1、 工程项目承包承诺书工程项目承诺书范本 承诺书范文 项目建设承诺书 工程委托承诺书 篇一：项目承包承诺书 承 诺 书 中厦建设集团有限公司西安分公司： 由本人 承包 工程项目，作为该项目内部承包人和责任人，现郑重承诺如下： 1、本人已认真审核并认可 工程项目的投标报价及施工合同条款，保证将全面履行施工合同条款的规定，所有费用独立包干，自负盈亏。如本项目施工中，出现工程款不足以支付应付款项，本人自行筹集资金保证工程按期顺利完工（建设方违反约定，严重逾期支付工程款导致停工的除外）。 2、本人已认真阅读并认可 工程项目内部承包合同，保证将严格执行项目内部承包合同书之规定，执行公司的财务管理制度，依法
2、照章纳税；保证工程款全部汇入公司指定银行账号，绝不私自向建设方借款或与建设方结算领款，保证工程款专款专用。 3、工程竣工验收合格经审计后，保证按规定向公司提供完整竣工验收资料、决算报告及公司财务规定所需的所有正式税务发票，否则公司可暂停或不予以支付最后工程款。 4、工程结算完毕，领取最后工程款时，本人保证付清本工程所有应付的款项，包括工程劳务款、农民工工资、材料设备款等各类费用，如未付清或最后工程款不足以支付欠款时，本人自行承担支付。 5、本人已认真阅读并认可中厦建设集团西安公司内部管理制度及中厦建设集团西安公司项目管理手册各项条款，保证严格执行相关管理规定，服从公司的管理。 6、本人如未完成
3、以上承诺条款，自愿赔偿公司损失，并承担相应的经济责任和法律责任。 特此承诺。 承诺人： 年 月 日篇二：工程施工承诺书 承诺书 ： 我 以 名义承接的 工程由我方负责施工，现承诺如下： 1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。 2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故) 均由我方承担并偿还，与贵公司无关。 3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除) ，与贵公司无关。 4、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵公司无关。 5、因工程
4、的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任，与贵公司无关。 6、我方保证不得发生任何安全事故，否则，一切经济、民事、法律责任均由我方承担，与贵公司无关。 7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。见附表 8、自愿执行本公司工伤保险。 9、自愿执行工程合作协议书的所有条款和内容。 承诺人： 年 月 日 附：身份证复印件 1 份 巴电建设安装有限责任公司 电力建设工程安全管理协议 (SAQBl-4 输变电工程 线路、变电站安装工程劳务 ) 项目名称： 签 订 地： 签订时间： 年 月 日 电力建设工程劳务分包安全协议 SAQBl-4 输变电工程 线路(或安装)
5、工程劳务 发包单位： 以下简称 甲方 承包单位： 以下简称 乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理” 的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目 1工程项目名称： 2工程地址： 3承包范围： 4承包形式：劳务分包 5工程合同编号： 6工程项目期限：自 年 月 日至 年 月 日 (如有变动，以工程实际送电时间为本工程合同截止日期) 二、协议内容 1安全文明施工目标 (1
6、)不发生轻伤及以上人身事故。 (2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。 (转载于:.smhaida. 海 达 范 文网: 工程项目承包承诺书) (3)不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。 (4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： (1)中华人民共和国安全生产法。 (2)国务院 建设工程安全生产管理条例。 (3)国务院 生产安全事故报告和调查处理条例。 (4)国家发展改革委电力建设安全工作规程(DL 50092、DL 50093)。 (5)国家部委办相关安全的规定。 (6)国家电网
