1、_建设集团有限公司建设工程经济责任内部承包协议书工程名称:责任承包人:属地分公司:协议签订日:_建设工程经济责任内部承包协议书甲方：_建设集团有限公司乙方：_，居民身份证号码（附复印件）: _，住址：_联系电话：资格证号：社保编号：鉴于：一、甲方与_有限公司签订了_工程施工合同以及相关协议（以下统称“施工合同”），甲方按约享有合同权利，承担合同义务。二、经乙方向甲方申请并确认上述施工合同中约定的甲方的权利和义务对乙方具有全部约束力，甲方同意乙方担任本工程项目管理和经济责任承包人，乙方同意承担包括但不限于本协议约定的全部工作职责和经济责任。为提高工程建设项目管理水平，优质、安全、按期完成工程施工
2、，实现各项经济指标，根据国家有关规定和甲方规章制度，经甲乙双方协商一致，达成本协议：第一条 工程项目基本情况工程名称 _大厦 建筑面积 _平米结构类型、层数 工程地点承包范围、内容 工程类别开竣工日期（工期） 合同造价 _万本协议约定的质量等级本协议约定的标化等级备注第二条 工程项目管理（一）、项目管理（实际）负责人定义：是指工程承包范围内的全部施工内容的项目管理者，按甲方规章制度和本协议的约定对工程质量、安全生产、环境保护、按期完工和生产成本控制、保修回访服务及债权债务清理等全面承担经济责任。（二）、工程项目款项支用与结算管理1、乙方应按施工合同以及工程量变更、签证等约定，在甲方的指导下，负
3、责与建设单位工程造价的预算与结算。与建设单位的结算造价（实际收到工程款）作为甲、乙双方内部支用与结算的依据。2、乙方应按以下第（ 1）方式向甲方缴纳税管理费：（1）、乙方应向甲方缴纳工程承包范围内结算总价款（含甲供材料、设备）7.5% 的管理费；本工程的营业税及附加、其他税（不含印花税）、应缴规费等全部由甲方承担和缴付。本工程所交税费以施工合同签订时当地税务机关所列的税费为准，如遇税费因政策性调整，税管费也做相应调整。项目如有前期费用（含利息）发生，应由乙方另行承担，不包含在上管理费内，除非双方另有约定；相关费用（如有）在签订本协议前，由乙方确认，并按规定列支成本。（2）、乙方应向甲方净缴纳工
4、程承包范围内结算价款（含甲供应材料、设备）1%的净管理费；本工程的营业税及附加、其他税（不含印花税）、应缴规费等全部由乙方承担和缴付，必要时，甲方可代扣代缴。项目如有前期费用（含利息）发生，则从上述第（1）点之约定。3、乙方应按施工合同的约定及时向建设单位催收、结算工程款，所有工程款应直接全额划入甲方指定，不得以任何理由将工程款划入非甲方账户，否则视为挪用或侵占公司财产。4、甲方向乙方拨付工程进度付款按施工合同付款条件和工程款实收情况办理，在未达到内部结算前最多用至实收并扣去管理费后的 95%。乙方必须依法提供用于本工程的材料等发票和人工工资单，并经甲方财务审批后方可支付，做到专款专用，其中人
5、工工资额不得超过总工程款的 20%。5、如建设单位暂时不能按约支付工程进度款，须由乙方负责解决资金缺口，应报告甲方协商对策解决，努力维护双方的共同权益；如因工程施工管理或市场价格变动而导致结算亏损，均由乙方承担责任。6、本工程按甲方 _号文有关规定对创优创杯进行奖励或处罚。7、本工程所用的主要施工机械、周转材料及其维护保养由甲方提供，独立核算，费用由乙方承担；如需向第三方租赁，则乙方必须与向甲方协商一致，并确保符合安全和质量技术标准。8、本工程所有分包项目收取的总包管理费、配合费、总包服务费等甲乙双方按3:7 分成。第三条 双方工作职责（一）、甲方：1、组织分公司和相关职能部门做好开工前的质量
6、、技术、安全等交底工作，做好施工过程中指导和服务，督促乙方按规范标准、施工图纸、施工合同约定组织施工，委派分公司参加各主体的中间结构验收，参加建设单位组织的工程竣工验收，做好创优创标化的申报和管理工作。2、规范项目资金的专款专用，帮助提供项目的管理力量、施工机械设备和其他技术装备，保障项目的顺利进行。3、组织项目管理、技术及劳务作业人员的岗位培训、继续教育和职称评审，协助乙方做好项目部管理和作业人员的三级安全教育。4、根据行业管理要求和甲方的规章制度对乙方的项目管理情况进行考核和奖罚。5、在本协议履行过程中当一方因身体状况等非主观原因不能胜任项目管理负责人时，甲方尽力协调，维护乙方的利益；但当
7、乙方违法违纪或严重违反甲方制度，损害甲方利益，甲方认为不宜再继续担任管理负责人时，甲方有权单方面解除本协议，适时进行清算，乙方须无条件服从和配合。（二）、乙方：1、按规定和甲方要求组建项目经理部，依照法律法规、施工合同、本协议以及甲方规章制度组织本工程的施工和管理，负责控制施工进度、工程质量、安全生产、项目成本、保修和回访服务，不得将施工合同和本协议中约定的权利义务转于第三方。对施工过程中发生质量、安全、环境污染、职业健康等事故，应承担全部经济和法律责任。2、负责联系劳务公司并经甲方同意签订劳务分包合同，确保本工程每一个工作人员均与劳务公司建立合法用人关系。如因劳动合同、民工工资、工伤事故等发
