1、水运工程监理工程师资格考试大纲（2004 年版）1一、 监理基础知识监理理论考试科目（一）考试目的与要求监理理论科目主要测评考生对水运工程监理的基本理论和相关法规等方面的掌握程度。要求考生对大纲中的内容按不同的要求分别做到了解、熟悉、掌握，并能在理解的基础上灵活运用。（二）主要考试范围1、监理的概念、依据和任务2、与监理相关的法规和监理制度3、监理组织、职责和监理职业道德与行为准则4、工程质量、进度、费用控制的原理、内容、程序、方法5、监理信息、资料管理和合同管理的概念、内容和手段6、组织协调工作的内容和方法；工地会议的目的、内容和形式7、监理规划与监理实施细则（三）主要考试内容1、工程项目管
2、理了解： 工程项目、工程 项目管理的概念 工程 项 目管理的模式及特点熟悉： 工程项目的建 设程序 工程 项 目建设各方 质量责任2、工程监理制度了解： 工程监理制度的基本框架 监 理单 位及监理工程 师的资质条件及资质管理2 监 理工程 师的职业 道德及行为准则 水运工程施工监 理规定（试行） 水运工程施工监 理招标投标管理办法 政府 监 督的性质 、特点、程序和方法熟悉： 社会监理的概念、原则和依据3、工程监理组织了解： 组织的概念、 设计原则 监理机构的岗位设置及各级监理人员的要求和监理设施配置熟悉： 组织结构的基本模式、工程 项目监理机构的组织模式 监 理机构和 监理人 员的职责、权利
3、与义务4、工程项目目标控制了解： 工程项目管理中的可能风险事件及相应风险管理的原理和方法 建设项目的 “WBS”结构 工程 项 目控制目 标分解熟悉： 目标控制原理及方法，工程 项目的控制方法 施工 监 理阶段的划分 质 量、进度、费用三大控制目标的对立统一关系掌握：目标控制中动态控制、主动控制、被动控制的概念及其在事前、事中、事后监理工作中的应用5、施工招标期及施工准备期监理 了解： 施工招标 程序及施工招标期监理工作 施工 监 理交底的内容 监 理记录3熟悉： 施工招标 投标的有关内容 施工准备期的主要 监理工作内容 监理工作制度掌握：监理规划及监理实施细则编制的作用、基本内容6、施工期监
4、理 质量控制 了解： 质量管理的基本概念 工程 监 理的质量 责任和义务 影响工程质量的 “4M1E”五大因素工程 项目、单位工程及分部、分项工程的划分规定熟悉： 质量控制中常用的数理 统计方法及统计指标 质 量控制的依据和任务，质量控制的基本原理 质 量控制的目 标 和方法 水运工程质量检验评 定方法 质 量缺陷的分 类 、处理方式和质量事故的处理程序 监 理试验 室的职责 与工作内容掌握： 水运工程施工 阶段质量控制的内容 质 量控制基本程序 质量控制工作中主要项目、重点部位和关键工序的质量监理 质 量检验评 定的原理和程序 直方图 的绘制及分析，控制图的绘制、作用及分析，抽样检验 进度控
5、制 了解： 三种（顺序、平行、流水）施工作业基本方式及特点4 进 度控制的内容与工作流程 进 度计 划编制的原 则和依据 资 源均衡的判定标准与优化方法熟悉： 进度计划的 编制程序和主要内容 工程 进 度控制的基本方法 进 度图 的横道图 、网络图、垂直 图的表示与制作方法掌握： 进度计划的 审查程序和内容 单、双代号网 络图的绘制及参数计算 进 度计 划的调整方法 费用控制 了解： 水运工程建 设项目概预算的编制内容 工程 费 用的概念及 组成 费 用控制的目的、原则与方法 工程 计 量的范围 、计量原则、 计量依据 工程支付的分类 、依据、程序及内容熟悉： 工程量清 单及费用构成分析 工程
6、 费 用的控制要点 工程 计 量的方法、程序 信息与资料管理 了解： 监理信息的构成、分 类 信息管理的工作流程熟悉： 信息、资料的管理制度和管理方法 建立工程 项目信息管理系统 工程 监 理资料归 档的内容掌握：监理记录、监理月报、监理工作总结等各种资料的主要内容5 组织协调及工地会议 了解： 组织协调 的主要内容和常用方法 工地会议 的类型及其有关要求掌握：第一次工地会议的目的、作用、内容7、交工验收及保修期监理 了解：交工证书的类型及签发的必要条件，保修期的概念熟悉：交工验收的主要内容和保修期监理的主要工作掌握：交工证书、 保修责任终止证书签发的程序和内容(四) 主要参考书目与文献1、法
