1、一级建造师考试模拟试题（内部资料 注意保密）2007 年 7 月全国一级建造师执业资格考试模拟试卷 1机电工程管理与实务一.单项选择题1.（）仅适用于定心精度要求不高、载荷平稳和低速的连接。A. 平键 B.楔键 C.半圆键 D.花键2.当感抗小于容抗时，则电压滞后电流，电路呈（ ） 。 A.理性 B.容性 C.感性 D.电路谐振3.()是机械设备安装工程中关键的一环，它直接影响安装工程的质量。A.精度检验与调整 B.设备固定 C.润滑与设备加油 D.设备就位4.电缆沟转角处要挖成（ ） ，以满足电缆最小弯曲半径的需要。A.梯形 B.长方形 C.圆形 D.正方形5.拉线施工中，拉线方向必须是不平
2、衡力的反方向性。拉线与电杆之间的角度一般为（） 。A.300 B.350 C.40 0 D.4506.使用降阻剂时，一般认为垂直极灌降阻剂直径以（）为好。A.100250mm B.120240mm C.130200mm D.150200mm7.（）属于热力学不稳定金属。A.铝 B.铁 C.不锈钢 D.钢8.（）是保持结构的内层。A.防锈层 B.绝热层 C.防潮层 D.保护层9.（）不使用于多孔性材料的检验。A.超声检验 B.射线检验 C.压力检验 D.渗透检验10.（）的特点是吊装速度快，幅度利用率高，台班费低。A.自行式起重机 B.桥架式起重机 C.塔式起重机 D.臂架式起重机11.（）是指
3、建筑安装工程中的对卫生、安全、环境保护和对公众利益其决定性作用的项目。A.一般项目 B.主控项目 C.保证项目 D.基本项目12.（）对本工程项目的安全生产负技术责任。A.项目经理 B.项目总工程师 C.工长 D.工程部门负责人13.把机电工程资料分为管理类、经济类等是按（）分类的。A.描述对象 B.工作任务 C.自然属性 D.管理功能14.机电工资料的形成要求符合性、真实性、准确性、及时性和（）A.规范性 B.实施性 C.可靠性 D.科学性15.负荷试运行应避开（） 。A.春季 B 夏季 C 秋季 D 冬季16.（）简称公差，是指允许尺寸的变动量。A.标准公差 B.公差带 C.基本公差 D.
4、尺寸公差17.（）是指材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能。A.刚度 B.弹性 C.塑性 D.韧性18.计量检定按其检定的目的和性质分为首次检定、后续检定、周期检定和（）A.仲裁检定 B.强制性检定 C.非强制性检定 D.使用后检定19.（）是一种比较新的施工方法，这种方法在保证施工质量的前提下，可以节约大量的钢材。A.地脚螺栓 B.垫铁 C.无垫铁 D.设备灌浆20.提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调（）的作用。A.料 B.人 C.法 D.环二、多项选择题21 链传动与齿轮传动的主要特点是（） 。A.结构紧凑B.没有弹性滑动和打滑，能保持准确的传动比C.中心距大
5、，其传动结构简单D.制造和安装精度低E.瞬时链速和瞬时传动比不是常数，传动平稳性较差22.下列属于硅酸盐材料的是（） 。A.水泥 B.玻璃C.耐火材料 D.陶瓷E.塑料23.给定位置控制的特点是（） 。A.控制原理简单 B.控制的精度准确性较差C.控制结构简单、调整方便、成本低 D.控制作用的传递具有单向性E.控制的精度准确性较差24.压力的实验方法有（） 。A.气压实验 B.高压实验C.液压实验 D.真空度实验E.渗透实验25.喷射或抛射除锈金属表面预处理质量等级分为（） 。A.Sa1 B.St2C.Sa2 D.Sa3E.St326.吊装方法的选择原则为（） 。A.安全 B.有序C.快捷 D
6、.经济E.规范27.设备监造验收的范围是（） 。A.设备设计 B.设备包装C.设备运输 D.设备制造E.设备检验28.分部工程质量验收评定是所含各分项工程验收的基础上进行，其质量验收评定为“合格”的条件是（） 。A.有关的资料文件应完整B.各分项工程必须已验收合格且相应的质量控制文件必须完整C.有关安全及重要使用功能的安装部分工程应进行有关见证取样，送样是实验或抽样检测，且必须合格D.观感质量验收，采取观察、触摸或简单的方式进行E.对主要使用功能必须进行抽查29.工业安装工程具有（）的特点。A.质量要求高 B.经济效益高C.管理水平高 D.专业种类多E.技术复杂30.职业健康、安全与环境风险管
7、理的基本原则是（。A.坚持“安全第一，预防为主”的方针B.在实施中坚持“以人为本，领导承诺，风险化减”的基本原则C.在实施中坚持“全员参加，持续改进”的基本原则D.要把承诺和控制目标分解成一系列可操作的文件和程序，以实现项目的职业健康、安全与环境管理目标E.坚持以工程质量为主三、案例分析题（一）某机电工程项目，业主通过招标与甲施工单位签订了合同，包括 A、B、C、D、T、F、G、H八项工作，合同期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备施工安装合同，包括设备安装与调试工作，合同期 180 天。通过相互的协调，编制了如下图所示的网络进度计划。该工程施工过程中发生了以下事件。事件一：基础工程施工时
