1、0龙 南 县 濂 江 南 岸 生 态 景 观 防 洪 堤 工 程施工招标文件龙南县城市建设投资有限责任公司二一二年十月1投 标 须 知第一节 前附表工程名称 龙南县濂江南岸生态景观防洪堤工程建设地点 龙南县濂江南岸 设计单位中国美院风景建筑设计研究院工程投资 约 1651.17 万元承包方式 包工包料 质量要求 合格工期要求 开工时间：2012 年 11 月，竣工时间：2013 年 4 月，总工期 150 日历天投标单位资质等级要求 城市园林绿化一级资质投标保证金数额 30 万元发出招标文件 时间 2012 年 10 月 16 日-10 月 20 日 地点 赣州市公共资源交易网现 场 踏 勘
2、时间 不组织，自行安排 地点 龙南县濂江南岸招标答疑会 时间 不组织答疑会 地点 网上答疑投标文件份数资格标，正本一本，副本二本技术标，正本一本，副本二本商务标，正本一本，副本二本投标文件递交 单位 龙南县城市建设投资有限责 任公司 地点 龙南县公共资源交易中心（县行政服务中心八楼）投标截止时间 2012 年 11 月 5 日上午 10 时 30 分开标会时间2012 年 11 月 5 日上午 10 时 30 分地点龙南县公共资源交易中心（县行政服务中心八楼）资金来源 财政拨款资 金 到位 情 况 到位其他 评标费、场地交易费等由中标人支付2第二节 综合说明一、总 则（一）工程概况1、工程招标
3、范围人行道和路灯等市政工程、大门、公厕、停车场、花坛、树池、护栏、园路、景观石、绿化苗木、给排水、沿岸挡土墙、防洪堤土方回填等园林景观工程；具体包括施工图纸及工程量清单中的所有内容； 2、现场施工条件（1）场地拆迁情况 已完成 ；（2）施工用水、电 中标后由施工单位负责接到施工现场并负责费用 ；（3）施工图纸设计和审查情况 已满足施工要求 ；（4）其它说明：“三通一平”招标人按现状交接，所涉接通等费用均由中标人负责。3、上述工程按照中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国招标投标法和国家以及省其它有关招标投标法律、法规、规章的规定，并得到 龙南县 建设工程招标投标办公室（以下简称招标办）的监督
4、和备案，现通过 公开 招标方式择优选定施工单位。（二）投标人资格条件：1、参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等级要求。拟派项目经理需具有园林绿化专业一级项目经理资格；2、为具有被授予合同的资格，投标人报名时应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同能力。本工程采取资格后审方式（截标后资格审查） 。即投标人在提交投标文件时须提供资格标中要求的证明资料原件及复印件供招标人审查；3、本工程不接受联合体投标。（三）本招标工程的投标有效期为 60 天（日历天） ，招标人应当在投标有效截止时限 10 日前确定中标人。3（四）投标人应承担其编制投标文件与递交投
5、标文件涉及的一切费用。不管投标结果如何或停止招标，招标人对上述费用不负任何责任。二、招标文件（五）招标文件的组成1、招标文件包括本文件及招标工程量清单、电子版图纸及所有按规定发出的补充通知和网上答疑记录。2、投标人应当认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。（六）招标文件的解释及修改1招标文件的解释权归属招标人。投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后，在 2012 年 10 月 24 日以前在赣州市公共资源交易中心网龙南县疑问处向招标人提出，招标人将在网上予以解答。2在投标截止日期 5 天前，招标人都可能会以补充通知的方式
6、修改招标文件，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明。三、投标报价（七）投标报价1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。其应包括工程施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、安全防护费、利润、税金、政策性文件规定应计取的合法取费以及费用定额中规定的其他费用（如工程配合费、远地工程施工增加费、赶工措施费、提前竣工奖、现场安全文明施工措施费、技术措施增加费、检验试验费和发包人另行发包项目的工程配合费及其他措施费用）等一切费用。2、合同价款
7、方式：本工程采用 固定单价 报价，投标人的投标报价须包含工程所需的人工费、材料费、机械费、安全防护费、管理费、利润、规费、税金等一切费用，并考虑风险因素，工程价格在实施期间不因价格变化而调整。3、投标报价方式：本工程采用 工程量清单 的报价方式。4、结算方式： （1）结算依据： 工程量清单中有的项目以投标人的中标单价进行结算； 工程 1 2清单中没有的项目采用江西省 2006 年市政、园林工程定额及费用定额计取工程费4用后下浮 15%的单价进行结算，不能参照套用江西省 2006 年市政、园林工程定额的均参照江西省 2004 年工程定额相应工程类别标准计取工程费用后下浮 15%的单价进行结算。材