7、公司电力建设安全健康与环境管理工作规定。 (7)国家电网公司电力安全工作规程。 (8)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。 (9)建设工程所属的地方安全、环境法规。 (10)业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。 3甲乙双方的安全文明施工权利和义务 (1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。 (2)分包项目按照“ 先订劳务分包合同和安全协议，后开工” 的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以
8、任何理由提前或要求提前开工。篇三：施工项目经济承包承诺书 施工项目经济承包承诺书 承诺人： 联系地址： 身份证号码： 联系电话： 鉴于绍兴市正源建设工程有限公司（以下简称正源公司）已与建设单位签订一份建设工程施工合同，承诺人要求以自负盈亏的方式承包施工该工程，并保证在施工过程中严格遵守各项法律法规规章、正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议等。为此，特向正源公司承诺如下： 一、工程概况 1、 建设单位： 工程名称： 工程地点： 承包范围和内容：工程建筑面积： M2，施工图范围内所有土建，场外工程等。 2、 工程开竣工日期及总日历天：总日历天数 天（以开、竣工报告为准），工程质量等级 。
9、3、 工程造价： 。 具体以正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议为准。 二、施工管理的承诺 1、承诺人将严格依据有关法律法规、规章等规定做好施工管理，切实履行建设工程施工合同及有关补充协议等的约定，确保承包工程安全施工、按时完工，确保工程质量。 2、承诺人自行负责落实工程施工所需的一切施工机械及施工材料等的供应，自行聘用施工所需的技术和作业人员，服从正源公司派驻施工现场代表的监督、指导。 3、承诺人将按规定做好施工人员及有关财产的投保工作，对整个施工现场的各项安全负责，及时妥善处理在工程施工、完工和修补缺陷中可能发生的一切人员伤亡、财产损失事故，并承担一切经济赔偿责任。 4、施工期间由
10、专人维护施工秩序，做到文明施工，规范设立标志标牌，做到警示 设施齐全，尽量减少施工噪音，按规定开展夜间施工，及时办理相应施工手续，并承担全部费用。 5、及时收集、整理工程施工资料，及时按规定完成相应的施工签证，在竣工验收前做好验收资料的整理，及时按规定完成工程资料的送审、审定及档案馆的备案等。（竣工技术资料须做二套，一套送当地档案馆，一套送给正源公司含一套竣工图及施工验收资料及备案表） 6、严格服从、配合上级主管部门、正源公司的定期和不定期检查，严格按质监站、建设单位及监理单位的要求进行整改。 7、施工所需的一切资金均由承诺人自行筹集，与正源公司无涉。 8、无条件接受和执行招标文件、投标文件、
11、建设工程工程合同及补充协议等中业主、监理、质监对正源公司的所有要求。9、及时支付施工所需的一切水电等费用，确保不因此影响施工。 三、与建设单位的工程款支付、结算承诺 1、承包工程的各项进度款由承诺人负责与建设单位联系落实，确保各项进度款能及时汇入正源公司的指定帐户。在款项进入正源公司指定帐户后，正源公司有权直接扣除承诺人承诺的各项费用，所有款项的领取均应经正源公司各职能部门主管及公司负责人的会签同意。 2、承包工程的款项由正源公司在财务管理中设内部专用账册，承诺人按正源公司的规定进行领取，承诺人承诺将领取的工程款项专款用于承包工程的施工，及时向材料商、施工人员等支付相应款项，否则正源公司有权随
12、时追回之前支付的款项或停止支付建设单位汇入的款项。 3、承包工程的结算严格按建设单位与正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议的约定执行。 4、在工程具备结算条件后，若因承诺人原因未能及时与建设单位进行工程结算的，承诺人同意由正源公司自行与建设单位进行结算，正源公司的一切结算后果均由承诺人承担，相应的结算费用由承诺人承担。 四、与正源公司的承包结算承诺 1、承包工程由承诺人自筹资金、自负盈亏，并承担一切施工费用及施工责任。 2、该工程施工所产生的税金、规费及其他一切相关费用均由承诺人承担，若正源公司代为垫付了相应的营业税及附加费等的（如国家税务政策调整则按调整执行），该 垫付费用可在应支付
13、给承诺人的任何款项中直接扣除。 3、承诺人自愿按建设工程施工合同及补充协议确定的工程最终审定价的 %向正源公司支付综合管理费用（该收费已含税金），正源公司有权在建设单位汇入的每一笔款项中直接按该标准扣除综合管理费用。 4、有关法律法规规章、建设工程施工合同等确定的履约保证金、民工工资保证金等均由承诺人自行支付，必要时应按要求通过正源公司的帐户支付，相关款项的退还按规定执行，且均不计息。 5、在建设单位汇入工程进度款后，正源公司可以依本承诺书约定及有关法律法规规定，直接扣除应由承诺人承担的各项费用(含违约金、赔偿款等)。 6、在工程完工、施工资料完成备案、建设单位完成工程款审核且工程款(除保修金