8、，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时使 A 工作延误 7 天。事件二：B 工作施工后进行检查验收时，发现以预埋件埋置位置有误，经查核，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致，甲建筑公司进行了返工处理，损失 5 万元，且使 B 工作延误 15 天。事件三：甲施工单位因人缘与机械调试问题造成 C 工作增加工作时间 15 天，窝工损失 2 万元。事件四：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5 天，损失 12 万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。问题1.施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和
9、费用补偿。2.如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位 6000 元，由于施工单位造成延期开工或工期延期，每延误一天罚款 6000 元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有 800 根桩，桩长 9m。合同规定，桩基分项工程的综合单价为 180 元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按 950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？注：计算结构保留一位小数。（二）某机电工程项目的招标人于 2000 年 10 月 11 日具备承担该项目能力的 A、B、C、D、E 五家承包商发出投标邀请书，其中说明，10 月
10、17 日18 日两日的 916 时在该招标人总工程师室领取招标文件，11 月 8 日 14 时为投标截止时间。该 5 家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商 A 在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前 10 分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商 A 已撤回投标文件，故招标人宣布有 B、C、D、E4 家承包商投标，并宣读该 4 家承包商的投标价格、工期和其它主要内容。评标委员会委员有招标人员直接确定，共由 7 人组成，其中招标人代表 2 人，本系
11、统技术专家 1 人，外系统技术专家 1 人，经济专家 1 人。在评价工程中，评标委员会要求 B、D 两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评价委员的招标人代表希望承包商 B 在适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评价标准，4 个投标人综合得分从高到低的一次顺序为：B、D、C、Tt，故评价委员会确定承包商 B 为中标人。由于承包商 B 为外地企业，招标人于 11 月 10 日将中标通知以挂号方式寄出，承包商 B 于 11 日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4 个投标人的报价从低到高的依次顺序为 D、C、B、E
12、，因此，从 11 月 16 日至 12 月 11 日招标人又与承包商 B 就合同价格进行了多次谈判，结果承包商 B 将价格降低代略低于承包商C 的报价水平，最终双方于 12 月 12 日签订了书面合同。问题1.从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？2.从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中存在那些方面不符合招标投标法的有关规定？请逐一说明。（三）某机电按照公司就某发电厂设备安装与建设单位签订了安装施工合同，该安装公司充分利用土建主体结构完工的工程，对安装条件进行临设的选点并优化，以达到施工总平面图时间使临设的布置更经济合理。问题1.施工总平面图设计时应考
13、虑那些方面的因素？2.施工总平面图设计的优化方法有哪些？3.施工总平面图设计是否是单位工程施工组织设计的核心？如不是，请指出核心是什么？（四）某机电电杆项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同；与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对建设单位提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其它施工单位，为三个公司创造可利用条件。合同执行过程中发生以下事件：事件一：A 公司在签订合同后以自身资金周转困难，随后和承包商 D 公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位（业
14、主）与承包商乙约定的合同金额的 10向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。事件二：由于 A 公司杂现场施工时间拖延 5 天，造成 B 公司的开工时间相应的推迟了 5 天，B 公司向 A 公司提出了索赔。事件三：顶层结构数板吊装后，A 公司立即拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰。C 公司原计划由甲方协调用塔吊将电梯设备吊上 9 层楼顶的设想落空后，提出用 A 公司的卷扬机运送，A 公司提出卷扬机的吨位不足，不能运送。最后，C 公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C 公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。问题1.事件一中 A 公司的做法是否符合国家有关法律规定？
