1、- 1 -编号：北京西埠头别墅外墙干挂石材施工工程工程有限公司劳 务 分 包 合 同（连本页共 16 页）甲方（章）：甲方法人代表（委托人）：甲方项目经理：甲方公司电话：甲方项目经理联系电话：乙方（章）：乙方法人代表（委托人）：乙方项目经理（施工工长）：乙方公司电话：乙方项目经理联系电话：合同订立时间：2011 年 月 日- 2 -甲方（全称）： 乙方（全称）： 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。对本合同充分理解，并完全遵照执行。 第一条 工程概况及承包工作内容1、工程名称:
2、_ 2、工程概况：_ _ 3、施工地址： 4、分包工作内容：（工种概述）_范围包括：_5、 工程监理单位 (全称)：_ 第二条 作业人员 乙方根据工程需要向甲方提供作业人员共_名。 （入场十天内提供详细数量及相关个人资料） 第三条 合同工期开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条 合同价款（暂定）以最终结算为准- 3 -1 、合同价款为：_元(人民币)大写：_元2 、由甲、乙双方协商一致，人工单价包含如下内容： （1）本合同价款依据甲方在施工入场时发放的设计图纸，为依据人工单价为固定项目单价，设计图纸有变更，项目单价随之增、减。 （2）分项工程承包固定单价（详见附件 1
3、）（3）合同规定项目单价以外发生的零星用工，人工单价或项目单价以合同中同类项为参考依据，如无同类项按双方协商为准。（4）每个工种协助建立项目部和库房整理、搬运等工作。3、对合同价款内容的明确：（1）乙方固定现场带班队长，并同时任命为项目部的项目施工员，并增派相应人员固定配合项目部质检、安全等工作。（2）施工人员的劳动保护，意外伤害保险费由施工队负责办理，凭证留存公司备案，若不办理上述保险将缓付人工进度款直至办理完为止。（3）施工人员施工期间的食宿、生活水、电费由施工队自理。如工程有特殊需求，可由公司和施工队协商下，由公司和施工队按合理比例共同负责。（4）施工用的各种电动、手动工具以及工具耗材由
4、施工队自行安排解决。（5）自分电箱以后施工用的地拖、线缆、接线板及维修辅材由- 4 -施工队自行安排解决。（6）材料至现场后的卸车、入库、转运至具体施工地（材料入库按工地库房保管员或项目经理要求办理）由施工队负责。（7）工完料尽进场地清（含清洁工具）由施工队负责安排解决。（8）材料、半成品、成品的保护均由施工队负责安排解决， （保护材料由公司提供） 。（9）维修、调试由施工队负责安排解决。 第五条 合同价款的结算和支付 1、甲方提供的工程施工图，为工程量审核的一个依据。2、乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。3 、有
5、效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。4 、合同价款的支付（如有不同意见，可在补充条款中重新商定）： （ 1）结算以“单项工程”和“年”为单位。即以单项工程编制决算清单，以次年“春节”前十天为决算最后时间。（2）工程完工付至工费总额 50%。（3）工程结束经建设方监理验收合格签字后视工程质量，工程进行中的进度情况以优质管理表现付至工费总额 80%。- 5 -（4）工程结算完后付工费总额 90%95%，留 5%10%作为质保金。（5）质保期：按公司与建设方签定合同的质保期执行，维修时间和质量以满足业主要求为准，若不能满足，则公司另行安排维修产生的相关费用 2 倍从人工费扣除。 第
6、六条 安全施工（详见安全生产责任状） （附件二） 第七条 工程质量、验收与保修1 、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。并达到业主满意。2、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。3、分项工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，（1） 进行自检合格、达标后报项目部备案由项目部组织相关人员检查 第八条 工期延误 对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。 因人力不可抗力的因素； 工程材料、图纸等，不到位致使施工不能正常进行以书面形式报项目
7、部同意；- 6 - 一周内非乙方原因停水、停电、停气或材料供应设计不及时造成停工、窝工累计超过 16 小时； 甲方同意工期顺延的其他情况。 第九条 甲方的权利及义务1 、负责提供满足施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2 、 负责提供施工图纸按专业划分，每专业一套，提供必要技术资料和办理施工洽商。3 、负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况。4 、负责解决施工中存在或发生的技术问题。5 、负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方提
8、出整改意见，督促乙方进行整政。6、负责组织工程的验收工作。7、本工程甲方施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。8、甲方为乙方提供统一工作服和安全帽，并按服装成本收费。（服装费 30 元/套，安全帽 15 元/顶，供施工人员在施工时间内统一着装）9、指定固定吸烟区及临时厕所10、甲方提供施工固定和临时照明、施工用总配电箱、分电箱- 7 -11、甲方提供如上下水、强弱电等隐蔽工程材料样板经项目经理，施工队长共同审核并封样，以备来料验收 第十条 乙方的权利和义务1 、乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 5
9、5 周岁。不得雇佣在逃犯罪人员，法轮功人员。对祖国和社会有严重偏执、抵触、不满情绪者。2 、乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。3 、在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，未经项目经理同意不能变更人员，电、焊工特殊工种必须持有效证件上岗。4 、乙方确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作未经项目经理同意不得离开现场和失去联系。5、乙方应遵守工程所在地人民政府和环保等有关部门对施工现场的环境卫生、施工噪声等管理规定，因乙方违反有关规定而发生的费用和罚款由乙方承担。施工拆除的废料按项目部要求处理。6、
10、严格遵守操作规程，安全生产以及劳动法中有关雇工的法律规定，如乙方在施工中造成伤亡事故（含给第三者造成的伤亡事故）机械、工具等物品丢失等事件，均由乙方承担一切后果和责任，如果因此给甲方造成的经济损失则由乙方承担。7、施工人员必须有相关的专业证件，满足监理的要求。8、由于乙方原因施工中经甲方检查，若检验工程质量不合格，乙- 8 -方应无条件进行返工，修改，并承担返工修改的费用，同时并处罚3 倍材料费的处罚金额。9、由于乙方原因造成施工更改，所产生的材料费用 4 倍赔偿甲方，工期不能顺延。10、乙方竣工工程质量应达到地区和行业的质量检验评定标准的合格或优质条件，竣工工程质量不合格，乙方应无条件返工，