8、料价：以施工期龙南县造价站发布的信息价结算，信息价中无的材料由双方协商确定。定额中没有的项目及估价项目由施工单位提出预算，经业主、监理单位签证后确定，以审计单位审核为准。（2）工程量清单中出现的暂估价项目，投标人必须严格按招标人提供的控制价进行填报，否则作废标处理。根据赣建字20101 号文规定：“暂列金额和暂估价大于等于招标项目总价 20%或合计超过 50 万元的，由招标人和中标人双方依法共同组织对暂列金额和暂估价项目的招标。 ”（3）工程量计算方法：根据工程量清单、施工图图纸及现场签证工程量等，以实际完成的工程量进行结算。工程实施过程中，严格控制工程造价的增加，中标人必须完成工程量清单和图
9、纸范围内的项目，涉及工程造价增加的项目，中标人在实施前必须按标后管理办法等规定申报并征得招标人同意后方可实施，否则该部分造价不予以支付。投标人应认真考虑自身商务标中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的投标报价。各投标人可根据自身的管理水平、企业承受能力、自身优势在投标时自主决定报价。5、凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，并提供样品供业主选择，坚决杜绝不合格材料进入施工现场。否则，招标人有权制止使用并追究投标人的违约责任。四、投标文件的编制（八）投标文件的组成投标人的投标文件应包括下列内容：资格标：（1） 投标资格审查表 （按提供的示范格式表格） ，并提
10、供以下加盖本单位公章的复印件，开标、评标时核验原件。营业执照；园林绿化专业一级企业资质证书；园林绿化专业一级项目经理证书及本人身份证；法定代表人证书或委托代理人授权书（委托代理人须是本单位正式职工，并出具5劳动主管部门已备案的劳动聘用合同，劳动主管部门未实行备案的地区，提供当地社保部门有效的证明材料） ，并附本人身份证；赣州市外投标单位应出具其建设行政主管部门（或其授权机构）在投标截止时间之前二十天内出具的无拖欠农民工工资情况证明；外埠来赣的投标人应在开标时持有江西省建设行政主管部门办理的本项目投标备案手续材料原件，否则，不接受所递交的投标文件；拟派施工员、质检员、造价员、材料员的岗位证书和专
11、职安全员的安全生产考核合格证书。拟派项目经理 2008 年 1 月 1 日以来完成过类似业绩的证明材料，类似业绩是指单项合同金额为 1200 万以上（含 1200 万）的园林绿化工程（须提供竣工验收备案表原件或竣工验收报告原件中的任意一项和竣工图原件、施工许可证原件、施工合同原件、中标通知书原件中的任意一项，若上述任意两项材料未能充分证明是属于拟派项目经理的业绩或未能充分体现满足类似业绩的各项指标，还应提供能充分证明是属于拟派项目经理业绩并且能充分体现满足类似业绩各项指标的其他有效证明材料，不含文字证明材料）；技术标：（1）综合素质资料投标人响应承诺、投标报价诚信承诺书；表一至表七内容；（2）
12、施工组织设计（由投标人按相关文件要求自行编制） ；（3）投标人认为需要提供的其它材料商务标：（1）投标函（2）投标函附录（3）工程量清单报价书投标人应使用招标人提供的投标文件格式填写（详见附件） ，如不够使用时，由各投标人自行添补。（九）投标保证金1、投标保证金的提交保证方式：银行转帐（必须从施工企业基本帐户转入）6保证数额：叁拾万元整（300000 元） 提交时限：2012 年 11 月 1 日 17：00 时前到达以下帐户帐户名称：龙南县财政局帐号：139299277000010492-000001开户银行：龙南县农村信用合作联社金水分社各投标人须在转帐单中注明：某某工程（代收户）2、未按
13、规定提供投标保证金的投标将被视为无效投标文件。3、投标保证金的退还：中标单位的投标保证金在签订合同后转为履约保证金；未中标单位的投标保证金在开标后如数无息退还。4、 、投标人若被证实存在下列行为之一，招标人或招投标监督机构可没收其投标担保并将其不良行为报告建设行政主管部门：弄虚作假或不诚实信用或与其他投标人串通骗取中标；投标有效期内撤回其投标文件；投标人已经中标,因其过错被废除授标；投标人已经中标，但放弃中标；投标人已经中标，但未按招标文件规定提供履约担保；法律法规规定其它损害招标人利益的情形。 5、中标人在同招标人签订合同前应提供数额为中标价的 10%的履约保证金；中标人的投标保证金在与招标
14、单位正式签订合同时转为履约保证金。6、履约保证金的返还：完成工程总量的 50%并完成相关报建手续后无息返还。（十）投标文件的份数和签署1、投标人按投标须知规定，编制资格标、技术标、商务投标文件“正本”一份和投标须知中所要求份数的“副本” ，并标明“正本”和“副本” 。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖单位公章和单位法定代表人印章。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。7五、投标文件的递交（十一）投标文件的密封与标
