1、工程施工承包协议书工程施工承包协议书1 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守 第一条、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条、工程内容： 第三条、承包范围： 第四条、承包方式，以下两种方式择一选（） 1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方 式承包。 2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。 第五条、工程计价方式：
2、 第六条、质量标准： 1、工程质量必须达到砌体工程施工质量验收规范抹灰工程质量验收规范，达到 建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。 2、甲方施工技术交底明确的质量要求。 第七条、工程期限： 1、本合同所承包工程的工期定为_日历天，工期计算的起止时间是： _年_月_日开工，_年_月_日竣工 2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。 3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第八条、付款方法 以下方式各选一种： 1、工
3、程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。 2、结算程序：每月底结算当月30日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。 第九条、双方责任 1、甲方责任： （1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。 （2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 （3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由
4、乙方负责），小型工具由乙方自备。 （4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： （1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 （2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。 （3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其
5、他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_元。 （4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人_元。 （5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。 机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。 （6）经批准进场的
6、工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同； （7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。 第十条、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 第十一条 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 第十二条 本合同一式_元份，甲方执_元份、乙方执_元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效 甲方： 住址： 代表人： 签订地点： _年_月_日
7、乙方： 住址： 责任人： 签订地点： _年_月_日 工程施工承包协议书2 发包方： 鹿邑涡之阳府邸 （以下简称发包方） 承包方： （以下简称承包方） 为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。 一、工程概况: 1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸 2、工程地点： 3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：xx年 月 日，竣工日期：20 年 月 日） 4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，
8、保证达到 基础、主体合同结构 标准。 5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。 二、承包方式： 主体劳务大清包 三、工程承包内容： 1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。 2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。 3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。 4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工
9、程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。 5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。 6、发包方现场合理工作指令。 7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。 8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。 9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层
10、、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。 四、承包范围及内内容 1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带
11、、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。 2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。 五、施工工期 1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。 2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工
12、段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。 3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。 4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整： 重大设计变更（指设计功能改变等）； 不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）； 发包方同意顺延工期
13、的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。 六、工期、质量、安全与验收 1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。 2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。 3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。 4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格 （以质检部门评定的等级为准）。 5、承包方
14、在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。 6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。 7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直
15、到合格为止。 8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。 9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。 10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。 11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收
16、申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。 七、工程款支付、单价及结算方式 1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。 2、结算单价：按建筑面积每平方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑
17、面积的计算方法：按河南省现行定额的计算规则（xx年版）为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。 本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按 元/工日。 承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。 3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。 4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费510万。基础完成支付总价的1
18、5%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。 5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。 6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据 八、双方责任 1、发包方责任 1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材
19、料的协调。 2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数. 3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。 4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。 5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。 6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成
20、损失者，承发包方协调处理。 7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。 8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。 9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。 10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。 2、承包方责任： 1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。 2）现
21、场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。 3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。 九、合同的解除 具有下列情况之一的，发包方可解除合同： 1、 承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。 2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。 3、 承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。 4、 承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。 5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。
22、具有下列之一的，承包方可解除合同 1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。 2、 发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。 以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。 十、安全文明施工 1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括： 安全生产操作规程 特种作业人员操作许可证 危险设备、危险作业操作管理规定 2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。 3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。
23、如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。 4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。 5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。 7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。 8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。 9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担
24、费用。 10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。 11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。 12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。 13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的安全文明施工责任合同执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。 14、安全防护细则： 1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一
25、道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。 2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按外脚手架搭设本规范设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙
26、或荆耙一道。 3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。 4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。 5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。 6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。 十一、约定的其它事项 1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。 2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。 3、如果施工中承
27、包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。 4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。 5、承包方针对本项目需委派专职管理人员： 施工队长一名，姓名： 工作职责： 。 水电班组组长，姓名： 工作职责： 。 钢筋班组组长，姓名： 工作职责： 。 木工班组组长，姓名： 工作职责： 。 泥工班组组长，姓名： 工作职责： 。 以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。 6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，
28、超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50% 十三、附则 1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。 2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。 3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。 发包方代表： 承包方代表： 日期： xx年 月 日 日期：xx年 月 日 开户行： 账 号： 工程施工承包协议书3 发包方(以下简称甲方)：住址： 承包方(以下简称乙方)：住址： 风险提示：发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时
29、用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下： 一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。 二、单价100100规格外墙砖单价为_元；200400规格外墙砖：_元；板底抹灰_元；顶部抹光_元，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担
30、由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 三、质量要求 1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。 2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格 3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。 四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。 五、甲乙双方职责甲方职责： 1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员
31、对乙方人员进行入场教育培训。 2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。 3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
32、4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责： 1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险； 2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度； 3、乙方必须把所需材料计划提前_天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款； 4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿； 5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成
33、所承包的分项工程。 六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在_月_日前全部完成并开始拆架。 七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故
34、概由乙方负责。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 十、本协议的最终解释权归甲方所有 十一、协议生效条款 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 （2）本协议于_年_月_日在_（地点）签署。 （3）
35、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。 甲方：代表人：签订地点_年_月_日 乙方：代表人：签订地点_年_月_日 工程施工承包协议书4 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的_工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、承包范围： 2、承包内容： 3、承包方式： 4、承包单价：、_元/吨；、_元/ 、此单价为优
36、质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。 、保质保量，高峰时期不能少于_个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。 、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。 5、单价的组成 、施工所需要的铁丝、小型工具。 、乙方职工各项加班费，保险费。 、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。 、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。 、工程质量的质优价费。 、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。 6、付款方式： 7、工程期限： （1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完
37、成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退出场。 （2）如因材料供应不到位，工期将延续。 二、甲方责任 1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。 2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。 3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。 4、向乙方提供弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。 5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。 6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，对质量、安全、机械、文明
38、施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。 7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。 三、乙方责任 1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。 2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。 3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。 4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。 5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所
39、花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。 6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。 四、安全文明施工 1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。 2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。 五、工程质量 质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。 六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任 （1）材
40、料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。 （2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责 七、违约责任 1、甲方的违约责任： （1）因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 （2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 （3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。 2、乙方的违约责任： （1）施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。 （2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 八、合同生效与终止 1、双方在协议书中约定合同生效方式。 2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。 九、附则 1、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存_份。 2、争议解决