7、律、法规（详见建设管理文件汇编，人民交通出版社.2003年） 建设工程质量管理条例，国务院令第 279 号（1999 年） 水运工程施工监理规范，交水发（2000）648 号 水运工程施工监理规定（试行），交基发（1994）840 号 水运工程建设市场管理办法，交通部令 1997 年第 1 号 水运工程施工监理招标投标管理办法，交通部令 2002 年第 3号2、水运工程监理培训统编教材（第二版）,人民交通出版社.2003年(五)考试题型1、单选题(20 题/2O 分)2、多选题(20 题40 分)3、判断题(10 题/10 分)4、简答题(2 题10 分)5、分析题(2 题20 分)6(六)考
8、试形式与时间 考试形式：闭卷、笔试考试时间：150 分钟7考试样题一、单选题(下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将该备选项的代号填入括号中，每题 1 分，共 10 分，选错或不选不得分)1、联合体与合作体的最大区别在于( )上。A 投标方式 B 项目分配 C 经济责任 D 计划安排2、水运工程监理的最主要性质是( )。A 公正性 B 独立性 C 服务性 D 科学性3、监理工程师维护业主的利益主要表现在( )。A 代表业主反索赔 B 提高工程质量C 在合同纠纷中为业主辩护 D 按合同要求监理工程项目4、合同工程质量主要取决于( )。A 监理工程师的质量控制 B 施工工作质量C 施工企业管理
9、水平 D 合同技术规范5、依据是否具有独立施工条件、不同使用功能或可以独立交工验收来划分建设项目组成的单元是( )。A 单项工程 B 分部工程C 分项工程 D 单位工程6、监理工程师的工作对工程项目三大目标的实现所起的作用是( )。A 监督作用 B 监控与保证作用C 监控与促进作用 D 保证作用7、旁站是监理人员对工程( )，实施全过程的现场监察。A 特殊部位的施工 B 重要环节或关键部位的施工C 易出现质量通病的部位施工 D 施工工序8、某分部工程经检验评定为优良，它表明其所属分项工程所有的实测项目中肯定有（ ）是在允许偏差范围内。A 50% B 70% C 90% D 100%9、若进度计
10、划实施中，发现某分项工程的实际进度偏差（ ） ，则表明该计划已经影响到合同工期。A 大于该分项工程的 TF（总时差） B 大于该分项工程的 FF（局部时差）C 大于该分项工程的 IF（相干时差） D 大于该分项工程的 DF（独立时差）10、编制建设项目工程概算出现在基本建设程序的( )阶段。A 工程可行性研究 B 工程初步设计C 工程施工图设计 D 工程竣工验收二、多选题（在下列各题的备选答案中，有两个及其以上的选项符合题意，请将其代号填入括号内；若选项中有错误选项该题不得分，选项正确但不完全的每个选项给 0.5 分，完全正确得满分；每题 2 分，共 40 分。 ）1、组织结构的内涵包括( )
11、。A 结构模式 B 工作流程 C 信息管理D 职能分工 E 任务分工2、 施工监理阶段应包括( )。8A 施工招标期 B 施工准备期 C 施工期D 试运转(生产)期 E 交工验收及保修期3、对于一些暂时不很清楚的复杂质量缺陷，可能采用的监理方法有( )。A 返工重做 B 试验验收 C 定期观测D 召集专家论证 E 停工整改4、施工监理的依据应包括( )。A 设计任务书 B 设计文件 C 经审查的施工图设计文件D 合同文件 E 经批准的施工组织设计5、风险管理的内容有( )。A 企业自控 B 预测与识别 C 指令文件 D 分析与评价 E 控制和转移6、监理机构应具有的主要义务包括( )。A 设置
12、或更换总监理工程师应经业主认可B 按监理合同的规定配备足够的监理人员常驻现场C 定期向业主书面报告工程质量、进度和费用等情况D 定期向监理公司报送监理月报E 按时参加或主持工地会议，并进行有关协调7、工程项目管理按照其管理工作过程，一般包括( )。A 预决策 B 计划 C 实施D 控制 E 反馈8、工程项目的特点有（ ） 。A 明确的项目对象 B 时间费用标准的约束 C 非重复性D 完整的组织结构 E 独立的非开放系统9、对监理人员提出应遵守的纪律是( )。A 不得转让监理业务，不得超越等级承担监理业务B 不得与承包人及材料、构配件和设备供应等单位有利害关系C 不得在影响公正执行监理业务的单位
