1、必备安全施工协议书三篇 安全施工协议书 篇1 建设单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：为了切实加强施工现场安全生产管理，依照中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程安全生产管理条例建设部施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工安全检查标准，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、施工项目：二、施工地点：三、施工时间：四、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生
2、产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场生产安全事故应急救援预案。4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。9、对乙方特种作
3、业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。五、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。六、协议内容：（一）登高上架要求1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部
4、门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件
5、及上岗证的专业人员操作。6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手
6、架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、手持电动工
7、具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。（二）用电要求1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线
8、，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范要求进行操作。10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。（三）电焊机使用要求1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。3、电焊机二次焊把线，地线需
9、接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。（四）动火要求1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须
10、设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。（五）室外吊篮施工要求1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进
11、行除锈补焊、更换等，方可使用。2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。（六）文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事
12、打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。4、施工现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。（七）施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座1
13、0平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。（八）工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以
14、及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。七、工期：乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5向甲方支付罚金。八、付款方法：1、甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；2、质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还（质保时间根据工
15、程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定）。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。九、其它：1、若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金；2、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。十、
16、本协议一式_份，甲乙双方各执_份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。甲方单位（盖章）：代表人：项目负责人：_年_月_日乙方单位（盖章）：代表人：项目负责人：_年_月_日 安全施工协议书 篇2 甲方：_露天煤矿乙方：_建设工程有限公司_露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创造更加安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全生产的管理工作，本项目矿主（_露天煤矿）以下简称“甲方”与工程承包人（_建设工程有限公司）以下简称“乙方”续订本安全生产合同：一、合同期
