1、2008年二级建造师法规及相关知识考题及答案一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）场景（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据场景（一） 。回答下列问题。1.根据招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规
2、定 ，下列说法中错误的是（ ） 。A若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标B若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标C施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（ ） 。A资格条件 B最低标准要求 C审查方法 D审查目的3.根据招标投标法的规定，下列说法中正确的是（ ） 。A甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B丁施工企业可以参加投标C丙的行贿行为不影响中标 D戊应当成为中标人4.根据招标投标法的规定，下列关于建设单位的说法中
3、正确的是（ ） 。A建设单位有权要求丙降低报价。B建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D评标委员会成员中的 2/3可以由建设单位代表担任场景（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据中华人民共和国勘察设计管理条例将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后
4、王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。根据场景（二） ，回答下列问题。5.中华人民共和国勘察设计管理条例属于（ ） 。A法律 B行政法规 C地方性法规 D行政规定6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（ ） 。A吴某与张某 B吴某与设计院 C甲公司与张某 D甲公司与乙设计院7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（ ） 。A工伤被鉴定为限制民事行为能力人B其始终从事技术工作，故无需且未参加继续
5、教育C执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年D其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（ ） 。A吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效B吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效C吴某的行为后果，其他股东不负责任D吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（ ） 。A主体变更 B客体变更 C内容变更 D未变更10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ ） 。A委托代 B法定代 C指定代理 D表见代理11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是
6、（ ） 。A距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权B王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效C设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止12.甲公司的下列行为中，正确的是（ ） 。A为其他关系单位代开增值税发票 B为单位职工代扣代缴个人所得税C设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D将税务登记证借给关系单位场景（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操
7、作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据场景（三） ，回答下列问题。13.乙施工单位的（ ）依法对本单位的安全生产全面负责。A企业法人代表 B主要负责人 C项目负责人 D安全生产员14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使安全生产法赋予从业人员的（ ） 。A知情权 B拒绝权 C紧急避难权 D请求赔偿权15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（ ）负责上报当地安全生产监管部门。A甲建设单位 B乙施工单位 C丙施工单位
8、D丁监理公司16.该施工现场的安全生产责任应由（ ）负总责。A甲建设单位 B乙施工单位 C丙施工单位 D丁监理公司17.根据建设工程安全生产管理条例规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（ ）支付。A由甲建设单位 B由乙施工单位 C由丙施工单位 D按合同约定18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（ ） 。A按工程建设强制性标准实施监理 B依据法律、法规实施监理C审查专项施工方案 D发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合消防法规定的是（ ） 。A氧气瓶应单独存放并做好安全标识B经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所C焊接作业
9、人员必须持证上岗 D焊接作业人员应采取相应的消防安全措施20.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定 ， （ ）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。 A建立、健全安全生产责任制 B保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C设置安全生产管理机构 D依法参加工伤保险21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（ ） 。A可以直接抢修 B有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修C向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D不可以夜内抢修22.因宿舍失火，要临 时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（ ） 。A可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B不可以安排到仓库中C
10、可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准D经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中场景（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据场景（四） ，回答下列问题。23.根据建设工程质量管理条例规定，以下不是建设单位质量责任的是（ ） 。A组织工程竣工验收 B确保外墙保温材料符合要求C不得擅自改变主体结构进行装修 D不得迫使承包方以低于成本价格竞标24.若