15、其行为属于什么行为？2.事件二中 B 公司向 A 公司提出索赔 是否正确？如不正确，请说明正确的做法。3.事件三中 C 公司向建设单位提出的索赔是否合理？理由是什么？4.根据建设工程质量管理条例的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些？(五)某机电设备工程公司承揽了 28 层电梯的安装任务，该公司对公司内部各工种工人进行了调配，组成了一个经验丰富的项目经理部对该工程进行施工。施工前，项目经理部制定了安全技术措施和施工程序，特别对电梯的调试提出了具体的措施。问题1.电梯安装工程的施工程序是什么？2.电梯安装完毕的准用程序是什么？3.电梯调试的基本要求有哪些？参考答案一.单项选择题1.（B B
16、 ）2.2.（ BB ） 。 3.(A3.(A )4.4.（ CC） ，5.5.（ DD） 。6.6.（ CC）7.7.（ AA）8.8.（ AA）9.9.（ DD）10.10.（ CC）11.11.（ BB）12.12.（ BB）13.13.（ CC）14.14.（ AA）15.15.（ DD） 。16.16.（ DD）17.17.（ BB）18.18.（ AA）19.19.（ CC）20.20.（ BB）二、多项选择题21（CDECDE） 。22.（ABCDABCD） 。23.（ACDEACDE） 。24.（ACDEACDE） 。25.（ACDACD） 。26.（ABCDABCD） 。27
17、.（ADEADE） 。28.（BCDBCD） 。29.（ADEADE）30.（ABCDABCD） 。三、案例分析题（一）答：1.对索赔要求判定如下：（1）业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作延误，因 A 工作是关键，业主因给予甲公司补偿工期和相应费用。业主因顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。（2）因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于 B 工作是非关键工作，一位已经对 A 工作补偿工期，B 工作延误的 15 天在其总时差范围内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司不像相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。（3）由于甲公司原因使 C 工作延长，不给予甲公司工
18、期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，故不应对乙公司补偿。（4）由于乙公司的错误造成总电器延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。2.工期和费用补偿的计算方法如下：（1）甲公司应得到工期补偿如下：事件一：业主预制桩供应不及时，应补偿工期 7 天。事件四：因安装个原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5 天。工期补偿合计 12 天。甲公司应得到费用补偿为：事件一：760004200(元)4.2（万元）事件二：5.0（万元）事件四：5600030000（元）3.0（万元）费用补偿合计 12.2 万元。（2）因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补
19、偿 7 天。乙公司应得到费用补偿为：事件一补偿：7600042000（元）4.2（万元）事件四罚款：5600030000（元）3.0（万元）费用补偿合计：4.2-3.01.2（万元）3.工程价款的及时：购装置费为：800950760000（元）76（万元）桩基础工程合同价款：80091801296000（元）129.6（万元）甲公司桩基础施工应得工程价款为：129.6-7653.6（万元）（二）答：1.在本案例中，要约邀请是投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。2.在该项目的招标投标程序中有以下几方面不符合招标投标法的有关规定：（1）中招标人不应仅宣布 4 家承包商
20、参加投标。我国招标投标法规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期收到的所有投标文件，开封时都应当众拆封、宣读。这以规定是比较模糊的，仅按字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按国际惯例，虽然承包商 A 在投标截止日期前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其它内容。（2）评价委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评价委员会中的技术、经济专家，对于一般招标项目应采取（从专家库中）随机抽取方式，特殊招标项目可以有招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。（3）评价工程中不应要求承包商考虑降价问题。按规定，评价委