13、兼职D 不得泄漏获悉的工程有关的商业秘密E 不得是设计单位的人员10、 监理规划应包括的主要内容有( )。A 监理工作依据 B 监理范围和目标 C 文件处理程序D 监理工作管理制度 E 施工工序的控制要点及控制措施11、 政府监督的性质包括（ ） 。A 宏观性 B 连续性 C 强制性D 服务性 E 执法性12、施工组织设计的审查应包括的主要内容有( )。A 施工总平面布置 B 施工方法、质量标准及质量保证措施C 施工进度计划安排 D 主要船机使用计划 E 质量管理体系913、施工期质量控制方法主要有( )。A 充分利用审查、核定、批准手段B 加强对施工过程的监督检查，重点部位采用巡视和旁站监理
14、C 测量与试验 D 编制监理实施细则E 充分利用监理指令文件、提醒、督促承包人注意、改进或整改14、工程进度控制应遵守的原则( )。A 应保证合同约定的工期目标 B 应保证进度计划与其它计划的协调C 应保证工程质量和施工安全D 应采用动态的控制方法，对关键路线进行控制E 应控制承包人按确认的施工顺序施工15、工程费用控制应遵循的原则有( )。A 应依据施工合同文件 B 对不合格的工程不应进行工程计量C 承包人表现不好不签认工程款申请 D 严把工程结算关E 对承包人的索赔应站在业主的立场上处理16、第一次工地会议的主要内容应含有( )。A 人员介绍 B 承包人施工准备情况介绍C 业主职能部门和办
15、事程序说明 D 工程中有关问题的处理E 施工监理程序介绍和协调方式确定17、反映监理某检测信息参数分布特性的指标有( )。A 极差 B 变异系数 C 平均值D 中位数 E 标准偏差18、施工监理交底应包括的内容有( )。A 监理规划和监理实施细则 B 施工组织设计要点C 监理工作内容和有关报表的填报要求D 监理工作的基本程序和方法 E 总监理工程师的权限19、保修期监理应包含的内容有( )。A 检查隐蔽工程质量情况 B 审查或估算修复费用C 监督承包人缺陷修复工程 D 审查承包人的工程保修终止报告E 签认“保修责任终止证书”20、监理月报应包括的主要内容有( )。A 工程质量情况 B 工程进度
16、分析 C 监理工作执行情况 D 下月承包人的施工安排 E 承包人施工计划的执行情况三、判断题(认为下述观点正确的在括号内划“” ，错误的划“” ，判断准确得分，否则不得分。每题 1 分，共10 分)1、直线式监理组织最适合于监理人员多的大型监理项目。 ( )2、由于承包人在现场设有检测试验室，故监理机构可以不另行设置现场检测试验室。 ( )103、发现偏离主动采取措施纠正称主动控制。 ( )4、政府监督、社会监理、企业自检的质量保证体系中，监理的监督是基础和前提。 ( )5、对重要的分项工程，监理工程师应在开工前要求承包人进行典型施工，并在典型施工工艺和质量检查确认后，进行大面积施工。 ( )
17、6、承包人投标报价与该合同工程的施工图预算在费用名称和数量二个方面基本一致。 ( )7、监理档案归档资料一般包含监理工作日志。 ( )8、某工程中要求每浇筑 40m3砼或（浇筑量较小时）每半个台班须制作一组试件供检验。这种取样抽检属系统抽检。( )9、在施工作业基本方式中，顺序施工工期较短、平行施工工期较长，而流水施工最合理。 ( )10、工程质量控制的原则是上道工序未经检验或检验不合格，不得进入下道工序。 ( )四、简答题(要求简明扼要，每题 4 分，共 20 分)1、水运工程监理与水运工程施工监理2、监理机构与监理工程师3、旁站与巡视4、工程计量与支付5、关键路线与计划工期五、分析题(按所
18、给问题的背景资料，正确分析并回答问题，每题 10 分，共 20 分)1、某监理公司受业主委托承担了某矿石码头工程的水工工程施工监理。受公司指派，由高级工程师张先生任总监理工程师并组建现场监理机构。问题：(1)现场监理机构一般情况下由哪些人员组成(2 分)。(2)监理机构应建立哪些监理工作制度(2 分)。(3)若张总监委托李工程师负责沉箱预制的监理，并由其负责编制该项工程监理的实施细则。李工列出了监理实施细则编写纲要报张总监审查，问其所列内容是否正确(3 分)。矿石码头工程沉箱预制监理实施细则1、工程概况2、监理工作依据3、监理工作原则4、控制目标5、施工工序的控制点及控制措施6、采用的质量控制