15、志1、要求每个投标人应递交 3 个投标文件密封袋，分别为资格标、技术标、商务标，如内容较多时，也可分多个密封袋包装。2、所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间以前不得开封。3、所有封袋上都应写明投标人的名称、地址、邮政编码。4、所有密封袋密封口处均应由投标人密封。5、如果投标人未按上述规定提交的投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。（十二）投标截止期1、投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。2、招标人可以按本文件有关规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标的截止日期。在上
16、述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止日期。3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。（十三）投标截止以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。六、开 标（十四）开标1、在所有投标人拟派项目经理和法定代表人或法定代表委托人在场的情况下，招标人举行开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其准时出席开标会议，如未到场作自动弃权处理。拟派项目经理未到场的视为自动放弃投标资格；拟派项目经理同时可以是法定代表人或法定代表人委托代理人，但需提供法定代表人证书或授权委托书原件在开标前供招标人核验） 。2、开标会议由
17、招标人组织并主持，招标办进行指导和监督，并邀请有关单位出席开标会。投标文件有下列情况之一者将视为无效：8（1）投标文件未予密封的；（2）未按规定加盖投标人公章和单位法定代表人印章；商务标中的投标报价书无投标单位造价师或造价员签字及执业专用章。（3）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辩认不清，影响评标；（4）投标截止期以后送达的投标文件；（5）投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；（6）违反招投标法律、法规规定。4、开标程序：（1） 宣布开标会议开始；（2） 宣布唱标人、监标人、计标人、等人员名单；介绍参加会议的单位和人员名单；（3） 宣布开标纪律和注意事项；（4） 查验法定代表人或法定
18、代表委托人和项目经理证件及本人身份证原件；并由招标人当场宣布查验结果；（5） 宣布评标原则及评标办法；（6） 确定入围投标人，入围投标人按下述方法确定： 投标人在 15 家以内的直接入围，投标人在 15 家以上的由招标人现场随机抽取 15 家入围； （7） 查验入围投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；（8） 招标人开启和查验参加评审投标人资格标文件签章是否有效，并送评标委会员评审；（9） 公布资格标符合性评审入围投标人名单等情况；（10） 开启各入围投标人的技术标，送评标委员会评审；（11） 宣布技术标合格投标人名单；（12） 当众抽取预算下浮系数 K 值及下浮让利系数 值。（13）
19、由有关工作人员当众开启各资格标和技术标均合格的投标人的商务标，并当众宣读投标人名称、投标报价及招标人认为应当公布的其它内容；（14） 招标会转入评标、定标阶段；（15） 招标人宣布中标人或中标排序人，开标会议结束。9七、评 标（十五）评标1、评标工作招标人根据中华人民共和国建筑法第二十、二十一条和中华人民共和国招标投标法第三十七条和国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第 12 号令之规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下在严格保密的情况下进行，由专家评标委员会负责完成。2、评标方法：本工程采用经评审的合理评标价法进行评标
20、（1）投标文件的评审按“先资格标，再技术标，后商务标”的三阶段方式进行。前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的开启和评审，资格标、技术标按符合性评审，只做合格与否的结论。（2）招标工程政府批准最高限价（A） ，A16511703.27 元（含暂估价 T 值3873928.31 元） ，开标时按照规定随机抽取下浮系数 K 值，计算并宣布招标最高控制价（M）和招标最低控制价（0.85M） ；计算公式为：M=（A-T ）*（1-K）+TK 值为 0.2%、0.4% 、0.6% 、0.8% 、1% （3）投标人投标报价大于招标控制价(M 值)者视为不响应招标文件被淘汰，投标报价等于或小于 (M 值)