21、员会可以踢球投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变改变投标文件的实质性内容；在确定中标人前，中标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（4）中标通知书发出后，中标人不应与招标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不顾的另行订立背离合同实质性内容的其它协议。（5）订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日（不是招标人收到中标通知书之日）起 30 日内订立书面合同，而本案例为 32 日。（三）答：1.机电工程项目施工总平面图设计，应考虑以下方面：（1
22、）根据机电安装工程施工特点进行策划和设计；（2）以机电为主的总承包（含土建） ，施工平面图总体设计时应考虑土建分承包方的需要，还要给其它分承包的需要留有空间，明确区域划分范围、共用实施和管电线路铺设及其实施和维护的责任划分。（3）含设备供应的机电安装总承包的工程，设备和备件的仓储场地或仓库的容量、卸装能力、进出管道（含桥梁）的通过能力应符合要求。2.施工总平面图设计的优化方法有：（1）场地分配优化法；（2）区域叠合优化法；（3）选点归邻优化法；（4）最小数选线优化法。3.施工总平面图设计不是单位工程施工组织设计的核心。施工方案才是施工组织设计的核心。（四）答：1.A 公司的做法不符合国家有关法
23、律规定。A 公司的行为属于非法转包行为，这是招标投标法中禁止的行为。2.事件二中 B 公司向 A 公司提出的索赔不正确。正确做法：B 公司就因 A 公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，应向建设单位提出索赔。3.事件三中 C 公司向建设单位提出的索赔是合理的。4.根据建设工程质量管理条例的规定，违法分包行为主要有：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位的许可、承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工部分分包给其他单位的。（4）分包单位将其承包的建设工程在分包收的。(
24、五) 答：1.电梯安装工程的施工程序是：（1）书面报告工程所在地特种设备安全监督管理部门；（2）对电梯井道土建工程进行土建检测检定，以确定其行为尺寸是否符合被安装电梯所提供的土建布置图和其他要求；（3）对层门的预留孔洞设置防护栏杆，机房通向井道的预留孔设置临时盖板；（4）井道方基准线后安装导轨等；（5）机房设备安装，井道内配置管线；（6）轿厢组装后安装层门等机关附件；（7）通电空载试运行合格后负载试运行，并即检测个安全装置动作是否正常、准确；（8）整理各项纪录，准备申报准用。2.电梯安装完毕的准用程序是：（1）电梯安装单位自检试运行后结束后，整理纪录并向制造单位提供，由制造单位负责校验和调试；
25、（2）检验和调试防护要求后，向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验，要求监督检验；（3）监督检验合格，电梯可以交付使用。3.电梯调试的基本要求有：（1）安全装置或功能符合规定，安全开关动作可靠。（2）限速器、安全钳联动实验符合规定。（3）层门或轿门非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。（4）曳引机曳引能力符合规定。（5）电梯运行实验合格，按规定每小时运行次数（每天不少于 8 小时）检验可靠度。（6）电梯有关部门的噪声、平整准确度、运行速度等检验符合规定。（7）对电梯的观感质量检查符合规定。（8）检验检查的结果形成纪录，保持纪录的准确性和完整性，纪录应有调试负责人签字。（9）调
26、试中发现的缺陷要及时修正，修正可以是调试或更换零部件，负责电梯不能试运行或转入下阶段的校验和监督校验。全国一级建造师执业资格考试模拟试卷 2机电工程管理与实务一 单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1.（）常用于重型机械设备中。A.平键 B.楔键 C.切向键 D. 花键2.当感抗大于容抗时，电压超前电流，电路呈（） 。A.理性 B.容性 C.感性 D.电路诣振 3.户外高压隔离开关常用的有 GW4 和（）等系列。A.GW5 B.GN19 C.GN24 D.GN304.（）是保证机械设备正常运转的必要条件。A. 精度检验与调整 B.设备固定 C.润滑与
27、设备加油 D.设备就位5.在立杆工作顺序中，杆身调整完后，即可填土。土填至（）后夯实一次。A.200mm B.300mm C.400mm D.500mm6.使用降阻剂时，为了防止腐蚀，包裹厚度应在（）以上。A.20mm B.30mm C.40mm D.50mm7.（）金属表面应无见的油脂和污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固可靠的。A.St2 B.St3 C.Sa1 D.Sa28.（）是工程建设中最常用的起重机之一，掌握其性能和要求，正确地使用和维护，对安全的吊装具有重要的意义。A.自行起重机 B.桥架式起重机 C.塔式起重机 D.臂架式起重机 9.（）是以电极