19、标准7、隐蔽工程和分项工程的验收方法和程序8、监理工作管理制度9、合同管理1110、文件处理程序(4)为了有效地控制施工进度，确保按期完工，张总监在监理机构会议上提出对工程进度计划进行动态控制的要求，问怎样进行动态控制？(3 分)2、某水运工程进行某分项工程验收，请分析或回答：(1)该分项工程验收的程序(3 分)。(2)在分项工程验收时发现：某部位砼表面蜂窝麻面严重；另一处砼胸墙因受冻其砼强度达不到设计要求的强度等级。应如何处理(4 分)。(3)作为监理工程师平时应注意收集整理哪些必要的监理记录资料(3 分)。12参考答案一、单选题题目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10选择 C C D
20、 B D C B B A B二、多选题1 2 3 4 5 6 7 8ADE ABCE BCD CDE BDE ABC ABDE ABCD9 10 11 12 13 14 15 16CD ABD ACE ABC ABCE ACD AB ABCE17 18 19 20ABE ACD BDE ABC三、判断题题目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10判断 四、问答题1、答：（要点）水运工程监理是对水运工程建设实施的监督和管理，(1 分)是工程监理机构或监理工程师受业主要托，依据国家的法律、法规和有关技术标准以及工程合同对水运工程建设实施的监督和管理，包括设计阶段的监理和施工阶段的监理。(1 分)
21、施工监理是指针对施工招标期、施工准备期、施工期和交工验收及保修期实施的监督和管理。(2 分)2、答：（要点）监理机构是指由具有监理资质和法人资格的监理单位派驻现场履行监理合同的组织。(2 分)监理工程师是指取得监理工程师或专业监理工程师资格并承担工程项目监理工作的工程师。(2 分)3、答：（要点）旁站是指监理人员对工程的重要环节或关键部位，实施全过程的现场监察。(2 分)巡视是指监理工程师对施工现场或关键工序进行的经常性的检查活动。(2 分)4、答：（要点）工程计量指监理工程师按合同文件规定的计算方式与方法，对承包人完成的质量合格的工程或工作进行审核，确认其工程量或工作量。(2 分)支付是指业
22、主根据监理机构确认的工程量或工作量，按合同文件规定的价款及方法付款给承包人，包括预付款、13中期支付和最终支付。 （2 分）5、答：（要点） 关键路线是指用网络计划技术编制进度计划，网络图中由关键工作组成的路线或持续时间最长的路线，是进度控制的重点。(2 分)计划工期是由业主或监理机构批准的施工进度计划确定的工期。该工期应满足合同工期的要求。(2 分)五、案例分析题(本参考答案给出的是考试应回答的知识点)1、答：(1)现场监理机构一般情况下由总监理工程师，总监理工程师代表，若干专业监理工程师、监理员以及测量和试验专业人员等组成。(2 分)(2)监理机构在总监理工程师的主持下，应建立质量监控；图
23、纸会审；材料检验；隐蔽、分项工程验收；工程质量整改；巡视和旁站；见证取样；送检和工地会议等制度。(2 分)(3)该监理实施细则的内容不完全正确，其中第 2、3、8、9 项等四项内容不是监理实施细则的内容，有的属于监理规划的内容，应去掉，保留剩余 6 项，并按此内容、结合工程具体情况编写。(3 分)(4)所谓动态控制就是要根据工程进展的实际情况及反馈的信息，分析进度计划执行的偏差，及时采取措施，对承包人加以控制或调整进度计划，做到日掌握、周检查、月总结。(2 分)若回答出具体做法或要求给 1 分即：1)应收集有关进度报表资料；2)应检查工程进度执行情况、整理和统计进度资料，定期向业主报告；3)定