11、修改并承担返工、修改的一切费用。11、工程竣工以后，乙方应立即向甲方提交竣工结算清单；工程竣工验收后，乙方对安装工程保修按甲方与建设方签定保修期限执行。在保修期内，因施工含配套设施造成的质量事故或损失，应由乙方负责修理或赔偿，并承担全部费用。12、材料计划由承包方提供，材料进入施工现场后经项目管理人员和施工队现场负责人共同验收，如果出现材料进场量与实际现场发生量有差额，大于材料进场部分材料费用由承包方承担（除合理损耗、材料计划和合理损耗由施工队长提供，由项目经理预算部依据国家定额计算共同拟定） ，报公司备案，超出部分，损坏率另议。小于材料计划进场部分运输费用由甲方支付。13、结算时承包方提供于
12、人工费等额的人工合法发票，如果不能提供，发包方则按人工费的 4%扣除。14、甲乙双方应严格按合同条款执行，如因甲方原因延误工期，由甲方承担违约责任；如因乙方不能按质如期完成工程，由乙方承担违约责任。每延误 12 小时扣除工程结算总费用的 5%.- 9 -15、乙方服从甲方的管理，处罚规定，处罚标准见后附件三明细（现场处罚标准） 。16、在施工中如乙方有不服从管理、不能保证工程质量和进度，甲方有权更换其他工程队继续施工。乙方已施工工程项目不予结算。17、承包人所报结算值大于实际结算金额的，超出部分公司审核时按实际结算和支付，并倒扣总造价的 5%金额，作为罚款。 第十一条 违约责任1 、甲方违约责
13、任 （1）由于业主甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况乙方可提出施工人员暂时撤离和减少施工人员报告报项目部批准、项目部不得无故不予批准。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 （2）由于甲方管理人员错误指挥造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。2 、乙方违约责任 （ 1）因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，甲方可以终止合同，并追究责任要求乙方在项目经理规定时间内退出施工现场，乙方应当退出施工现场所造成直接和间接损失由乙方承担（2）乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝
14、工- 10 -损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止合同。（3）因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。 第十二条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议1、向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。2 、向 _人民法院起诉。 第十三条 合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十四条 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方一份。
15、 第十五条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。补充条款： - 11 -工程量报价清单序号 施工项目 单位 单价 总价 施工部位 质量要求 备注123456总计工程款： 小写： 大写：- 12 -甲方（章）：甲方法人代表（委托人）：甲方项目经理：乙方（章）：乙方法人代表（委托人）：乙方项目经理（施工工长）：关于材料、半成品、成品的保护条例材料、半成品、成品的保护是对甲乙双方劳动成果、经济权益进行有效保护的一项有利措施。双方都必须引起重视。努力做到。1、 对于故意或非有意破坏者，处以批评教育或罚款。对于不能明
16、确破坏责任人者，由项目部按各工种及施工人数平均分摊罚金。2、 对举报人实行打击报复，按上述条例增加 100%罚金。3、 罚款单由项目部填写，责任人签字，施工队长或委托人签字。4、 对材料、半成品、成品保护项目损坏者的举报者按前述施工现场处罚标准明细第十六或第十七项罚款全额的 50%奖励。5、 对罚款条例其它项目举报者奖励该项目的罚金的全款。- 13 -施工安全协议书（附件三）工程施工安全协议书为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。第一条 工程项目：第二条 施工地址：第三条 甲方安全责任1、开工前甲方
17、对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。- 14 -5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责并履行工作票许可手续。6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的考核。7、乙方在施工中发生的各种事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生
18、国务院特别重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：（1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；（3）发生厂内火灾事故；（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。第四条 乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的自身伤害、设备损坏事故及涉及他人人身伤害、设备
19、损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行甲方现场管理制度及其他安全生产规定、制度。- 15 -3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于 30 人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技
20、术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合
21、安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。甲方：- 乙方：-日期： 年 月 日 日期： 年 月 日- 16 -施工现场处罚标准明细（附件二）工程名称：序号 项目名称 计量单位 单价（元） 备注1 大便 次 1002 小便 次 503 抽烟 次 1004 醉酒 次 1000-30005 吵架 次 10006 打架 次 8000无上限视情节严重驱除
22、出场和移交公安机关7 脏话 次 2008 顶撞管理人员（含建设方、监理等） 次 5009 没戴安全帽 次 200 根据具体情况，- 17 -需强制按监理要求执行时项目10 没戴胸卡 次 10011 没穿工作服（特殊工种未规程劳动保护） 次 40012 衣装不整 次 20013 违章操作 次 400014 材料浪费和不合理损耗（以及工具耗材） 次 50-500015 材料摆放不整齐 次 10016 材料、半成品、成品损坏 次 4 倍等值 另加 20%采管费17 偷盗 次 5000-50000视情节严重驱除出场和移交公安机关18 工完场地不清（除通宵抢工） 次 200说明：上述情况若建设方、监理另有罚款规定违反者必须按照建设方和监理方的“罚额”同时公司内部按上述加罚。项目施工负责人签字： 项目经理签字：