17、限：从_年_月_日至_年_月_日。二、甲方责任：1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包中的有关安全要求，成立五人以上并有乙方参与的安全生产管理机构。2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“管生产必须管安全”的原则，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。三、乙方职责：1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，机械操作规程等相关
18、安全生产的规定，严格履行工程承包合同中有关安全生产的各项条款。同时成立“安全生产”领导小组。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、安全生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。加强项目经理和生产工人（包括临时雇用的民工）的安全生产管理。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员
19、工发生任何违法，违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时，应及时撤离到驻地或安全地带。司机不得开车返回驻地。5、乙方参加施工的人员，上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的人员，须做到持证上岗，未经过专业机构培训、未获得安全操作合格证和驾驶证，不准上岗，项目经理必须承担相应的管理责任和安全责任。6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作，高度重视火区的灭火安全管理，对火灾事故负
20、全部责任。7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥善保管，配备足够的消防设施，所有施工工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物品给予、易货或以其它任何方式转让给他人，也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生，一旦觉察及时阻止或举报。8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人员和安全检查人员应戴安全帽，夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。10、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，严禁使用
21、不合格的机械、设备和劳动保护用品。11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案；如果发生安全事故，严格按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关的责任人。12、因乙方管理不善，不论矿内矿外发生安全事故，造成人员伤亡和财产设备损失，乙方负全部责任，积极主动处理善后事宜，并承担全部经济赔偿责任。如果因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失，甲方有权对乙方进行经济处罚直至解除合同。四、违约责任：如因甲方或乙方违约造成安全事故，由违约方承担相应的经济和法律责任。五、合同执行过程中发生争
22、议或合同有未尽事宜双方协商解决，协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_法院提起诉讼。六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方：_露天煤矿 法定代表人：_ 代理人：_乙方（章）：_建设工程有限公司 法定代表人：_ 代理人：_合同签订日期：_年_月_日 安全施工协议书 篇3 甲方单位名称：乙方单位名称：一.目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。二.施工项目：三.施工地点：四.施工时间：五.协议内容：1、乙方进厂(站、库)施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协
23、调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。2、乙方施工前，必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签定施工安全协议书，安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作;3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过;4、施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;5、乙方应在施工区域设置明显标志，
24、对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查;6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等，施工单位必须填写申请单，经甲方厂(站、库)领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担;8、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防
25、范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护;9、施工车辆进厂(站、库)必须装有防火帽，车速不大于5km/h，出厂必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单，方可放行;10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至