24、期开会进行进度协调；4)利用有效的进度控制图表对工程实际进度分析和评价。2、答：(1)分项工程的验收程序是：首先承包人应自检；合格后填写“分项工程报验单”报送监理工程师；监理工程师接到报验单后，在约定的时间内进行验收；验收合格，监理工程师签单确认；验收不合格，书面通知承包人整改，重新报验。(3 分)(2)对于蜂窝麻面等可以修补的质量问题，监理工程师应填写监理通知单，要求承包人采取措施进行修补，其修补方案应经监理工程师审核。 （2 分）因胸墙混凝土受冻后其强度达不到设计要求的等级，产生的质量问题，监理工程师应责成承包人写出质量问题报告，并报告业主，由业主出面与设计单位联系，由设计单位出具加固补强
25、方案，承包人按设计单位的意见进行修补和加固，监理人员监督实施。 （2 分）（3）监理工程师应收集和整理的监理记录资料有：1）各分项工程批准开工、质量检验和材料试验结果记录；2）重要部位或隐蔽工程的检验记录、照片、录象等；3）监理业务联系（通知单） ；4）监理日记；5）旁站监理记录；6）平行试验资料；7）工地会议纪要等。 （3 分）14合同管理（一）考试目的与考试要求本科目主要测评考生对有关的法律、法规、规范及合同范本、 FIDIC施工合同条件主要内容的掌握情况，测评考生对监理工程师在合同管理中的职责及其在工程分包、工程变更、工程索赔、工程延期等实务中处理的原则及程序的熟悉程度。要求考生对大纲中
26、的内容按不同的要求分别做到了解、熟悉、掌握，并能在理解的基础上对合同管理的基本知识进行灵活地运用。（二）主要考试范围1、两部法律、三个管理办法、两个合同范本和一个合同条件（1）中华人民共和国合同法总则：（第一章至第八章）分则：第十六章建设工程合同第二十一章委托合同中华人民共和国招标投标法（2）水运工程建设市场管理办法、水运工程施工招标投标管理办法、水运工程监理招标投标管理办法（3）港口工程施工合同范本（试行）、水运工程施工监理合同范本（4）FIDIC施工合同条件2、监理工程师的合同管理在水运工程施工中，以工程质量、进度和费用为主要内容对水运工程施工合同进行的管理，以及包括工程索赔、工程分包、工
27、期延误或延期、工程变更、合同纠纷调处、担保与保险等管理方面的内容。（三）主要考试内容151、相关法律法规了解：（1）合同订立的原则、过程和合同的主要条款（2）招标方式（3）水运工程施工及监理招标的有关规定（4）水运工程施工及监理招标投标活动的行业监督执法的有关规定（5）水运工程建设市场管理中对资质管理的规定，对发包、分包和转包的规定熟悉：（1）建设工程合同订立的形式及施工合同的主要条款（2）合同的生效（3）无效合同、可撤消合同和效力待定合同（4）水运工程施工公开招标的程序（5）招标公告和招标文件的内容；投标人资格预审掌握：（1）合同的履行、变更、转让、终止和违约责任的法律规定（2）建设工程发、
28、承包人的主要权利、义务和责任规定（3）水运工程施工招标的开标、评标和定标的方法与规定2、合同范本与合同条件了解：（1）港口工程施工合同范本（试行）的内容及合同文件的优先次序（2）FIDIC施工合同条件的组成及其工程 师的主要权利和在质量、 进度和费用控制等方面的职责（3）合同专用条件与通用条件的关系熟悉：（1）港口工程施工合同范本（试行）中甲乙双方的责任，不可抗力费用分担及损失补偿（2）水运工程施工监理合同范本中的监理范围、内容及监理16人的义务掌握：港口工程施工合同范本（试行）中监理工程师的主要权利和在质量、进度及费用控制中的主要职责。3、监理工程师的合同管理了解：（1）监理工程师合同管理的
29、概念、性质、任务和作用（2）工程变更的含义和范畴（3）工程延期与延误的区别（4）监理工程师在合同纠纷中的协调工作熟悉：（1）监理工程师合同管理的主要内容、职责和权限（2）监理工程师在工程分包、工程延期、工程延误及暂时停工、工程变更、工程索赔中的管理工作要求（3）工程保险的投保原则及理赔（4）仲裁规定（5）使用 FIDIC施工合同条件管理项目的一般程序掌握：（1）监理工程师对工程变更、工程延期、工程索赔处理的程序、方法及案例分析（2）监理工程师对质量控制、进度控制和费用控制的合同管理程序及要求（四）主要参考书目与文献1、法律、法规（详见建设管理文件汇编，人民交通出版社.2003年）（1）中华人民