28、与工件之间燃烧的电弧作为热源的，是目前应用最广泛的焊接方法。A.气焊 B.电弧焊 C.铝热焊 D.电碴焊10.（）是针对设备安全或性能是重要的相关检验、试验而设置的，监督人员在现场进行作业监视。A.停止点监督 B.证据监督 C.文件记录点监督 D.监造记录11.分项工程中的主控项目对应于合格质量水平的 a 不应超过（） 。A.2 B.3 C.5 D.612.（）对所管辖劳务队的安全生产负直接领导责任。A.项目经理 B.项目总工程师 C.工长 D.工程部门负责人13.（）主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通，讨论措施进行纠正，避免类似情况再次发生。 A.例行管理协调会 B.建立协调调度或设
29、立调度员C. 项目经理或授权的其他领导人指令 D.项目总工程师14.工程资料管理的保证有组织保证、制度保证、设备保证和（） 。A.经济保证 B.环境条件保证 C.安全保证 D.环节保证15.（）必须高标准、严要求，按照批准的试运行方案和程序进行。A.单体试运行 B.联动试运行 C.负荷试运行 D.驱动试运行16.（）简称偏差，是指一个尺寸减去基本尺寸的代数差。A.标准公差 B.公差带 C.基本公差 D.尺寸偏差17.不同的工程竣工验收活动的程序会有所不同，但有着共同的规律，具体表现在准备、处理和（）三个方面。A.收集资料 B.实施 C.审阅 D.评价18.（）是指材料能够不发生过量弹性变形的能
30、力。A. 刚度 B.弹性 C.塑性 D. 韧性19.（）用以复现和保存计量单位量值，经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具。A.工作计量器具 B.工作标准器具 C.计量基准器具 D.计量标准器具20.计量检测中，为周检或一次性鉴定能满足质量检测、检验和试验要求的精度应标明（） 。A.合格 B.不合格 C.禁用 D.封存二.多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选的每个选项得 0.5 分）21.气压传动的主要优点包括（） 。A.调整方便，与机械传动相比易于布局及操纵B.工作环境适应性好
31、C.空气黏度小，流动压力损失小，适用于远距离输送和集中输送和集中供气，系统简单D.工作压力不能过高，传动效率低，不易获得很大的或力矩22.能够反映材料变形和抗力的力学指标有（） 。 A.刚性 B.强度 C.疲劳性 D.弹性 E.韧性23.变压器吊芯检查一般在变压器安装就位以后进行，其程序是（） 。A. 放油 B.吊铁心 C.检查铁心 D.铁心干燥 E.加热铁心24.氧气管道安装的要求是（） 。A.合理确定氧气管道的坡度及敷设位置B.室内安装的氧气管道位置要低于易爆管，高于非易爆管C.氧气管道所用的管子、管件、阀门及垫片安装前必须进行彻底的脱脂处理D.氧气管道安装时，从水平干管引出分支管时，一般
32、应从干管的顶部或侧面开三孔接出E.管道支、吊架安装25.保冷结构由内至外，按功能和层次由（）及识别层组成。A.保温层 B.保护层 C.防锈层 D.防潮层 E.防腐蚀层26.设备监造验收的主要依据是（） 。A.设备订货合同B.设计单位的设备技术规范书、图纸和材料清单C.总承包单位制定的监造大纲D.设备包装要求E.设备的运输27.工程质量检验评定是一项十分重要的工作。搞好此项工作将有利于（） 。A. 加强企业管理 B.提高工程管理水平C.保证工程顺利进行并保证工程质量 D. 提高企业的社会效益和经济效益E.提高企业的知名度28.安全员的安全职责包括（） 。A.不违规作业B.落实安全设施的设置C.对
33、施工全过程的安全进行监督D.纠正违章作业，配合有部门发现、排除安全隐患E.组织安全教育和全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用29.安全检查可以分为（）的检查。A.定期性 B.经常性 C.季节性 D. 专业性 E.间断性30.机电工程施工怕外部协调管理要本着（）的原则进行。A. 相互沟通 B.总承包单位多承担 C.平等协商 D.求得共识 E.连带责任分担三、案例分析题（共 5 题，共 120 分）（一）某公司与某单位于 2005 年 7 月 8 日签订了安装合同，合同约定由于甲方责任造成总工期延误 1 天，甲方应向乙方补偿 1 万元，若乙方延误总工期 1 天，应扣除乙方工程款 1 万元；施工
34、中实际工程量超过计划工程量 10以上时超过部分原单价的 90计算；双方对施工进度网络计划达成一致（见图 1） 。施工过程中发生以下事件：事件一：A 工程（基础土方）原计划土方量为 400m3，因设计变更实际土方量为 450 m3（原定单价为 80 元/ m 3） 。事件二：B 工程施工中乙方为保证施工质量，将方式范围边缘扩大，原计划土方量由 300 m3 增加到350 m3。事件三：C 工程施工结束后，监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期 2 天，发生费用 2 万元。事件四： 工程施工中发现甲方提供的设计图纸有严重错误，修改图纸致使乙方施工拖延 3 天，
35、发生费用 3 万元。事件五：G 工程施工中乙方租赁的设备未按时到达现场，影响乙方施工拖延 2 天，发生费用 1 万元。问题1. 该工程的计划工期为多少天？关键线路包括哪些单项工程？2. 上述事件中哪些应进行工期补偿，哪些应进行费用补偿？3. 该工程实际工期为多少天？应扣除或补偿乙方工程款多少万元？4. 如果 C、I 工程共用一台起重机，网络图中应如何表示? 起重机正常在场时间为多少天？由甲方责任，在场增加多少天？如何处理？如补偿费用是否补偿机上工作人员费用？（二）某设备安装工程，业主为分别与土建和安装单位签订了基础、设备土建和安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划。进度计划已得