26、全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。六、工程质量及验收标准：工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。七、工期：乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价
27、的5向甲方支付罚金。八、付款方法：1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定)。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。九、其它：1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金;2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达
28、不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。甲方(公章) 乙方(公章)甲方代表： 乙方代表：年月日 年月日 【以下为推荐内容，可自行删改！】 【推荐一：股权协议书模板合集五篇】 股权协议书 篇1 甲方：_乙方：甲乙双方经友好协商，根据中华人民共和国法律、法
29、规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作创立雅德艺瓷宜昌营销中心事宜达成如下协议，以共同遵守。第一条共同投资人的投资额和投资方式甲、乙双方同意，各方出资分别：甲方出资占总额的_%;乙方出资占总额的_%。第二条利润分享和亏损分担共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任。共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。第三条事务执行1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务。2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人报告共同投
30、资的经营状况和财务状况；3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担；第四条投资的转让1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意；2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。第五条其他权利和义务1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份；第六条其他1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式
31、_份，共同投资人各执一份。甲方(签字)：_乙方(签字)：_年_月_日签订地点：_签订地点：_ 股权协议书 篇2 甲方：身份证号码：住所：乙方：身份证号码：住所：鉴于：_有限公司（以下简称“公司”）为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，注册资本_万元人民币。公司正准备改制，甲方为了充分调动公司管理人员的工作积极性，激励所有对公司有特别贡献的优秀员工，促进公司持续、稳步、高速发展，增强公司管理人员的归属感，现根据有关法律、法规，甲方拟将其持有的公司_的股权转让给乙方。为了保证股权转让和激励的顺利实施，保障公司、甲方和乙方的合法权益，双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签订本协议，明确双方的
32、权利、义务，以共同遵守履行。风险提示：股权激励方案落地要注意签订书面合同，不能仅仅公布实施方案及与激励对象口头约定，或以劳动合同替代股权激励合同。中关村在线就是反面例子：公司与若干技术骨干签订劳动合同，约定乙方工作满12个月后可以获得甲方分配的股权8万股。这所谓“8万股”的不清晰约定就成了定时炸弹：公司总股本有多少？8万股占公司总股本的比例？该比例对应有多少权益，权益价值按净资产还是市值核定？凡此种种，均没有明确约定，以致最后产生纠纷。一、定义、“股权”是指甲方根据本协议转让给乙方的公司股权，也指公司改制为股份有限公司后，该股权所对应的公司股份。由于本次股权转让以较低的价格进行，所以本次股权转
33、让对乙方具备一定的激励性。、“股权转让款”是指乙方因获得股权而需要向甲方支付的款项。、“股权转让完成日”是指双方共同办理股权变更登记手续完毕之日。、“登记机构”指对股权登记享有管辖权和/或管理权的有权政府部门。、“法律”指适用的法律、法规、条例、地方性法规、中央和地方政府规章和规范性文件、能构成法律渊源的司法解释和判例。二、股权数量和认购价格、甲方按照乙方的职位、工作表现等，决定将甲方持有的公司_的股权转让给乙方。、根据公司_年_月_日公司财务账面上明确的公司净资产值（不包括公司原股东已经决议分配的公司利润）乘以本次转让的股权比例确定本次股权转让的价格。、根据本协议第二款第二项确定的股权转让价
34、格，即乙方需要支付给甲方的股权转让款为人民币_元。乙方应当在本协议签订之日起_个工作日内向甲方支付_元，其余款项乙方应当在_年_月_日之前支付给甲方。三、甲方的权利和义务、甲方保证并承诺，甲方按照本协议的约定将股权转让给乙方，不影响乙方原先在公司享有的薪资和福利。、甲方保证并承诺，将配合公司向登记机构办理关于本协议项下股权变更登记的手续。四、乙方的权利和义务、自股权转让完成之日起，乙方有权参加公司利润分配，本次股权转让完成日之前公司的未分配利润（不包括公司原股东已经决议分配的利润），由公司新老股东共享。、自股权转让完成之日起，乙方成为公司正式股东，享有法律和公司章程规定的公司股东权利，包括但不
35、限于表决权、决策权，但一定期限内乙方对所持的公司股权的处分权（包括但不限于转让、赠与等）受到本协议的限制。五、权利的限制和相关利益安排、本协议签订之日至_日起_年内，除了本条规定的情况外，乙方不得处理本协议项下的股权（包括但不限于将本协议项下股权转让、赠与给乙方以外的第三人）。、出现如下情形时，乙方有义务以本协议约定的股权转让价格（本协议第二款第项约定的价款）将股权转让给甲方或甲方指定的第三人。（）本协议签订之日至_日起_年内，乙方离开公司的（不包括本协议第五款第项规定的各种情况）；（）本协议签订之日至_日起_年内，乙方有泄露公司商业和/或技术秘密行为的；（）本协议签订之日至_日起_年内，乙方