30、共和国合同法（2）中华人民共和国招标投标法（3）水运工程建设市场管理办法，交通部令 1997 年第 1 号（4）水运工程施工招标投标管理办法，交通部令 2000 年第 4 号17（5）港口工程施工合同范本（试行），交函基（1996）507 号（6）水运工程施工监理招标投标管理办法，交通部令 2002 年第 3号（7）水运工程施工监理合同范本，交水发（2001）161 号（8）水运工程施工监理规范，交水发（2000）648 号2、水运工程监理培训统编教材（第二版） ， 人民交通出版社.2003年(五)考试题型1、单选题(20 题/2O 分)2、多选题(20 题/40 分)3、判断题(10 题/1
31、0 分)4、简答题(2 题10 分)5、分析题(2 题20 分)(六)考试形式与时间 考试形式：闭卷、笔试考试时间：150 分钟18考试样题一、单选题（从备选答案中选择一个最佳答案，每题 1 分，共 10 分）1投标资格预审的作用是（ ） 。A、保证投标者条件具备 B、减少评标的工作量C、评选出有利的投标者 D、保证投标者的条件和减少评标工作量2某工程承包商自行隐蔽部分工程部位，后监理工程师要求剥露检验，检验结果质量合格，其检验费用的处理应为（ ）承担。A、业主 B、承包商 C、监理工程师 D、协商3下列行为中，属于不符合暂停施工规定的是（ ） 。A、甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工。B、
32、工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工。C、乙方送交复工要求后，可自行复工。D、施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工。4因不可抗力造成的工程本身的损失应由（ ）承担。A、甲方承担 B、乙方承担C、甲、乙方共同承担 D、甲、乙方分别承担5某项目施工中因地震，发生一系列损失，承包人应承担的损失是（ ） 。A、已完工程损坏后的无偿修复 B、临时设施修复损失C、临时工程修复损失 D、施工机械损坏6工程招标的标底是工程项目的（ ） 。A、合同价格 B、结算价格 C、预期价格 D、概算价格7对因重大误解订立的合同，可行使撤消权的是（ ） 。A、合同当事人 B、工商行政管理部门 C、工程师
33、 D、人民法院8FIDIC 合同条件规定的“合同有效期” ，是指从双方签署合同协议书之日起，至（ ）止。A、工程移交证书指明的竣工日 B、颁发工程移交证书日C、承包人提交最终清结单生效日 D、颁发缺陷责任证书日9不属于合同法调整范围的合同是（ ） 。A、技术合同 B、买卖合同 C、监护合同 D、委托合同10施工招标的招标广告属于（ ） 。19A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、无效承诺二、多选题。 （每题 2 分，共 40 分，有错误选项的，该题不得分，选择正确但不全的，每个正确选项得 0.5 分）1合同的有效条件包括（ ） 。 主体资格合格 合同的内容合法 经过上级主管部门批准 订立的程序
34、和形式合法 经过鉴证或者公证2投保了“建筑工程一切险”工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括（ ） 。 被保险人故意行为 地震 盗窃 因维修保养不善使施工机械设备失灵 设计错误3合同的纠纷也叫（ ） ，一个合同纠纷解决的办法有（ ） 。 调解 协商 争议 领导决定 仲裁或诉讼4属于履行合同的担保方式有（ ） 。 定金 投标保函 资产抵押 留置 违约金5施工合同纠纷的诉讼当事人包括（ ） 。 甲方 乙方 监理工程师 业务主管部门6合同的主要条款包括（ ） 。 权利 数量 标的 履行时间、地点和方式 义务 违约责任7无效合同当事人承担责任的形式有（ ） 。 违约金 继续履行 返还财产 赔
35、偿损失 追缴财产8FIDIC 合同执行过程中，赋予监理工程师行使权力的文件是（ ） 。 工程承包合同 监理合同 通用合同条件 专用合同条件 法律规定9索赔按目的划分包括（ ） 。 综合索赔 单项索赔 工期索赔 合同内索赔 费用索赔2010监理工程师可授予监理工程师代表部分职责与权力，而一般保留的权力有（ ） 。 调解业主和承包商发生的合同争议 处理承包商严重违约 发布开工工令 重大工程变更 设计变更的批准11代理人接受委托与第三方签订经济合同过程中，应（ ） 。 以自已的名义签订合同。 与第三方签订合同中独立地表现自已的意志。 在授权范围内单独与第三方谈判合同。 在与第三方签订的合同内规定代理