36、到批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场，准备施工。经检测发现有 10的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，需返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。问题1. 安装单位的损失应由谁负责？为什么？2. 安装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理？3. 监理工程师如何处理本工程的质量问题？（三）某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报关的施工组织设计报审表审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；二是工程的有关试验方要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会工程使用功能和结构安全，因
37、此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位，同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件：事件一：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理。要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工，对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件二：设备安装施工要求安装人员有安装资格证书，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中 5 名安装人员
38、无安装资格证书，他们已参加并完成了该一项设备安装工作。事件三：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了 2 天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2 天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试得并未出现质量和安全事故，停工 2 天是监理单位要求的。问题1. 总监理工程师应如何组织审批施工组织设计？总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当？说明理由。2. 专
39、业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，不应考核哪些内容？3. 事件一中建设单位在第一次工进会议的做法有哪些不妥? 请写出正确的做法。4. 监理单位应如何处理事件二？5. 在事件三中，总监理工程师的做法是否妥当？施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。（四）某部队拟建一项特种设备安装工程，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计，该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已全部到位，银行贷款预计在 2004 年 7 月 30 日到位，2004 年 3 月 18 日设计单位完成了初步设计图纸，4 月 12 日进入施工图纸设计阶段，预计 5
40、 月 8 日完成施工图纸设计，该部队考虑到该项目要在年底前竣工。故决定于 3 月 19 日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式，并于 3 月 20 日向与其合作过的施工单位中选择了两家，并发出了投标请书。问题1. 建设工程施工招标的必备条件有哪些？2. 本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？为什么？3. 在何种情况下，经批准可以采取邀请招标方式进行招标？4. 招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。（五）某设备安装工程施工中，承包单位对其所安装设备进行调试，按照调试工作顺序和质量形成时间，监理工程师对设备调试的准备过程和验收质量实施监理。问题1.设备调试内容主要有哪些？2.设备
41、安装调试的验收程序得什么?3. 在验收过程中，监理工程师的工作有哪些？参考答案二 单项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1.（C C ）2.（C C ） 。3.（AA ）4.（C C ）5.（B B ）6.（B B ）7.（DD ）8.（AA ） 9.（B B ）10.（AA ）11.（C C ） 。12.（C C ）13.（AA ）14.（B B ） 。15.（C C ）16.（DD ）17.（B B ）18.（AA ）19.（C C ）20.（AA ） 。二.多项选择题（共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，