11、施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（ ）左右的比例预留保留金。A结算总额5%B预算总额 5%C预算总额10%D 结算总额10%25.根据建设工程质量管理条例 ， （ ）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。A建设单位 B监理公司 C施工单位 D设计单位26.根据建设工程质量管理条例的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（ ） 。A有完整的技术档案 B有完整的施工管理资料C设计单位签署的质量合格文件 D监理单位签署的工程质量保修书27.建设单位更换保温材料，应当由（ ）后方可施工。A原设计院出设计变更，报当地审图机构审查B当地具有相应资质的设
12、计单位出设计变更，报当地审图机构审查C原设计院出设计变更，报原审图机构审查D建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（ ）履行。A通常标准 B符合合同目的特定标准 C国冢标准 D地方标准29.施工过程中的质量控制文件应由（ ）收集和整理后进行立卷归档。 。A建设单位 B施工单位 C监理单位 D设计单位30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（ ）中。A可行性研究报告 B招标文件 C投标文件 D竣工验收报告31.依据建设工程质量管理条例关于见证取样的规定， （ ）无需取样送检，即可用于工程。A保温材料 B供水管主控阀 C钢筋原
13、材料 D钢筋垫块32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合建设工程质量管理条例的是（ ） 。A地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限B发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年C保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守D保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定场景（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：根据场景（五） ，回答下列问题。33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（ ）居住。A作业区B作业区 C 仓库 D办公区34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（ ）区域。A作业区B作业区 C办公区 D 在建生活
14、区 35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（ ） 。A可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置B可以和施工原材料统一存放到仓库中 C 可以直接回填在基坑内D应该单独存放并做好标识36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工 l5日以前向（ ）申报环境噪声污染防治情况。A环境保护行政主管部门 B所在地居民委员会或街道办C建设行政主管部门 D安全生产行政主管部门37.应在施工现场的（ ）处设置明显的安全警示标志。A生活区人口 B生活用水源 C在建工程出入通道 D办公区人口38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（ ） 。A办公、生活区与作业区应分开设置 B应当对施工现场设
15、置封闭围挡C施工现场应设置消防安全设施 D施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性场景（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟 l 个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。根据场景（六） ，回答下列问题。39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（ ）
16、承担责任。A施工单位 B水泥厂 C材料供应商 D水泥厂与材料供应商共同40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（ ） 。A发生变更 B效力待定 C无效 D未发生变更41.水泥厂转让合同的行为在（ ）后有效。A水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B水泥厂通知施工单位C材料供应商通知施工单位 D征得施工单位同意42.根据合同法的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（ ） 。A转让人与受让人达成合同转让协议 B原合同有效C原合同为单务合同 D符合法定的程序43.根据合同法的规定，下列说法中正确的是，施工单位（ ） 。A有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失B无权要求水泥厂继
17、续履行合同 C 有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失D有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失场景（七）2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。根据场景（七） 。回答下列问题。44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（ ）合同。A无效 B有效 C可变更、可撤销 D效力待定45.该定金合同的生效日期为（ ） 。A9月20日 B
18、9月28日 C9月29日 D9月30日46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（ ） 。A施工单位承担 B建材商承担C施工单位和建材商各承担一半 D建材商承担3/4，施工单位承担1/447.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（） 。A请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为B请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为C通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元D通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还 6万元48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时
19、，施工单位（ ） 。A可以同时适用定金与违约金的约定 B只可选择适用其中一项约定C只能适用违约金约定 D只能适用定金约定场景（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景（八） ，回答下列问题。49.甲与乙签订的有效合同属于（ ） 。A单务合同 B实践合同 C双务有偿合同 D无名合同50.依据担保法规定，在该场景中能做保证人的是（ ）A甲 B乙 C丙 D丁51.该保证合同主体是（ ） 。A甲与乙 B甲与丙 C乙与丁 D乙与丙52
