1、律伴网（）律伴让法律服务更便捷！律伴让法律服务更便捷！最新拖欠工程款起诉状范本律伴网（）律伴让法律服务更便捷！律伴让法律服务更便捷！如今，伴随着建筑工程行业的发展，且因工程施工等方面的款项数额比较大，工程欠款也就比较常见。而在产生工程欠款后，当事人向法院提起诉讼的话，就需要写一份起诉状。到底这个拖欠工程款起诉状是怎么写的呢?律伴小编带来拖欠工程款起诉状范本一份，供你参考。最新拖欠工程款起诉状范本起诉单位：(全称)：_ 市_县_建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑.流动资金：169. 5 万元何时经何部门批准开业：_ 年_ 月份经_县基建局批准地址：_县_乡_电话：_开户银行：_工区历
2、下办理处。帐号：_法定代表人姓名：_职务：_被告单位(全称)： _市职工教育培训中心地址：_市_ -_路_ 号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：_年_ 月_日， _县建筑工程总公司 _公司(原告，以下简称乙方)同_市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿律伴网（）律伴让法律服务更便捷！律伴让法律服务更便捷！舍楼两幢。承包方式是“ 议标形式，也工包材料” 。承包额为 495125. 74 元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_ 日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉
3、好，直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的 70 余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达 8059.73 元。甲方虽然承担了 25611.43 元的误工费，但尚有57979. 30 元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于_年_月_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于 _年_ 月_ 日完工。三幢楼均经 _市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍
4、拖欠乙方工程款 21793.06 元。从_ 年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87 元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于_ 年_ 月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，
5、单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。” 经济合同法第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法” 的有关规定处理。诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：(一) 付清宿舍楼、教学楼拖欠款 21793.08 元;(二) 结算零建工程款：174551. 87 元减
6、去甲方垫付的材料款 66913.30 元，应付给乙方工程款10768.57 元;(三)赔偿乙方的经济损失：_年至_年度拖欠款的滞纳金 54595. 88 ig;_年_ 月至_月设备闲置费 57979. 30 元以上三项合计，共242006.83 元。此致 _市_ 区人民法院起诉单位：_县建筑工程总公司律伴网（）律伴让法律服务更便捷！律伴让法律服务更便捷！_公司(盖章)_ 年_月_日附：1、本状副本 1 份;2、书证 28 件。生活中，工程欠款所涉及到的法律问题是比较复杂的，对工程欠款的追讨不像一般的个人欠款追讨那样简单。因此，律伴小编建议在遇到类似纠纷的时候，最好咨询一下专业的律师，让律师通过法律途径来帮助你追讨工程款。文章来源：律伴网 http:/