14、) 全部汇入正源公司指定帐户后，承诺人才有权利与正源公司进行工程结算，结算时承诺人应向正源公司提交该工程中承诺人的对外合同已全部履行完毕、债权债务已全部结清的证明，否则正源公司可不予结算，且不承担任何责任。 7、承诺人在领取工程进度款或结算款时，应按正源公司要求提供国家规定的税务有效材料发票和工资单（工资单比例为总工程款25%）。 8、正源公司有权在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除本承诺书确定或有关法律规定的各类款项，若不足扣除的，不足扣除部分视为承诺人向正源公司的借款，承诺人愿按银行同期贷款利率的四倍向正源公司支付自正源公司支付或发生之日起的利息。 五、工程质量、工程安全、工期等的承诺 1
15、、承诺人保证严格依有关法律法规规章等规定进行施工，保证按要求对施工材料（钢筋、商品混凝土、水泥、碎石、水泥砖等主要材料）做好相应的检测工作，并承担相应费用。未经检验擅自使用的，一切责任均由承诺人承担。 2、承诺人保证严格按图施工，遵守工程施工技术操作规范，服从现场监理工程师的监督，工程中如应变更须经发包方、承包方、设计、监理同意后方可变更，否则一切责任均由承诺人承担。 3、如若发生质量问题，承诺人保证按要求及时返工，并承担相应费用，造成工期影响的，承诺人将采取必要措施及时赶上。因工期延误造成的一切责任均由承诺人承担。 4、如若发生安全事故，承诺人保证及时妥善处理，并承担一切责任。5、工程质量、
16、工程工期等的奖罚按正源公司与建设单位签订合同约定执行，相应的责任均由承诺人承担。 六、承包责任承诺 1、承诺人保证严格依法施工，并承担一切施工责任，对承包工程的质量终身负责。 2、未经正源公司书面同意，承诺人不得以正源公司或工程项目部或其他与正源公司有关的名义对外签订任何合同，有关的材料采购、机构设备租赁、人员聘用等均由承诺人以个人名义实施，承诺人为完成施工签订的所有合同均须报正源公司备案。如确需由正源公司出面签署合同的，合同款项仍由承诺人直接支付，正源公司也有权在任何工程款中扣留置并代为支付。 3、承诺人保证依法及时支付民工工资，配备专职人员做好相应的考勤、发放工作，并随时接受正源公司及有关
17、主管部门的检查。 4、承诺人保证规范施工，若有关主管部门、建设单位、监理等在检查中发现问题并进行处罚的，一切责任均由承诺人承担，相应的处罚由承诺人全额承担，正源公司有权再按相同标准对承诺人进行处罚。若因此给正源公司造成其他损失的，相应的损失按 150%的标准由承诺人承担。 5、若承诺人未及时支付有关施工费用，导致正源公司承担相应责任的，正源公司有权按所承担责任(含支付的款项、支出的律师费、差旅费等)的 150%向承诺人追偿。 6、若因此导致正源公司涉诉的，每发生一起承诺人应承担 元的违约金；正源公司的帐户或财产每被查封、冻结一次，承诺人除应承担被查封、冻结的损失外，还应承担每次 元的违约金。
18、7、若因承诺人未及时支付民工工资，导致民工上访的，承诺人愿承担 元/ 次。 8、若承诺人未及时与建设单位完成结算，导致正源公司以诉讼方式进行结算的，相应的诉讼费用均由承诺人承担(含诉讼费、律师费、差旅费等)。 9、若承诺人无故停工经催告仍不复工的，或出现重大安全、质量事故的，或工期明显延误经催告仍不改正的，或建设单位明确要求正源公司接管的，正源公司有权直接接管该工程，承诺人应依正源公司要求撤场，正源公司之后的一切接管施工后果仍由承诺人承担(即使承诺人未对有关施工费用进行确认)。正源公司接管的，承诺人的已完工程(如能确认) 按 50%与承诺人进行结算。 10、因前条原因正源公司接管工程或正源公司
19、依法解除承诺人承包的，承诺人除承担相应责任外，另应承担总工程价款 10%的违约金。七、其他 1、上述承诺条款均系承诺人的真实意思表示，承诺人保证不以任何理由提出异议。 2、承诺人提供的联系地址、电话等均真实无误，如有变更将有变更后的二日内以书面方式告知正源公司，否则正源公司依此发送的相关函件自寄送之后的第三日均视承诺人已收悉，相应的责任由承诺人承担。 3、本承诺书在施工工程的一切法律责任结束、施工款项均账清了结后终止。 4、因承诺人承包工程或因本承诺书发生的纠纷均由正源公司所在地法院管辖。 5、本承诺书自承诺人签字之日起生效。 承诺人(签字、按印) ： 日期： 承诺人配偶声明：本人完全知悉承诺人的承包工程事项及上述承诺内容，本人愿 与承诺人一起对正源公司共同承担一切可能的责任。