20、.下列不属于保证合同的内容是（ ） 。A保证方式 B保证期间 C保证担保范围 D被保证人的其他债权53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（ ）承担。A甲 B乙 C丙 D丁54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（ ） 。A定金保证 B一般保证 C抵押保证 D留置保证场景（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。根据场景（九） ，回答下列问题。55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（ ）
21、承担。 .A甲 B乙 C甲乙双方 D仲裁庭56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（ ） 。A甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请B仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院C仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院D仲裁机构采取必要的证据保全措施57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（ ）意见作出。A仲裁委员会 B仲裁委员会主任 C张某 D王某、李某58.该纠纷经仲裁后，裁决书（ ）发生法律效力。A自作出之日 B经上级仲裁机构审查批准后C经人民法
22、院审查批准后 D在双方当事人不申请复议时59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（ ）申请撤销裁决。A仲裁庭 B建设行政主管部门 C上级仲裁委员会 D人民法院60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（ ） 。A向法院申请强制执行B向仲裁委员会申请强制执行C向公安部门申请强制执行D再申请仲裁二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。场景（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期 l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位
23、不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利根据场景（十） ，回答下列问题。61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（ ）A施工许可证应由乙施工单位申请领取B申请用地已办理建设工程规划许可证C改建设计图已按规定进行了审查D到位资金不得少于工程价款的 50%E宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ） 。A乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任B建筑工程应该招标发包，
24、对不适用招标发包的可以直接发包C乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约D甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包E该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款63.乙施工单位的企业资质可能是（ ） 。A特级 B一般 C二级 D三级64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（ ） 。A注册土木（岩土）工程师 B注册房地产估价师C注册土地估价师 D注册资产评估师65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（ ） 。A进度控制 D质量控制 C成本控制 D合同管理场景（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监
25、理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。根据场景（十一） 。回答下列问题。66.对该设备损失承担责任的有（ ） 。A甲施工单位 B乙公司 C消防器材供货商D电信公司 E消防验收机构67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（ ） 。A对该办公楼的施工质量负责 B建立、健全施工质量管理制度C做好隐蔽工
26、程的质量检查和记录D对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检E审查乙公司的质量管理体系68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合建设工程质量管理条例的有（ ） 。A现浇板混凝土试块在 监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样B在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品D在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品E在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件69.电信公司的安全责任包括（ ） 。A提供安全施工措施所需费用B审查安全技术措施C提供舡现场及地下工程的有关资料D不得违反强制性标准规定压缩
27、合同约定的工期E自开工报告批准日起 l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案70.以下安全责任中， （ ）属于施工单位的责任。A配备专职安全员B编制工程施工安全技术措施C审查乙公司编制的安全措施D提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品E采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（ ） 。A电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准B甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准C电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准D建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求E建筑节能强制性标准，是针对电信公
28、司、甲、乙的要求72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（ ） 。A甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交B应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交C监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档D监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交E工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）场景（十二）电力局在 A、B 两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不