36、人的权利和义务。 在合同中约定委托人与第三方的权利和义务。12承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准的依据有（ ） 。 工程延期事件属实 延期事件发生在二期网络图的关键线路上 延期是由于非承包人自身原因引起的 由于分包人的失职造成的工期延长 由于承包人自身原因引起的13施工合同履行过程中，由于不可抗力事件造成了损害，如（ ）等费用应由业主负责。 业主工作人员的人身伤亡 承包人工作人员的人身伤亡 承包人员的施工机械损坏 事件前已被监理工程师判定为合格工程部分的损害修复 事件前已被监理工程判定为不合格工程部分的损害修复14监理工程师审核承包商提出的索赔时，判定其成立的条件应包括（ ） 。 承包
37、商受到了实际的损失或损害 损失不是因承包商过错造成的 损害是由分包商的原因造成的 承包商在合同规定的时限内提出 损害不是应由承包商应承担风险造成15承担违约责任的方式有（ ） 。 继续履行 加倍返还定金 承担刑事责任 赔偿损失21 采取补救措施16合同当事人能行使留置权的合同有（ ） 。 委托合同 技术合同 运输合同 仓储合同 施工合同17构成合同法律关系的要素包括（ ） 。 主体 代理 客体 内容 担保18业主在监理合同中的委托工作的内容可以是（ ） 。 完成设计任务 制定施工中特殊工艺的质量标准 编制施工组织设计 监督工程施工质量 负责采购材料、设备19监理工程师对承包人施工索赔的处理决定
38、，承包人（ ） 。 必须执行 可以不予理睬 可以执行 可以要求监理工程师重新考虑 可以根据合同规定提交仲裁20有资格代理招标的机构应具备的条件包括（ ） 。 必须是法人组织 不得与行政机关有隶属关系 有从事招标代理业务的场所 有编制招标文件的能力 有自己的评标专家库。三、判断题（正确画，错误画，每题 1 分）1经过仲裁后的合同纠纷问题，一方不服可在 5 天之内向法院起诉。 （ ） 。2协商一致是合同变更的必要条件。 （ ）3监理工程师认为有必要时，可以进行规范规定之外的检验。 （ ）4FIDIC 合同条件认为气候异常是承包商的风险。 （ ）5由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行，双方可以提出
39、变更或解除合同。 （ ）6无效经济合同的后果责任的起始时间应为法院判定该合同为无效合同日。 （ ）7业主退还承包商的履约保函并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜向业主提出索赔要求。 （ ）8只有由于业主不履行合同的行为责任原因，导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可以提出索赔。 （ ）9法人下属的独立核算经济实体不履行他所签订的合同义务时，该法人不承担任何责任。 （ ）2210月初，工程师在施工现场以口头指令的形式要求承包商完成合同内没有约定的新增土方开挖工作，承包商在指令发布后的 2 天内完成工作，并向工程师发出书面通知，说明工程师口头指令发布的时间、地点、内容以及实际
40、完成的工作量。工程师接到申告后一直未予任何答复，但在月末支付进度款前要求计量变更工作量。此项要求应视为工程师的有效指示，承包商必须协助执行。 （ ）四、简答题（每题 4 分）1投标单位通过了资格审查，并进行了投标，但投标后没有参加开标会议，招标单位认为其是严重违约，欲没收其投标保证金。问：1）资格审查的目的是什么？2）投标后不参加开标会议，是否可以没收其投标保证金？3）招标单位在投标单位有哪些行为时可以没收其投标保证金？4）对此问题，招标单位应如何处理？2施工过程中，甲、乙双方可能提出工程变更。问：1）甲方提出变更时应如何处理？2）乙方提出变更后应如何处理？3水运工程施工合同分包的规定有哪些？