21、且大于或等于 0.85 M 为有效投标报价，所有有效标报价不论是否参与平均，均可参与报价排序。（4）合理评标价的计算由招标人在开启商务标前，当场随机抽取一个下浮让利系数，下浮让利系数 为0.97、0.975、0.98、0.985、0.99 等 5 个系数。合理评标价：D0.5（MAp-2T）+T (四舍五入保留二位小数)。D合理评标价；M招标最高控制价；招标人随机抽取的下浮让利系数；AP各有效投标报价的算术平均值，Ap=(A1A2+An) n；10n参与计算的有效投标人数量。有效投标报价人数为三至五家时，Ap 值为各投标人的有效报价去掉一个最高值计算算术平均值;有效投标报价人数为六至八家时，A
22、p 值为各投标人的有效报价去掉一个最高值和一个最低值计算算术平均值;有效投标报价人数为九家以上，Ap 值为各投标人的有效报价去掉两个最高值和一个最低值计算算术平均值。（5）商务标的评审：对投标报价与合理评标价差值的绝对值进行排序，绝对值最小的投标人为第一顺序中标人，以此类推，对排序前三名的商务标进行评审；如有认定为废标的，依此补充进入前三名进行评审。如果出现两个投标报价与合理评标价差值的绝对值的最小值相同，则由招标人现场抽签确定第一中标排序人。3、本工程招标人开标后按招标文件和评标办法规定直接确定中标排序人进行定标。 （十六）投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查，评价和比较，评标委员会可以个
23、别有针对地要求有关投标人澄清其投标文件部分内容，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。（十七）其它事项1、工程量清单报价中，投标人所报单价不得高于招标最高单价限价（专指景观工程） ，且报价总价不得高于最高限价，否则作为废标处理。2、招标预算价中已包含检测费，中标后所有的检测费由中标单位支付。3、经评标委员会确认为有效的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准修正。（2） 单价金额和工程量乘积与合价金额不一致的，通常以单价金额为准修正。评标
24、委员会认为单价金额小数点有明显错位的，应以合价为准，并修正单价。（3）分项报价金额累计与投标总价金额不一致时，通常以分项报价金额累计为准。除非评标委员会认为分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修正分项报价。11（4）按照上述修正调整后的投标报价(含单价)经投标人的法定代表人或法定代表人的委托代理人签名确认后有效，并为承发包合同的内容。（5）投标报价单位精确到“分” ，评标有效分值精确到小数点后两位数值（招标人有特定要求的除外）小数点后超过两位的数值按 4 舍 5 入进位。（6）当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过原总报价 0.5%时，将认定其投标文件质量较差，
25、其错误不予修正，作废标处理。4、中标无效、废标、重大偏差和细微偏差的裁判标准：评标委员会在评审时，如发现投标人或投标文件有违反招标投标法禁止行为或投标文件中含有建设部令第 89 号所规定的无效投标文件和国家七部委局令第 12 号、第30 号所规定的废标或重大偏差内容时，按下列方法处理：I、中标无效中标人或中标候选人有招标投标法第 49 条至第 64 条规定的违法情形及违反有关法律、法规、规章和建设行业管理规定的，由招标监管机构依法查处。II、废标投标文件有废标情形的，由评标委员会依法按评标委员会和评标方法暂行规定国家七部委局令第 12 号第 20、21、23、25 条和工程建设项目施工招标投标
26、办法七部委令第 30 号第 50 条规定裁定为废标，并在开标现场公布。III、重大偏差裁定（一）有下列内容之一由评标委员会依法裁定为重大偏差：1、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;2、投标文件中投标人没有加盖单位公章并无法定代表人或授权代表人签字或盖章的;3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限;4、明显不符合技术规格、技术标准的要求;5、投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的;6、投标文件附有招标人不能接受的条件;7、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;8、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目