42、至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选的每个选项得 0.5 分）21.（ABCDABCD ） 。22.（BCDEBCDE ） 。 23.（ABCABC ） 。24.（ABCDABCD ） 。25.（BCDEBCDE ）26.（ABCABC ） 。27.（ABCDABCD ） 。28.（BCDEBCDE ） 。29.（ABCDABCD ）30.（ACDACD ）三、案例分析题（共 5 题，共 120 分）（一）参考答案1. 用标号确定计划工期和关键线路。原计划网络中计划工期为 36 天，关键工序为 A-C-F-J-M。（中数据为事项最早时间 ES，中数据为事项最迟时间 LF）2. 索赔事件分
43、析表如下所列：索赔事件分析表事件责任发生部位工期索赔费用索赔 备注1 甲方关键工序 2 乙方非关键工序 3 乙方关键工序 4 甲方非关键工序 TF15 乙方关键工序 事件一：发生在关键工序中，属甲方责任中，按计划工期为 8 天平均每天完成 50 m3，实际工程量增加 50 m3。默示工期增加 1 天应予顺延。应增加工程费为：8040+80 0.9103920（元） 。事件四：发生在非关键工序，甲方延误责任，故不予工期补偿和费用补偿。3. 实际工期计算见图 3 和图 4.包含甲方责任延误甲方责任工期为 37 天。包含甲、乙双方延误时间的实际工期为 39 天，排除男方责任工期。故甲方应扣除乙方工程
44、款 2 万元。4.C、I 共用 1 台起重机的施工计划可用图 5 表示。C 工序最早开工时间 ES8，I 工序最早开工时间 ES18，最早完工时间 EF27，故正常情况下起重机在场时间为 27-819（天） 。在甲方延误责任的前提下，C 工序 ES9，EF19；I 工序 ES19，EF =31，故起重机在场时间为31-922 （天） ，比正常情况下增加了 3 天。若起重机为自有，应分别 按原定台班费定额（工程量增加）或设备折旧费（窝工）给予补偿。若起重机为乙方租赁，应分别按原定台班费定额或租金给予补偿。费用补偿时不应支付机上工作人员工资费用，因为此项费用已包含在机械台班费定额中。（二）参考答案
45、1. 安装单位的损失由业主负责，因安装单位和业主有合同关系，业主没能按合同约定提供安装单位施工工作条件，使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此的损失（安装单位与土建方式有合同关系，虽然安装工作受阻是由于土建施工单位施工质量问题引起的，但不能直接向土建施工单位索赔） 。业主可根据合同规定，向土建方式单位提出赔偿要求或给予其处罚。2. 监理工程师收到安装单位索赔要求后，应审核索赔要求。进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期，并组织业主和安装单位进行协商，协商一致后形成的文件报业主批准，监理工程师需签证批准索赔补偿。如果业主对土建施工单位提出赔偿要求，监理工程师应提供土建施工单位违约证明。3.
46、对于地脚螺栓偏移的质量问题，监理工程师应向土建施工单位发出改通知，要求施工单位返工处理，对施工单位提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核，关严格监督检查施工处理情况，处理完成后，应进行检查验收，验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作业。（三）参考答案1. 总监理工程师组织审批施工组织设计的程序如下：总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计内容进行审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当。理由：施工单位将设备管道竖井的位置做了移位处理，涉及的是设计变更，应征得建设单位同意并书面变更手续，
47、凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原机构审查后再批准实施。2. 专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核的内容是：(1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求，是否处于良好的可用状态；(2)精度是否符合需要；(3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表在标定的有效期限；(4)试验室管理制度是否齐全、符合实际；(5)试验、检测人员的上岗资质。3. 第一次工地会议的做法中不妥之处如下：(1)开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。正确做法是：形式准备工作全部完成，施工许可证办理完毕后，才可以开工。(2)会后建设单位起草了会议纪要。正确做法是：会议纪要由项目监理机构负责起草。(3)将会议纪要送发监理单位、施工单位。正确做法是：会议纪要由与会各方代表会签。4. 监理单位对事件二的处理：监理工程师下达仪式令，并责令施工企业将五名无安装资格证书的安装人员撤出施工现场，同时对已完成的设备安装工程进行检验，责令施工企业进行整改。5. 总监理工程师的做法是妥当的施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。理由：该质量和安全隐患是由于施工单位未
