据,具体承包内容如下：1、钢筋的上、下车及归为堆码工作,自备钢筋弯曲机,断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。3、工程中所有钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单位工程劳务工作必须完成的其他铺助性工作。三、劳务承包方式1、本劳务工程采用包工包料及部分机具的承包方式,即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲
37、方提供。主要工程材料（机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件）由甲方提供。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括钢筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。22、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣
38、除。若乙方对甲方提供的耗材单价由异议,可以自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所提供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂家生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。2.3、主材的损耗控制,实际纲筋耗损不能超过定额的1.5%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。四、劳务工程工期1、工程开、竣工时间：11总日历工期：总日历工期1.2、总日历工期：总日历工期_年_月_天,竣工时间：_年_月_日。从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。
39、此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须抱着那个共工期。五、劳务工程质量1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每到工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收合格标准后,才能进行下阶段工程施工。3、乙方所承包的劳务工程从开始至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着,以合同单击上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单击。六、劳务款结算依据及结算单价1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施