8、生纠纷，一切责任均有乙方承担。3、按月向甲方上报建设单位提供的建筑材料、设备情况，经甲方认定后统计入账；用于本工程的建筑材料和设备由乙方采购（如甲方有统一采购供应的，应服从甲方管理），并提供合法的材料、租赁等发票和人工工资单，并经甲方审批后才能支付款项。对乙方未能提供合法足额的材料发票、人工工资单，则乙方须承担发票差额部分的企业所得税，如造成公司其他损失的，有乙方承担。4、按时、真实填报施工记录等各类资料，向管理部门送审和存档。在竣工验收前必须提供一套原件资料（含竣工图）给甲方档案室，待备案完成后在补入备案文件。会同甲方分公司，组织或参与中间结构验收、竣工验收、工程书面移交、编制结算报告、工程
9、款清结、工程保修等有关事宜，并承担所有费用和履行相关义务。5、因编制工程施工材料需要，乙方可向甲方申请刻制本工程项目部技术专用章。但该技术专用章仅用于编制施工技术资料，不能作为（包括但不限于）材料采购、对外担保、签订协议、项目借款等之用，否则，由此给甲方或第三方造成损失的，其经济损失和责任均由乙方承担。工程竣工验收后 60 天内，项目部技术专用章应上交甲方封存。6、按照浙长* *号文*集团公司项目部施工管理人员管理办法及其他文件之规定，切实规范和加强项目部人员的管理，执行甲方的相关规定和制度。7、乙方应在签订本承包协议书前向甲方提交本项目的管理人员相关人事信息，及时签订劳动合同，申请参加社会保
10、险等。第四条 违约责任和争议解决方法（一）、一方违约应向另一方赔偿由此造成的经济损失。（二）、乙方未按甲方有关规定和本协议约定交付税管费，应自逾期缴付之日起向甲方支付不少于银行同期贷款利率两倍的违约金。（三）、本工程乙方拖欠材料款、民工工资等原因引起诉讼纠纷导致甲方成为案件当事人的，其案件诉讼费、律师代理费、判决执行费等一切费用均由乙方承担；如由此造成甲方经济损失的，由乙方承担赔偿责任；甲方款项或其他资产被冻结或划出的，自被冻结或划出之日起视为乙方向甲方借款，借款利息按甲方规定利率两倍执行；如乙方及其他有关人员利用项目管理职务之便，严重造成甲方权益，乙方应当承担赔偿责任；如恶意侵占甲方财物，或
11、故意偷工减料，失职枉法，造成严重安全事故的，情节严重，构成犯罪的，移交司法机关依法追究乙方的刑事责任。（四）、其他事项：1、乙方未按施工合同和本协议约定向建设单位编制送达结算书，或未按约校对结算资料，或经甲方催告未果等情况下，甲方径向建设单位签订的结算文件，乙方均无异议，接受许可，并承担经济责任。2、由乙方或乙方项目管理人员签认的所有涉外第三方债务，对方债权人向甲方主张权利或通过法律诉讼判决划走的款项、查扣的财物，均由乙方无条件认可承认，并赔偿由此造成甲方的其他所有损失。3、在本协议履行过程中，甲方签章提交给建设单位或第三方的联系单、定价材料、预结算资料、送审价等文件均作为过程事宜，不作为甲乙
12、双方内部结算的依据，所有与建设单位的经济文件均以建设单位的最终结算审定（包括财政审计）为依据，并按实际收到的工程款为准。（五）、甲乙双方在本协议履行过程中发生纠纷应友好协商；协商不成，提交绍兴仲裁委员会裁决。第五条 补充条款。第六条 其它约定（一）、本协议未尽事宜，乙方同意按施工合同约定、甲方有关规章制度、本协议承诺书（附件 1）和行业惯例执行。（二）、本协议一式贰份，自双方签字或盖章后生效。甲方 * 建设集团有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：乙方(逐页小签)：签订日期：附件 1承诺书本人_，身份证号_，经向_ 建设集团有限公司（以下称公司）申请，得到公司许可，担任_工程的全过程施工管理、
13、竣工结算和经济责任承包人， 充分理解知晓公司与该工程建设单位等签订的所有合同协议或其他文件；理解接受公司在该项目上对建设单位和社会需承担的责任义务将由本人承担；明白公司的各项规章制度将对本人有无可辩解的约束力，为此应主动了解；自觉接受公司在质量、安全、技术、大型设备、创优创杯、劳动用工、材料采购、专业分包、款项进出等方面的服务指导、监督检查，并承诺：1）确保工程材料的真实有效性；2）对公司检查发现的问题及时认真整改；3）不私刻变造偷盖与工程或公司相关的印章；4）不以本工程名义或项目部名义对外担保或借款融资；5）在公司付款的同时提供真实合规的成本票据；6）及时支付材料商、分包商的款项和民工工资；
14、7）涉及甲供材料、劳保统筹金、总包配合费等的计取按公司规定办理；8）待公司与建设单位结算（含诉讼后法院执行）完毕后，本人方再向公司内部结算；9）未经公司同意，本工程的权利义务不向第三方转让，否则无效；10）上述事项如有违背，本人愿意无条件接受公司处罚，由此造成了公司或第三方的损失由本人承担，本人愿意以自己及家庭的全部财产作保证，公司需要时予以办理财产登记、质押等手续；还愿意与公司另行签订建设工程经济责任内部承包协议书，具体约定权利、责任、义务；积极主动地向公司沟通汇报本工程的安全、质量、进度、采购、债权债务等情况；发生争议时首先应与公司友好协商，出现纠纷不能和解时，仅向绍兴仲裁委申请调解或仲裁，避免各自的损失扩大。特此承诺。承诺人（签字）:_附：承诺人身份证复印件 日期：