27、有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外;129、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的;10、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的;11、不符合招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求是指招标文件明确约定并告知是重大偏差的内容；约定不明确，未告知是重大偏差的，一律裁定为细微偏差，评标委员会不得裁定为重大偏差）;12、法律、法规、规章规定的其他重大偏差。（二） 对重大偏差的裁定意见不一致时,按本评标办法第十四条第六款的规定进行认定，投标文件被评标委员会认定为实质性不响应的重大偏差，作废标处理，并在开标现场公布。IV、细微偏差的裁定非重大偏差的偏差，认定为
28、细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。在评标结束前，评标委员会可以要求投标人书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评审时评标委员会可以作不利于该投标人的量化或者否决其投标。评标委员会应将细微偏差逐项列出，记录在案。细微偏差不影响投标文件的有效性。V、 重大偏差和细微偏差评审时的裁定程序评标委员会裁定前，可按评标委员会和评标方法暂行规定国家七部委局令第 12号第 19、26 条和工程建设项目施工招标投标办法七部委令第 30 号第 5
29、1 条第 52 条、第 53 条规定进行询标。(一)重大偏差的裁定按下列步骤进行:1、重大偏差由评委提出来,并列出投标文件重大偏差内容及裁定依据，评标委员会应当集体讨论，裁定前对较关键问题可进行询标，重大偏差应书面裁定并集体签名;2、在开标现场公布重大偏差裁定结果;3、当事人有异议的,应书面提出申辩理由, 评标委员会应集体重新裁定,重新裁定结果为评标阶段的最后裁定;4、当事人对重新裁定结果仍有异议的,可在开标会结束 2 个工作日内书面向招投标监13督机构提出复议申请。（二）细微偏差的裁定按下列步骤进行:1、由评委提出来, 关键问题可进行询标；2、评标委员会集体裁定后，并记录在评标报告中。八、授
30、予合同（十八）中标1、确定中标人后，招标人应于 2 个工作日后向中标人发出“中标通知书”并报分管监督的招投标管理机构备案，同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。2、不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因的任何解释。3、中标人收到中标通知书后，应在 三 天内与招标人签订施工合同。4、中标人总包和分包的约定 不允许转包，应在业主同意下进行分包；不得更换项目经理，否则招标人有权终止合同。 （十九）合同签订1、招标人与中标人将根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国招标投标法的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订施工合同
31、。2、中标人逾期未同招标人签订合同，招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人的中标资格，招标人将有权依法另行选择其它投标人中标；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。第三节 合同主要内容施工合同应采用建设工程施工合同 （GF-1999-0201）示范文本。合同协议条款将由招标人 （甲方） 与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。一、施工组织设计和工期（一）进度计划1、中标人应在与招标人签订施工合同前将详细的施工组织设计（或施工方案）交14招
32、标人批准。2、乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表或监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，报甲方批准后实施。如工程实际进度与进度计划不符且滞后 20 天以上时，甲方将没收乙方履约保证金并可单方终止合同，另择施工队伍，乙方无条件 10 天内退场。（二）工程工期合同工期执行甲方要求工期。（三）工期延误1、如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。（1）额外的或附加的工程数量。（2）由甲方原因造成的延误、障碍、停工。（3）不可抗力。（4