29、同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。根据场景（十二） ，回答下列问题。73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（ ） 。A建设单位与设计单位书面的定金担保 B设计院将定金支付给建设单位C建设单位将定金支付给设计院 D建设单位将设计依据材料移交给设计院E设计院乙开始设计工作74.依据合同法中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（ ） 。A工程应达到的质量标准 B工程款的支付与结算 C合同工期D工程保险的投保责任 E解决合同纠纷的方式75.施工合同履行过程中，按照合同法有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（
30、） 。A施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付B施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷C超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付D超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付E拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力76.按照合同法对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（ ） 。A供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担B供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担C供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定
31、地点，运费由供货商承担D供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担E供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（ ） 。A合同自订时起就不具有法律效力 B当事人不能通过同意或追认使其生效C在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效 D合同全部条款无效E合同中独立存在的解决争议条款有效场景（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。根据场景（十三） ，回答下列问题。78
32、.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（ ） 。A民间调解 B行政调解 C仲裁 D诉讼 E协商79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（ ） 。A原告的姓名、住所 B被告的姓名、住所 C诉讼请求D代理律师的基本情况 E诉讼事实及理由80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（ ） 。A鉴定程序严重违法 B鉴定人员不具备相关的鉴定资格C鉴定结论明显依据不足 D经过质证不能作为证据使用E有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决参考答案一、单项选择题1-5 CDABB 6-10DDCDA11-15 CBBC
33、B 16-20BBDBB21-25 BCBAC 26-30DCCCA31-35 ADDBD 36-40ACDCD41-45 DCDBB 46-50BBBCC51-55 DDABA 56-60BDADA二、多项选择题61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD ；66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE；71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE；76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD2008年二级建造师施工管理考题及答案一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符
34、合题意）背景（一）某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项目经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐患。根据背景（一） ，回答下列问题。1下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是（ ） 。A项目合同文件 B项目管理实施规划 C组织的管理制度 D组织的经营方针和目标2施工方项目经理在本工程实施中具有的权限是（ ） 。A组建项目经理部 B制订内部计酬方法 C签订合同 D选择分包方3项目组织结构模式反映了一个组织系统中（ ）
35、 。A各工作部门的管理职能分工 B各组成部门之间的指令关系C各项工作之间的逻辑关系 D各子系统的工作任务4编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定的是（ ） 。A施工平面图 B施工进度计划 C施工方案 D施工准备工作计划5旁站监理员发现所述问题时，应向（ ）报告。A监理工程师 B质检员 C业主现场代表 D项目技术负责人背景（二）为确保项目目标的实现和便于工程的组织管理，某市地铁一号线项目划分为建、车辆段、机电设备工程、前期工程、运营准备等子系统，甲公司承接了其中的土建施工任务。在项目结构分析阶段，甲公司确定并绘制了项目结构图、组织结构图、合同结构图和工作流程图等文件。根据项目的施工风险识别
36、报告，甲公司选择了将工程地质条件风险向保险公司投保的做法。项目实施中出现进度滞后，经技术人员论证、项目经理决策，选用了一种新型施工机械替换原有施工机械。根据背景（二） ，回答下列问题。6下列影响该地铁项目目标实现的因素中，决定性的因素是（ ） 。A奖金 B方法 C组织 D工具7对地铁项目各子系统的划分，是施工管理组织设计工作中的（ ） 。A质量责任划分 B工作流程定义 C项目结构分解 D施工范围界定8反映组成该项目所有子系统的是（ ） 。A项目结构图 B组织结构图 C合同结构图 D工作流程图9甲公司向保险公司投保的做法，是风险响应策略中的（ ） 。A风险规避 B风险自留 C风险分散 D风险转移
37、10甲公司用新型施工机械替换原有施工机械的做法，属于项目目标动态控制纠偏措施中的（ ） 。A组织措施 B管理措施 C经济措施 D技术措施背景（三）某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定：合同估计工程量30万立方米，单价35 元/立方米；完工后，按业主确认的工程量结算工程价款；当实际工程量超过估计工程量20时，超过部分按30元/立方米结算。为控制施工成本，施工项目经理部制订了一系列管理措施：及时组织大型土石方开挖机械进出场，编制科学的施工作业计划，每班作业前做好施工机械检查，严格控制成本开支，作好成本分析。工程完工后，经业主确认的工程量为40万立方米，施工项目经理部及时
38、报送了有关索赔及结算资料。根据背景（三） ，回答下列问题。11根据建筑安装工程费用项目组成 （建标2003206号） ，大型土石方开挖机械进出场费用属于（ ） 。A建筑安装工程机械使用费 B建筑安装工程机械措施费C施工企业管理费 D工程建设其他费用12施工项目经理部编制作业计划时，最便理的定额依据是（ ） 。A施工定额 B预算定额 C概算定额 D概算指标13施工项目成本控制应贯穿项目全过程，具体是指（ ）的阶段。A从施工投标开始直至竣工验收 B从项目立项开始直至竣工验收C从项目开工开始直至保修期满 D从基础施工开始到主体施工结束14从人工定额时间构成角度划分，每班作业前检查施工机械所需的时间属
