1、中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同合 同 编 号 ： 中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 China Construction First Division Group Construction & Development Co.,ltdXXXXXXXXX项目之招 标 代 理 分 包 合 同.总 包 方 ： 分 包 方 ：合 同 订 立 地 点 ： 合 同 订 立 日 期 ：中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同XXXX工程招标代理合同委托方（甲方）： 代理方（乙方）： 一、
2、工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程项目审批文件： 4、资金来源： 5、工程规模： 6、总投资额： 二、委托代理范围1、委托代理招标内容（有委托的在中打，并说明具体内容，无委托的在中打）：勘察设计，具体包括： 施工，具体包括： 监理，具体包括： 设备，具体包括： 材料，具体包括： 2、委托代理范围内单项合同估算价： 3、委托代理的事项（有委托的在中打，无委托的在中打）： 代拟发包方案； 发布招标公告（发出投标邀请书） ； 编制资格预审文件； 组织接收投标申请人报名； 审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包
3、合 同 编制招标文件； 编制工程量清单； 编制工程标底； 组织现场踏勘和答疑； 组织开标、评标； 草拟工程合同； 编制招投标情况书面报告； 与发包有关的其他事宜：三、委托人的权利1、委托人有权参与招投标的有关活动。2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。四、委托人的义务和责任1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审
4、批手续，使招标工作具备条件。2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等） 。3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在 日内做出书面答 复 ， 如 因 此 造 成的 时 间 延 长 由 委 托 人 负 责 。4、 在 合 同 履 行 期 间 ， 委 派 熟 悉 业 务 、 知 晓 法 律 法 规 、 工 作 认 真 负 责 的 作为委托人的代表，配合代理人工作。5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前 日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。中 建
5、 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同6、委托人不得泄漏依法应当保密的任何信息。7、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。9、委托方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物；不得在代理人报销应由个人支付的费用。10、委托人应当完成的其它工作： 五、代理人的权利1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理委托项目的招标工作。3、有权建议更换不称职或有其它原因不
6、宜参与招标活动的委托方人员。4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。六、代理人的义务和责任1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释
7、工作。4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。5、在代理活动中不得泄漏依据依法应当保密的任何信息。6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。7、代理人成立招标代理项目组，并任命 为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。 8、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额（除去税金） 。中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。10、代理人不得采用行贿、给予其
8、他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；七、招标代理服务收费的计取1、根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：2、招标代理服务费的支付，采用以下 方式。（1） 由委托人支付。（2） 与投标人约定，由中标人支付。采用第（2）种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须写明，并包含在投标报价中。3、支付招标代理服务费的时间： 八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求1、代理工作开始时间： 2、代理工作完成时间： 非代理方原因造成的时间延误，结束时间相应延长；代理结束以完成 时间为准。3、资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况
9、下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。4、总包方缓付、迟付本合同项下工程款时，分包方任何情况下均不计取利息，亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。分包方应当具备一定承担风险的能力。如果分包方承担的分包工程施工中，分包方向总包方所递交的索赔要求，在总包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方已经无法全部或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即
10、使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。九、违约和争议的解决中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同1、总分包双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的分包方对总包方拥有的债权，分包方承诺不得将其转让给第三方，除非经过总包方的书面同意后方可转让，否则，分包方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的 5%向总包方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，提请北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。3、本合
11、同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。十、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。本合同副本 份， 甲方执 份，乙方执 份。委托人（公章）： 代理人（公章）：法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：年 月 日 年 月 日中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同附件一：工程代理项目组组成人员情况及事项表工程项目名称招标内容 人员情况姓名 职务 职称 资格注册 上岗证号 备注代理
12、事项及承办人安排代理事项 承办人 代理事项 承办人代拟招标方案发布招标公告 （投标邀请书）投标申请人报名编制资格预审文件审查潜在投标人资格编制招标文件、工程量清单中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同代理人：（盖章）附件二：建设工程招标代理授权委托书（委托人即招标人的法定代表人的姓名）系（招标人名称）的法定代表人，现授权委托 （招标代理机构名称） ，为 （拟招标项目名称）的代理人，以招标人的名义办理以下事项（有委托的在中打，无委托的在中打）： 代拟发包方案； 发布招标公告（发出投标邀请书） ； 编制资格预审文件； 组织接收投标申请人报名； 审查潜在投标人资格，确定潜在投标人； 编制招标文件； 编制工程量清单； 编制工程标底； 组织现场踏勘和答疑； 组织开标、评标； 草拟工程合同； 编制招投标情况书面报告； 与发包有关的其他事宜：招标代理人在代理招标过程中办理上述事宜所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，委托人均予以承认，但发包方案、中标通知书、招投标情况书面报告需经委托人签署。代理人无权转委托权。本授权委托书的有效期为 。 中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司 招 标 代 理 分 包 合 同特此声明。委托人：（盖章）法定代表人：（签字） 年 月 日