33、）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。2、非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 1000 元 ，限额为 合同价的 2%。 甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。二、质 量（五）工程质量1、本工程的工程质量最低应达到和符合国家工程质量验收标准合格（含）以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。2、如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约
34、定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到合同约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。乙方承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 2%支付赔偿金。3、甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。15三、施工管理人员1、项目经理、施工员、质检员、造价员（或预算员）每月在施工现场的工作时间不少于 20 天，由监理机构负责考核，否则招标人将对中标人缺岗人员：项目经理（或建造师）每天处以 1000 元，其他管理人员每天处以 500 元（一般均不少于 500 元）的罚款，并且可以责令中标人撤换该项目经理同时报告建设行政主管部门；遇有特殊情况，施工管理人员要暂离
35、工作岗位应事先报告招标人并经监理机构批准。2、中标人不得擅自变更建造师和中标承诺的相关人员，若需变更须征得招标人同意后经建设行政主管部门审核批准并报质量、安全监督管理机构；否则招标人不予认可并有权终止合同，中标人承担由此产生的一切后果。四、合同价款与支付（六）合同价款的确定及调整中标人的投标价格即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。（七）工程款支付当完成工程量 20%、40%、60%、80%、100%时，分别支付至已完工程价款的 80%；当工程竣工验收合格，并完成工程结算审核及工程备案后付至审核后结算造价的
36、97%（扣留 3%保修金） ，保修金在竣工验收合格 1 年后一个月内一次性无息付清。五、材料设备供应（八）乙方采购材料、设备质量应得到监理工程师及招标人的确认。六、保 修（九）保修1、 乙方应按中华人民共和国建设部令第 80 号规定依法对本工程进行保修。2、 甲、乙双方在签订施工合同时必须同时使用国家建设部、国家工商行政管理局推行的统一工程质量保修书范本签订保修书，保修期从甲方代表批准的工程实际竣工之日算起。3、 保修期限和保修费用支付办法由甲、乙双方在合同协议条款和工程质量保修书中按国家规定具体明确。第四节 技术规范一、工程采用的技术规范16执行建筑工程质量验收统一标准GB503001-20
37、01 及对应的系列规范、施工图中约定标准规范、国家强制性标准。 二、对材料的质量和试验要求按设计质量、规范要求采购材料并提供产品质量合格证及具有相应资质检验单位出具的二次检验合格报告。 第五节 其它1、苗木种植当季成活率 95%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收一年后的成活率必须达到 100%，并达到城市绿化工程施工及验收规范的要求。观赏植物的开花率在 95%以上，观果植物的结果率在 95%以上，树冠形状按设计要求。一年养护期要求按规定进行养护。2、土建（景观）工程必须达到国家相关规范、标准的要求。3、苗木种植包括苗木采购、运输，种植前的种植环境准备，种植时的用工用料和机械使用，种植后
38、绿化地周围的清理、养护、施肥、除虫、修剪、栽植树木支撑、水电费、管理费、利润和投标人认为可能发生的风险费用等（规费、税金单列） 。养护费不再列入技术措施费中，清单报价表中的综合单价应包括养护费用。4、本工程使用的钢筋必须是南钢、萍钢、韶钢等同档次品牌，投标人报价时应予以考虑；水泥必须采用旋窑工艺水泥。5、中标后施工单位采购苗木、装饰、安装、园建等主要材料前，必须先行提供样品，其样品品牌、规格、参数等必须经招标人认可后方可采购进场。如果中标单位未经招标人认可擅自采购或采购的材料与招标人确认的样品不相符，由此造成的清场等损失由中标单位自负。6、本工程为龙南县重点工程，所以项目经理及五大员将严格执行
39、到场制度及双公示制度，未到场的按规定罚款直至取消合同。177、为便于工作协调及管理，施工单位应在施工工地设置两间办公室供业主、监理单位使用，并配备必要的办公条件。8、本工程实施期间如需对暂估价项目或其他主要材料进行再次招标或异地询价、考察，所发生的费用由本工程中标单位承担。龙南县建设工程招标投标办公室:我单位龙南县濂江南岸生态景观防洪堤工程的招标文件编制已完成，并已认真审核，符合现行的法律、法规、规章和规范性文件等有关规定，其编制责任由我单位承担。请予办理招标文件备案有关手续。 招标单位： （法人公章）法定代表人： （签字或盖章）2012 年 10 月 12 日 18监督管理机构备案意见经办人：负责人： （章）年 月 日
