收藏 分享(赏)

建设工程合同管理习题一.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1548333 上传时间:2018-08-01 格式:DOC 页数:24 大小:111.50KB
下载 相关 举报
建设工程合同管理习题一.doc_第1页
第1页 / 共24页
建设工程合同管理习题一.doc_第2页
第2页 / 共24页
建设工程合同管理习题一.doc_第3页
第3页 / 共24页
建设工程合同管理习题一.doc_第4页
第4页 / 共24页
建设工程合同管理习题一.doc_第5页
第5页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

1、合同管理习题一1、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期,应是( )。 A、业主提供场地日B、承包商提交履约保函日C、投保工程开工日D、承保项目所用材料卸至工地日E、投保工程投保日 2、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( )。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作 3、施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使( )。A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权 4、一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为 2 万元,双方各有 1 万元的经济损失,甲乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(

2、75%过错) ,损失承担应为( )。A、各自承担自己的损失B、甲方赔偿乙方 1 万元的损失C、甲方赔偿乙方 0.5 万元的损失D、甲方赔偿乙方 2 万元的损失 5、按照施工合同文本的规定,工程师发布变更通知的范围应限于( )等方面。 A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B、更改部分工程的位置和尺寸C、增加部分合同中约定的工程量D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序E、要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程 6、材料采购合同履行中,供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定,如果采购方同意利用,应当( )。A、按原合同价支付B、按质

3、论价C、按原合同价的一半支付D、不支付供货方的运杂费 7、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后,当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( )申请执行。A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会 8、甲、乙双方签定的合同中,约定的违约金是 5 万元,合同履行过程由于甲的违约造成乙损失 1 万元,由于乙的违约造成甲损失 3 万元,那么,损失的承担应为( )。A、各自承担自己的损失B、乙赔偿甲 3 万元损失C、乙赔偿甲 5 万元损失D、乙赔偿甲 2 万元损失 9、无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( )撤销。A、建设行政主管部门B、质量监

4、督机构C、监理单位D、仲裁委员会 10、FIDIC 施工合同通用条件中规定,发生( )时,可以给承包商合理延长合同工期。A、放线错误B、发生变更C、施工中遇到异常不利气候条件D、由于传染病或政府行为导致工期延误E、施工中遇到其他承包商的干扰 11、FIDIC 施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,在处理业主与承包商合同争议时,相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼 12、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是( )。A、物B、行为C、智力成果D、活动 13、下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。A、作为代理人或

5、代理人的法人终止B、代理期限届满或代理事项完成C、被代理人取得或恢复民事行为能力D、被代理人或代理人死亡E、监护关系消灭 14、设计合同履行过程中,发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质,发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括( )。A、发包人与设计人协商并经设计人同意B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C、该部分设计成果需经设计人审查批准D、设计人不对该部分的设计质量承担责任E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 15、要使索赔得到公平合理的解决,工程师在索赔管理中遵循的原则是( )。A、公平合理地处理索赔B

6、、及时提出和处理索赔C、尽可能通过协商达到一致D、诚实信用E、独立自主 16、要使索赔得到公正合理地解决,工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。A、批评教育B、公正C、自愿D、协商一致E、平等 17、FIDIC 合同条件规定,合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。A、颁发工程移交证书B、颁发解除缺陷责任证书C、承包商提交给业主的“ 结清单”生效D、工程移交证书注明的竣工 18、根据我国施工合同文本规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( )约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书 19、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申

7、请撤销裁决。A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机构 20、我国现行的监理费计算方法有( )。A、按监理工程概预算的百分比计算B、按参与监理工作的年度平均人数计算C、由甲乙双方按商定的其他方法计算D、中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定E、按委托人提出的方法 21、对设计投标书进行评审时,主要考虑的因素有( )。A、设计方案优劣B、环境保护措施是否合理C、投资估算是否超过限额D、投标报价是否最低E、社会信誉是否良好 22、下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。A、工程师在确有必要时,应以书面形式下达停工指令B、工程师应在提出暂停施工要求后

8、48 小时内提出书面处理意见C、承包人实施工程师处理意见,提出复工要求后可复工D、工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复 23、“建筑工程一切险” 规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。A、外力引起的电气装备B、地震导致施工建筑物C、台风摧毁施工现场内的临时工程D、水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E、气温变化造成精密仪表 24、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的,应由( )组织试车。A、发包人B、设计单位C、承包人D、设备供应单位 25、建设工程施工合同的当事人包括( )。A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、施工单位E、材料供应商 26、由发包人采购的设

9、备,由于制造原因达不到验收要求,应( )。A、由发包人承担追回合同价款,工期不顺延B、由设备制造商承担追回合同价款C、由承包人承担重新安装的费用,工期相应顺延D、由发包人承担追回合同价款,工期相应顺延 27、施工合同中,承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改,由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同 28、在施工过程中,发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的,( )。A、检验由发包人负责,费用由承包人负责B、检验由发包人负责,费用由发包人负责C、检验由承包人负责,费用由承包人负责D、检验由承包人负责