39、于（ ） 。A基本工作时间 B准备结束工作时间 C不可避免的中断时间 D辅助工作时间15进行土石方开挖工程预算成本、目标成本和实际成本的对比分析时，目标成本来自于 （ ） 。A投标报价成本 B施工任务单中填列的工程量与单价C项目经理部编制的施工预算 D设计单位编制的设计概算16项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是（ ） 。A预算费用法 B总费用法 C修正的总费用法 D实际费用法17工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为（ ）万元。A1 200 B1 350 C1 380 D1 40020基础分部工程单价（550元立方米）构成中，不包括工程施工所需的（ ） 。A人工费 B材料费 C混
40、凝土模板及支架 D施工管理费21基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验，检验费用属于（ ） 。A建筑安装工程材料费 B建筑安装工程措施费C建筑安装工程企业管理费 D工程建设其他费用22施工项目经理部现场办公室搭建费用应该从（ ）中开支。A建筑安装工程材料费 B施工企业管理费 C建筑安装工程措施费 D建设单位管理费23按成本计划的作用划分，施工项目经理部确定的基础分部工程成本计划值（400元/立方米）及其分解指标属于（ ）成本计划。A战略性 B竞争性 C指导性 D实施性背景（五）某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合同。为了实现
41、业主提出的建设总进度目标，工程总承包方开展了如下一系列工作：（1）分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了总进度纲要论证文件；（2）编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度、不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划系统；（3）明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提出了进度控制的各种措施。根据背景五） ，回答下列问题。24建设工程项目的总进度自标是在项目的（ ）阶段确定的。A决策 B设计前准备 C设计 D施工25工程总承包方在进行项目总进度目标控制前，首先应（ ） 。A确定项目的总进度目标 B分析和论证目标实现的可能性C明确进度控制的目的和任务 D编制项目总进度计划26建设工程
42、项目总进度目标论证的工作有：确定项目的工作编码；调查研究和收集资料；进行项目结构分析； 进行进度计划系统的结构分析。其工作步骤为（ ） 。A - B- -C- - D -27大型建设工程项目总进度论证的核心工作是（ ） 。A明确进度控制的措施 B分析影响施工进度且标实现的主要因素C通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D编制各层（各级）进度计划28下列进度控制的各项措施中，属于组织措施的是（ ） 。A编制进度控制的工作流程B选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响工作的进度C分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度失衡的风险量D选择科学、合理的施工方案，对施工方案进行技术经济分
43、析并考虑其对进度的影响背景（六）某施工企业与业主签订了某工程的施工承包合同。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图所示（时间单位：天） 。根据背景（六） ，回答下列问题。29监理工程师审核批准的施工进度计划工期是（ ）天。A210 B245 C280 D30030上述施工网络计划中，外装修作业的最早开始时间和最迟开始时间分别是（ ）天。A185和205 B185和235 C205和235 D235和25531上述施工网络计划中，电梯安装及调试工作的总时差为（ ）天。A30 B60 C 90 D12032下列关于网络计划的说法，正确的是（ ） 。A一个网络计划只有一条关键线路 B一个网络计划可能
44、有多条关键线路C由非关键工作组成的线路称为非关键线路 D网络计划中允许存在循环回路。33在网络计划中，关键工作是指（ ） 。A总时差最小的工作 B自由时差最小的工作C时标网络计划中无波形线的工作 D持续时间最长的工作34双代号网络图中虚线表示（ ） 。A资源消耗程度 B工作的持续时间 C工作之间的逻辑关系 D非关键工作背景（七）某工业建筑工程的平面为圆形，施工测量精度要求较高，屋盖采用钢结构，部分钢材为国外进口，钢筋和水泥等主要材料为业主供应，施工单位负责检验。为保证工程质量，施工单位编制了详细的质量控制方案。对材料质量控制、测量控制、技术交底等都提出了具体方案。根据背景（七） 。回答下列问题
45、。35运到施工现场的材料、半成品或构配件等都应具有产品（ ）和技术说明书。A出厂证 B三包证 C检验证 D合格证36在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是（ ） 。A施工管理 B材料质量 C施工工艺 D施工方法37对进口钢筋的长度和直径进行测量检查属于（ ）检验。A书面 B外观 C理化 D无损38对进口钢材的检验程度应该是（ ） 。A免检 B抽检 C全检 D复检39施工测量控制方案应经过（ ）批准后实施。A项目经理 B项目技术负责人 C施工企业负责人 D监理企业负责人背景（八）某钢结构工程；施工过程中发生了以下事件。事件1：由于基础工程发生严重拖期，为了赶工，施工负责人未按质量标准进行控
46、制和检验，导致混凝土模板严重变形，为弥补缺陷，花费5万元。事件2：由于采用的水准仪不准确，导致楼面标高和层高错误，该缺陷无法弥补。根据背景（八） 。回答下列问题。40.在施工过程中，施工测量复核结果应报送（ ）复验确认后才能进行后续相关工序的施工。A项目经理 B监理工程师 C业主技术负责人 D项目技术负责人41.在钢结构工程施工前，应由项目技术人员编写技术交底方案，并经（ ）批准后实施。A项目经理 B监理单位技术负责人 C施工单位技术负责人 D项目技术负责人42.在钢结构工程施工作业前，应由项目技术负责人向承担施工的负责人进行（ ）技术交底。A书面 B示范性 C例行性 D口头43钢结构吊装机械
47、的使用应贯彻（ ）的使用管理制度。A定时、定机、定人 B定机、定人、定岗位职责C定人、定岗、定工作顺序 D定时、定人、定工作顺序44从事故等级看，事件1属于（ ）质量事故。A一般 B严重 C重大 D特别重大45从事故责任来看，事件1属于（ ）责任事故。A指导 B操作 C组织 D技术46.为了保证以后的施工不再发生类似事故，施工单位应严格实行“三检”制度，即（ ） 。A施工自检、监理复检、政府监督 B自检、互检、交接检 C预检、过程检、完工检 D书面检验、实验检验、试验检验背景（九）某工业厂房建设项目，甲公司是施工总承包单位，乙公司是厂房钢结构安装劳务分包单位。在使用履带式吊车吊装该厂房吊车梁作业中，有一名安装工人高空附落，当场身亡，事故调查时发现下列情况。（1）事故发生前已经按施工方案采取了安全措施，其中包括在吊车梁两端的柱子上设置安全操作平台，柱子之间没有钢丝安全绳等。（2）事故发生经过是：该吊车梁吊装就位后，发现吊具脱勾装置失灵，该工人离开操作平台走到吊车梁上去摘勾，此时吊车司机误操作，突然起勾，导致吊车梁翻动，使该工人坠落。（3）该工人是乙公司职工，按规定接受过上岗安全技术教育，但未办理意外伤害保险，当天的安全技术交底记录上没有他的签名，坠落时身上佩带安全带，挂勾绳整齐地缠绕腰