41、4水运工程施工中，发生不可抗力而产生的费用，如何承担？5水运工程施工中的保险有什么规定？五、分析题（每题 10 分）1在水运施工过程中，因甲承包人的分包人施工延误，导致乙承包人不能按已批准的进度计划进行施工，造成损失，对此乙承包商要求进行索赔。问：1）乙承包商应如何向谁进行索赔？2）各当事人的合同关系？3）各当事人的索赔关系？4）在该索赔事件处理过程中监理工程师的作用是什么？2某港口的码头工程，在施工设计图低尚未完成之前，业主通过招标选择了一家施工单位进行总承包，由于工程量难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订水运工程施工合同，以减少风险。业主又委托监理单位协助业主签订施工合同和进行施工监理
42、。监理工程师查看了甲、乙方草拟的合同条款，发现有如下条款：1）乙方按监理工程师批准的施工组织设计施工，乙方不承担因此而引起的工期延误的责任。2）甲方向乙方提供施工场地的工程地质资料以及地下管网的线路资料，供乙方参考使用。233）乙方不能将工程转包，但允许分包，而且允许分包单位将分包的工程再次分包。4）监理工程师应当对乙方提供的施工组织设计进行审批，或提出修改意见。问题：1）业主与承包人选择总价合同形式是否恰当，为什么？2）请对上述 4 条合同条款指出不妥之处。24参考答案一、单项选择题（每题 1 分）1、D 2、B 3、C 4、A5、D 6、C 7、D 8、C9、C 10、C二、多项选择题（每
43、题 2 分）1、 2、3、， 4、5、 6、7、 8、9、 10、11、 12、13、 14、15、 16、17、 18、19、 20、三、判断题（每题 1 分）1、 2、 3、 4、 5、6、 7、 8、 9、 10、四、简答题1每个答题要点各 1 分1）资格审查的作用是保证投标者的条件和减少评标工作量。2）不可以。3）开标后要求撤回投标书，或者中标后拒签合同。4）当作废标。21）应将变更方案送交设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。252）应征得监理工程师的同意，设计单位审查同意，报甲方批准后方可实施。每个答题要点各 2 分。31）主体工程不得分包。 （1 分）2）分项工程确
44、需分包时，须取得甲方同意。 （1 分）3）乙方承担合同的全部责任和义务，监理工程师有权对分包人进行监督，分包人的违约与疏忽视为乙方的违约与疏忽。 （2 分）41）工程本身的损害由甲方承担。 （1 分）2）人员伤亡由其所属单位承担。 （1 分）3）乙方设备，船舶和机械的损坏由乙方承担。 （2 分）51）本工程的建筑工程一切险和第三者责任险的投保在专用条款中约定。2）本工程的施工人员，船机设备的保险由乙方负责。每个答题要点 2 分五、分析题1）乙承包人应通过监理工程师向业主索赔。 （2 分）2）业主与甲承包人和乙承包人有施工合同关系，甲承包人与其分包人有分包合同关系，甲、乙承包人没有合同关系， （
45、3 分）3）乙承包人向业主索赔；业主向甲承包人反索赔；甲承包人向其分包人反索赔。 （3 分）4）乙承包人向业主索赔要通过监理工程师；业主向甲承包人反索赔也应通过监理工程师；甲承包人向其分包人反索赔与工程师无关。 （2 分）21）不宜用总价合同形式，因为工程量难以确定。 （2 分）2）乙方按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，不应承担非自身原因引起的工期延误的责任。“供乙方参考使用”不妥，甲方应保证资料准确真实。再次分包不妥，不允许分包单位再次分包。施工合同中不应规定监理工程师的工作，应改为“乙方向监理工程师提交工程组织设计，供其审批或提出修改意见。每个答题要点 2 分。26二、专业技术知识（一）经济系列水运工程经济（一）考试目的与要求本科目主要测评考生掌握水运工程经济的基础理论、相关知识。主要测试水运工程经济基础知识、工程计量、费用支付、费用控制等内容，及相关的工作程序、要求、方法的掌握情况，并在理解的基础上能够在监理工作中灵活运用。（二）主要考试范围本考试科目涉及以下内容：1、水运工程经济分析基本理论及基本方法2、水运工程概算（造价）内容及其编制方法3、水运工程费用控制基本理论及方法（三）主要考试内容1、水运工程经济分析基础知识了解:（1）水运工程投资活动的基本特点