10、,费用由发包人负责 29、按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。A、工程所在地B、被告住所地C、原告住所地D、合同签字地 30、合同生效后,当事人对合同价款约定不明确的,可以按照( )确定的价格履行。A、协议补充B、按照有关合同条款确定C、按照交易习惯确定D、按照订立合同时履行地的市场价格履行E、按照订立合同时订立地的市场价格履行 31、在工程建设中涉及的代理主要是( )。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、再代理 32、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。A、初步设计编制的概算价B、施工图设计编制的预算价C、投标书中标明的报价D、评标委员会算出的评

11、标价 33、因总监理工程师在项目监理中决策不当,给发包人造成损失时,发包人应当要求( )赔偿。A、监理单位B、总监理工程师C、监理单位的法定代表人D、具体的监理人员 34、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标,此招标代理机构是( )。A、行政机关B、国家机关隶属机构C、依法成立的组织D、依法成立的协会 35、缔约过失责任的构成应具备( )等条件。A、一方有损失B、当事人有过错C、合同尚未成立D、合同已经成立E、当事人未按合同约定履行义务 36、合同法规定可以解除合同的条件有( )。A、不可抗力发生B、在履行期限届满之前,当事人明确表示不履行主要债务C、当事人迟延履行主要债务D、当事人

12、违约使合同目的无法实现E、在履行期限届满之前,当事人以自己行为表明不履行主要债务 37、依照建设工程委托监理合同标准条件的规定,监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( )。A、工程设计的建议权B、工程规模的认定权C、工程设计变更的决定权D、承包人索赔要求的审核权E、施工协调的主持权 38、合同履行地点没有约定或约定不明确的,下列确定方法的表述,正确的是( )。A、给付货币的,在给付货币一方所在地履行B、交付不动产的,在不动产所在地履行C、交付动产的,在接受动产一方所在地履行D、履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行 39、工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地

13、B、建设单位所在地C、施工单位所在地D、双方选定 40、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( )。A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的 50%41、承担违约责任的形式有( )。A、变更合同B、解除合同C、继续履行合同D、赔偿损失E、罚金 42、承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定,承包商( )。

14、A、必须接受裁决委员会的决定B、可以将争议提交业主做决定C、可以提交仲裁机构做决定D、可以再次提交工程师做决定 43、债权人可以留置的合同限于( )合同。A、建设工程B、保管C、运输D、加工承揽E、买卖 44、依据有关“建筑工程一切险”的规定,下列描述中正确的是( )。A、保险对象包括各类工业与民用建筑工程,而不包括公共工程B、投保人和被保险人是保险合同的当事人C、发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程,保险公司不再对该部分工程承担保险义务D、保险合同的有效期至工程保修期满为止 45、招标文件要求工程的施工期限不得超过 20 个月,承包商在投标书内承诺 18 个月竣工。施工过程中,工程师因变更

15、批准顺延工期 1 个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工0.5 个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月。A、19B、19.5C、21D、21.5 46、招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等。A、选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B、竞争的激烈程度相对较差C、招标时间长D、招标费用高E、评标工作量较大 47、合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当( )确定费用负担的责任。A、按交易习惯B、依据合同的相关条款C、签订补充协议D、按履行义务一方承担的原

16、则 48、施工招标中采用综合评分法评标,评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法D、无标底衡量法E、成本价衡量法 49、我国建筑工程施工合同(示范文本) 规定,由( )支付保险费用。A、承包人B、发包人C、工程师D、监理人 50、依据委托监理合同示范文本,委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时,可向监理人发出( )的通知。A、指时其未履行义务B、终止合同C、变更合同D、解除合同蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁

17、蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆

18、蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃

19、蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁

20、螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈

21、蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆

22、蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃

23、薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀

24、蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈

25、蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅

26、螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃

27、螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈

28、蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅

29、薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节

30、薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀

31、蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇

32、螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅

33、螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂

34、虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀

35、蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇

36、薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄

37、蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂

38、蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇

39、螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄

40、蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节

41、蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿

42、薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆

43、薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄

44、蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁

45、螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀螂肆莅螅蚈肅蒇薈羇肄膇螃袃膃艿薆蝿膂莁螂蚅膁薄薄肃膁芃蒇罿膀莆蚃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇芇芀蒄羆芆莂虿袂芅蒄蒂螈芅芄蚈螄芄莆薀肂芃葿螆羈节薁蕿袄芁芁螄螀袈莃薇蚆羇蒅螃羅羆膅薅袁羅莇螁袇羄蒀蚄螃羃薂蒆肁羃节蚂羇羂莄蒅袃羁蒆蚀蝿肀膆蒃蚅聿芈蚈羄肈蒀蒁羀肇薃螇袆肇节薀

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 企业管理 > 经营企划

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报