1、承包合同书（轻钢结构、屋面制作安装）发包方（以下简称甲方）： 承揽方（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法和有关法律规定，结合木工程具体情况，甲、乙双方经平等协商，共同达成如下协议：第一条 工程概况（1） 工程名称和地点 （2） 甲方提供或委托乙方设计图纸 套。（3） 工程量：长 m， 宽 m， 高 m， 面积 m2 （4） 钢结构 吨，网架 吨（5） 墙面材料 规格 颜色 面积 （6） 屋面材料 规格 颜色 面积 （7） 门 材 料 规格 颜色 面积 （8） 窗 材 料 规格 颜色 面积 （9） 其 它 规格 颜色 面积 第二条 工程造价（1） 钢结构部分 （2） 屋面及墙板部分 （3
2、） 门窗部分 （4） 其他部分 （5） 合计总造价 第三条 付款方式本工程自合同签订之日起，三日内预付工程总造价 %，计 万元，钢结构到工地三日内付 %，计 万元。围护材料到工付 %，计 万元。 第四条 甲方1、及时向乙方提供所需图纸及施工场地的各种有关资料，对乙方提供图纸进行审核、确认。2、安装施工前办好乙方施工所需的有关批件、证件和临时用地、占道等申请报批手续。3、在安装施工 15 日前，通知乙方进场日期，以便乙方工作安排 。4、乙方材料进场前，甲方必须提供下列施工条件：提供与钢架、幕布墙、屋面等相关的各种建筑轴线 及按乙方图纸设计施工的预埋件位置图和高差表。提供施工及生活所需的工地住所及
3、水电设施，所需费用由甲方承担。5、协调施工场地内交叉作业单位之间的关系及周围环境的保护处理所需费用由甲方承担，保证乙方按合同的约定顺利施工。6、甲方不按合同条款向乙方付款，乙方可终止施工，工期顺延。第五条 乙方职责 1、根据甲方提供的施工图或根据甲方提供的技术资料、技术参数进行施工图纸的设计。2、施工图必须经甲方或设计院确认、会审后方可施工。3、尊重地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,需办理有关手续的,由甲方办理并承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外.4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。5、安装完工移交甲方之前，负责成品保护，保护期间发生损坏，乙方自费予
4、以修复，责任方原因造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复或乙方修复，由甲方承担所需费用。甲方在竣工验收前不得使用。如强行使用，即视为已经竣工验收。发生损坏的修理费用，由甲方负责。第六条 设计变更1、 甲方因工程需要，须改变设计及用料，应与乙方输变更、洽商手续，由此造成材料积压和其他相应损失均由甲方承担，工期顺延。如增加工程造价，办理补充协议。2、 乙方提出合理化建议涉及变更设计及对原定材料的，必须经甲方同意，同时办理变更、洽商手续。在不影响工程质量的前提下，不减扣合同造价。第七条 安装工期1、本工程拟定 日发货，如乙方未及时收到预付备料款，或因非乙方因素影响未达到本合同之规定，发货时间顺延。
5、2、本工程预计开工日期 ;预计竣工日期 。3、发生以下情况，工期顺延：a.甲方不能按合同条款约定提供开工条件，造成工期延误时。b.因设计变更造成工期延误时。c.甲方未按协议条款的约定，支付加工制作安装款，造成工期延误。d.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成累计超过 8 小时。e.不可和(包括地震、大雨、政治因素等人力难以抗拒的因素)。f.其它非乙方原因的停工。4、造成乙方工期延误后，开工条件成熟与否，由乙方认定。乙方在以上情况发生后 7 天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方报告，甲方在收到报告 7 天予以确认答复。如逾期不予答复，乙方可视为延期及要求被确认。非上述原因，安装工程不能按合同
6、工期竣工，乙方按协议条款约定承担违约责任。第八条 安装验收 1、工程完工后乙方应书面通知甲方验收，甲方自收到通知 3 日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用及其它相关费用。若未书面通知乙方另定验收日期，则乙方视为工程质量达到合同要求，且甲方予以认可。2、收方法及程度执行工程图纸及国家有关行业标准。第九条 保修1、保修期从甲方代表在验收记录上签字之日起算至壹周年止。2、乙方保修以下范围：钢架、屋面。3、因乙方原因造成返修的费用，甲方在乙方预留的维修保证金在支付，不足部分由乙方弥补乙方之外原因造
7、成返修的费用，由甲方承担。4、甲方应在保修期满后叁天内，将剩余的维修保证金退还乙方。第十条 违约1、甲方不按协议条款约定支付加工制作安装款有，未完成协议条款约定的工作，由此给乙方造成的损失，包括乙方误工的人工、材料 、机械、管理费用支出，由甲方承担。2、乙方不能按合同工期竣工，应承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的直接损失。第十一条 本合同如有附件可随本合同装订在正文后面并在本条后注明“后有附件”时，附件与本合同具有同等法律效力。第十二条 本合同各项款必须以汇票或支票形式支付到合同乙方所注明的银行，未经乙方法人代表书面同意不得以现金或其他方式支付，不然则视为甲方未支付此项款。第十三条 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，甲、乙双方签字盖章后生效。第十四条 未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，双方可保留起诉的权利并由原告方在所在地人民法院管理辖处理。第十五条 其它甲方(盖章)： 乙方( 盖章) ：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：地址： 地址：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日