36、为了自身利益或者任何第三方（包括但不限于单位和自然人）利益，从事与公司有同业竞争关系的行为；（）本协议签订之日至_日起_年内，乙方有其他严重损害公司利益或严重违反公司制度和劳动纪律行为的。、本协议签订之日起至_日起_年内，乙方因为以下情形离开公司的不视为对本协议的违反，乙方处理本协议项下股权不受本协议的限制。（）乙方因退休而离开公司的；（）乙方因丧失劳动能力而离开公司的；（）乙方因精神病丧失民事行为能力离开公司的；（）乙方没有严重违反公司劳动纪律或严重损害公司利益行为的情况下，甲方因经营需要而主动解除劳动合同的。六、股权的回购、在股权转让完成日起二年内，公司没有成功上市发行股票的，在乙方要求下
37、，甲方承诺将按照本条的规定对本协议项下的股权进行回购。（）甲方回购的价格为本协议第二款第项约定的股权转让款，即_元人民币；（）甲方应当在乙方提出回购要求之日起_个工作日内，支付股权转让款的_，余款应当在股权过户给甲方之日起的五个工作日内付清；（）如果在乙方提出回购要求时，乙方仍未按照本协议第二款第项的约定支付完毕股权转让款，则甲方仅按照上款的规定，向乙方支付乙方已经支付的股权转让款数额。甲方可以同时要求乙方承担其未按照本协议第二款第项的约定付款的违约责任，即要求乙方支付未按期支付部分每日万分之_的违约金。甲方可以在向乙方支付回购款项时，直接扣除该违约金。、乙方在股权转让完成日起二年内所享受的股
38、东权利（包括但不限于分红）并不因为回购而退回或补偿甲方，乙方所承担的股东义务，甲方也不给予任何形式的补偿。七、违约责任本协议任何一方在本协议中所作的任何陈述与保证是错误或不真实的，或该陈述与保证并未得以及时、适当地履行，则应视为该方违约，或任何一方违反其在本协议项下的任何义务或责任，或者未按照本协议的条款和条件履行本协议项下的义务、责任或者承诺，均构成本协议项下之违约。任何一方违约，违约方除应履行本协议规定的其他义务外，还有义务赔偿守约方因其违约所遭受的损失、损害、费用和责任以及承担本协议其他条款和条件约定的、或者本协议所适用法律规定的其他违约责任。八、争议的解决履行本协议一旦发生争议，双方应
39、首先通过友好协商加以解决，协商不成可起诉于原告所在地人民法院。第九条、保密义务、甲方和乙方有义务对本协议的内容进行保密。甲方除了根据工作的需要向公司其他股东或其他相关人员透露本协议内容外，不得向其他任何人员透露本协议内容。、乙方不得将本协议的内容向任何人透露，也不得向公司其他管理人员打听其受让的股权情况。、乙方如泄露本协议内容的，甲方可以要求乙方按照第五款的规定将股权返还甲方或给予甲方补偿。十、其他、公司的其他所有股东保证并承诺在按照本协议向乙方转让公司股权时，相互放弃对本协议项下股权的优先受让权。、本协议项下股权转让和其他法律行为涉及的国家税收（包括但不限于个人所得税等），按照法律、法规及其
40、他规范性文件规定由协议双方各自承担，如果规定未明确由哪一方承担的，则由甲方和乙方各半承担。、本协议为本次股权转让的最终协议，如协议双方在本此之前签订的其他协议或文件的内容与本协议不一致的，均以本协议为准。、本协议_式_份，双方各执_份。、本协议自双方签订后生效。甲方（签字或盖章）：_年_月_日乙方（签字或盖章）：_年_月_日 股权协议书 篇3 甲方（发起人股东姓名）：法定代表人：乙方（受益人姓名）：身份证号码：甲、乙双方本着自愿、公平、互利、诚信的原则，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法、有限公司(以下简称“公司”)章程、公司股权期权激励制度以及其他相关法律法规和公司规章之规定，就
41、公司股权期权购买、持有、行权等有关事项达成如下协议：第一条 甲方及公司基本状况甲方为 有限公司的发起人股东，公司设立时注册资本为人民币 元。甲方出于对公司长期发展的考虑，为激励人才，留住人才，甲方授权在乙方在符合本合同约定条件的情况下，以免费赠予方式奖励乙方获得甲方持有的公司 %（本合同签订时甲方拥有的股权占公司注册资本）。第二条 股权期权生效日双方约定的股权期权生效日为：年 月 日；乙方与公司建立劳动合同关系满3个月且符合本合同约定的考核标准，即开始进入转让预备期。第三条 预备期内甲乙双方的权利在股权预备期内，本合同所指的公司 %股权仍属甲方所有，乙方不具有股东资格，也不享有相应的股东权利，
42、可参与旁听公司的董事会，了解公司基本状况，但甲方同意自乙方进入股权预备期以后，享有公司%股东分红权，具体分红时间依照有限公司(以下简称“公司”)章程及公司股东会决议，董事会决议执行。第四条 乙方丧失获得股权期权资格的情形预备期的考核标准1、乙方被公司聘任为_，应当保证完成当年的业务指标，业务指标为_(例如：完成公司指派的软件研发工作，无重大过失)2、甲方对乙方的考核每年进行一次，乙方如在预备期内每年均符合考核标准，即具备行权资格。具体考核办法、程序可由甲方授权公司董事长或总经理执行。第五条 乙方丧失获得股权期权资格的情形乙方出现下列情形之一，即丧失股权期权的获得资格：1因辞职、辞退、解雇、退休
43、、离职等原因与公司解除劳动合同关系的；2丧失劳动能力或民事行为能力或者死亡的；3因违法被追究刑事责任的；4履行职务时，存在违反公司法或者公司章程，损害公司利益的行为；5执行职务时的错误行为，致使公司利益受到重大损失的；6没有达到规定的业务指标、盈利业绩，或者经公司认定对公司亏损、经营业绩下降负有直接责任的；7违反设计工资/股权/技术等信息保密协议导致信息外泄的。8不符合本合同第四条约定的考核标准或者存在其他重大违反公司规章制度的行为。第六条 行权甲乙双方应当在约定的股权期权生效日签订正式的股权转让协议，乙方成为公司的正式股东，依法享有相应的股东权利。甲乙双方应当向工商部门办理变更登记手续，公司向乙方签发股东权利证书。第七条 股权转让协议/乙方转让股权的限制性规定乙方成为公司股东后，其股权转让应当遵守以下约定：1. 乙方有权转让其股权，只能依次转让给（公司法人）在（法人）不接受其股份时依次转让给（负责人），（负责人）不接受时再转让给其他股东，每股转让价格双方协商，原则上不低于公司上一个月财务报表中的每股净资产价格。2. 乙方不得以任何方式将公司股权用于设定抵押、质押、担保、交换、还债。乙方股权如被人民法院依法强制执行的，参照公司法第七十三条规定执行。3. 甲乙双方无论任何原因解除劳动关系时，乙方需要依据第
