1、内部承包合同甲方：深圳市科源建设集团有限公司乙方： 施工队一、 工程名称：北京体育大学田径训练中心、综合训练馆装饰工程二、 工程地点：北京体育大学校内三、 工程内容：详见项目清单四、 承包方式：包工、包施工工具、包工期、包质量、包安全、包验收、包运材料、包清运垃圾。五、 承包工期：总工期为 2007 年 6 月 22 日至 2007 年 9 月 20 日，各分项工程工期按部位由甲方项目部与乙方确定，并书面签证。六、 质量等级：优良。保证不因为施工质量影响整个工程验收。七、 合同价款：经仔细勘察施工现场及样板、装饰施工图、材料做法表后，乙方同意按甲方提供的施工项目单价承包本装饰工程。待工程完工质
2、检站验收后，按实际上发生的工程量结算。在施工中若有变更、洽商，以甲方项目部主管领导书面签认为准。待工程完工质检站验收通过后，按实际发生的工程量结算。八、 甲方职责：1、 甲方委派 为现场项目部经理，负责现场的全面施工管理工作。2、 甲方负责图纸技术交底及与业主（总包）洽谈事宜。3、 甲方负责与业主（总包）办理开工前的准备工作及签定工程合同。4、 甲方负责提供施工用水、电等设施，乙方施工中如有损坏，由乙方负责赔偿。5、 甲方负责工程财务管理，按乙方会同甲方项目部人员核定的已完工程量经工程部审核无误并签认后支付进度款。九、 乙方职责：1、 乙方负责人，姓名 ，负责现场全过程的各部位施工管理工作。2
3、、 乙方负责人为本施工区安全防火第一责任人。遵守现场的各项规章制度，文明施工。对因野蛮施工、违章操作引发的安全事故，所造成的损失由乙方自行承担。3、 乙方应按设计要求及规范进行施工，质量达到国家及企业验收标准，如出现施工质量问题，所发生的一切费用均由乙方承担。4、 乙方不论任何原因造成亏损，乙方应自行负担，不得聚众到公司闹事，不得以任何形式攻击及骚扰项目部管理人员正常工作和生活。5、 乙方工人的食宿、人身保险、暂住证、就业证、上岗证、出入证及施工工具由乙方自行办理并承担费用，乙方所使用的劳保用品、施工机具及从电箱引出所有电缆线由其自行负责解决，并承担相应费用。6、 乙方应做到安全文明施工，服从
4、业主、总包、监理及甲方项目部人员的指挥和现场的一切管理制度，如出现违章或被罚款，由乙方承担由此造成的一切责任或费用。7、 乙方负责工程保修工作，在保修期内若因施工质量出现的维修费用由乙方承担，保修期为一年。保修起始日以甲方代表最终验收记录上签字之日起算。甲方在每个分部工程结算时存留 5%的质保金，一年后无息返还乙方。8、 乙方应协助甲方办理工程的设计变更、洽商、隐检、质量评定等技术资料的办理签证和办理竣工验收签证工作，并配合甲方进行结算工作。十、 工程延期：1、 因甲方材料不到位致使工程停工待料所造成的工程延期由甲方承担责任，乙方应以书面形式上报项目部，由项目经理签字认可。2、 由于乙方原因，
5、劳动力不足，需安排加班时不听从项目部的指挥，经书面警告两次无效后自动解除合同，同时已完工作量之工程款甲方概不支付，造成工程延期，由乙方承担责任。每延期一天对乙方罚款贰仟元整。十一、 支付工程款和结算1、 施工队进场先垫付一个月工人生活费。2、 进场一个月后，施工队于每月把当月完成的分部分项工程量报项目部确认，项目部核定工程量并进行质量评定，质量评定达到优良标准的项目部将依据上述条款按分部分项工程价款的 80%支付。3、 每个部位完工后，由乙方会同所有施工班组队对完成工程进行质量评定，评为优良的定为 A 级，按项目清单中单价结算，评为合格的定为 B 级，按项目清单中单方价的 90%结算。4、 工
6、程如期完工，并一次通过优良工程验收的奖励肆仟元，二次通过优良工程验收的不予奖励，三次或三次以上才通过验收的按 B 级结算，并追究其因材料浪费造成的损失。十二、 其它约定1、 乙方在工程实施中要保工期、保质量、保安全的圆满完成。甲方优先考虑下一个分部工程给乙方承包。2、 乙方在工程实施过程中若出现较大事故或违约，甲方有权对乙方进行处罚和单方终止合同。3、 如甲方发现乙方不能满足甲方要求的进度和质量，甲方可以强令乙方无条件退场，已完成的工作量按实际情况核定进行结算。4、 本合同中若有未尽事宜，需经双方友好协商解决，另行补充协议。十三、 附则1、 本内部承包合同及合同附件一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方必须严格遵守。若发生纠纷，双方首先友好协商解决，若不能经协商解决的，可以提请当地仲裁机构仲裁或向当地法院提出诉讼。十四、 合同附件1、 施工项目单价表 2、 公司管理规定3、 项目部管理规定4、 总包施工现场管理规定甲方（盖章）： 乙方：经办代理人： 经办代理人： 身份证号： 身份证号：年 月 日 年 月 日
