1、1|工程招投标及合同管理习题 3一、单选(每题 2 分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。A、施工企业 B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员3、下列财产中， （ A ）不得抵押。A、土地所有权 B 土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。A、2、 B、3
2、 C、5 D、75、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解调解仲裁诉讼 B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁 D、调解和解诉讼仲裁6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ）A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ） 。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据
3、真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的 50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中
4、要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ） 。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及
5、时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付13、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期” ，是指（ A ） 。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间214、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，
6、承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ） 。A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）A 行政法律关系 B 民事权利义务关系C 刑事法律关系 D 经济侵权关系17、在工程建设监理活动中，监理单位是（ A）A 业主的代理人 B 业主的委托人 C 施工合同的当事人D 绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同” ，其法律形式是（B）A 主合同 B 从合同C 独立合同 D 无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）A 按裁决自觉执行 B 不服裁决
7、可向上级仲裁机构申请复议C 可向人民法院起诉 D 向合同管理机关申诉20、 监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B） 。A 额外服务 B 附加服务 C 延长服务 D 非监理服务21、监理招标的宗旨是指对监理单位（ A）的选择。A 能力 B 报价 C 信誉 D 经济实力22、中标的承包商将由（B）决定。A 评标委员会 B 业主 C 上级行政主管部门 D 监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ A）组织试车。A 建设单位 B 设计单位 C 施工单位 D 设备供应单位24、业主在（ B ）合同中承担的风险最小。A 可调总价 B
8、不可调总价 C 单价 D 成本加酬金 25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ C ） 。A 只限承包商向业主索赔 B 业主无权向承包商索赔 C 业主与承包商之间的双向索赔 D 不包括承包商与分包商之间的索赔 26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以(A ) 为准。招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作28、下列各项中，( C )不属于工程
9、建设施工招标应具备的前提条件。A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( C )。A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D ) 。A、节省招标费用 B、招标时间短 3C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( D ) 。A、专用条
10、款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 33、 FIDIC 施工合同条件规定，用从( D )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的
11、竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于(B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ） 。A 承包人 B 发包人 C 出资人 D 出工人36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C） 。A 建设单位 B 施工单位 C 招标代理 D 设计单位37、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A 报价 B 能力 C 人员数量 D 设备38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ） 。A 固定价格合同 B 可调整价格合同C 固定价格加酬金合同 D 成本加酬金合同39、在进
12、度控制中， （B ）不属工程师的任务。A 督促承包人完成工程扫尾工作 B 向有关部门递交竣工申请C 协调竣工验收中的各方关系 D 参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（C ） 。A 拒付货款并索赔 B 按照订购数量及时付款C 按照实际交货数量及时付款 D 待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为（A）A 是违法的 B 是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包42、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（A ）A 工程保修期 B 承包商的施工期 C 工程
13、师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出（ C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。A 15 天 B 21 天 C 30 天 D 35 天44、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ B ）承担担保责任。A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同45、当事人采用合同书形式订立的，自（ C）合同成立。A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后（ A）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A、15 天 B、21
14、天 C、30 天 D、35 天47、下列说法不正确的是（C ） 。A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会4的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。48、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B） 。A、正常工作 B
15、、附加工作 C、额外工作 D、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ） 。A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C） 。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验52、在
16、进度控制中， （B ）不属工程师的任务。A、督促承包人完成工程扫尾工作 B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系 D、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）A、固定价格合同 B、可调整价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ） 。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付55、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期” ，是指（ A ） 。A、工程保修期 B、工程施工期 C、工
17、程装修期 D、工程停工期56、如果投标截止日期前第 28 天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ A）给予补偿。A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为（ A ） 。A、是违法的 B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的 D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包58、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ） 。A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿二、多
18、选题（每题 3 分） 。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。1、必须进行招标的项目包括（ CDE ） 。A 私人投资的高级别墅 B、外国老板投资的基础设施的项目C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ AB ） 。A、需经工程师确认后才能执行B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进
19、措施的效果负责D、采用改进措施后，必须顺延工期E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准53、施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ） 。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理4、FIDIC 合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ABCDE ） 。A、选
20、择分包单位的权利不同 B、分包合同的工作内容不同C、工程款的支付开支项目不同 D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同5、索赔按目的划分包括（ CE ） 。A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔D、合同内索赔 E、费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作 B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事
21、件影响消失后恢复监理服务前的准备工作7、按照施工合同文本规定，在施工中由于(BDE ) 造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过 8 小时8、索赔按目的划分包括(CE )。A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔9、在施工合同中，(A B C D E )等工作应由发包人完成。A.土地征用和拆迁 B.临时用地、占道申报批准手续 C.提供工程地质报告 D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E.提供相应的
22、工程进度计划及进度统计报表10、对于发包人供应的材料设备，( ABDE) 等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点 B.参加清点 C.清点后负责保管 D.支付保管费用 E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的能力表现为( BCE )。 A.必须是法人组织 B.有编制招标文件的能力 C.有审查投标人资质的能力 D.招标人的资格经主管部门批准 E.有组织评标定标的能力12、建设工程施工合同的当事人包括(BD )。A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商13、 施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，( CE)发生的费用由
23、承包人承担。A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡 C.造成承包人设备、机械的损坏及停工 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡14、施工合同按照计价方式的不同可以分为( CDE ) 等。A.总承包合同 B.分别承包合同 C.固定价格合同 D.可调价格合同 E.成本加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( ADE )。 A.申请验收 B.组织验收 C.提出修改意见 D.递交竣工结算报告 E.移交工程16、被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ）6A 投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书C 加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹
24、无法辨认的标书E 投标人不参加开标会议的标书17、必须进行招标的项目包括（ CDE ）A 私人投资的高级别墅 B 外国老板投资的基础设施的项目C 大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D 全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E 使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE ）A 监理合同可以是个人 B 监理合同的订立必须符合工程建设程序 C 监理合同的订立不需符合工程建设程序 D 委托监理合同标的是服务 E 委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ DE ）A 单项索赔 B 总索赔 C 明示
25、索赔 D 工期索赔 E 费用索赔20、合同法律关系的构成要素有( ABC)A、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务21、被宣布为废标的投标书包括（ ABDE ） 。A、投标书未按招标文件中规定封记 B、逾期送达的标书C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书E、投标人不参加开标会议的标书22、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ABD ） 。A、监理合同可以是个人B、监理合同的订立必须符合工程建设程序C、监理合同的订立不需符合工程建设程序D、委托监理合同的标的是服务E、委托监理合同的标的物是产生新的物质23、施工合同文件中的说法中
26、，正确的有（BDE ） 。A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（ DE ）A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔三、判断改错题（每题 2 分） 。判断下列各题正误,正者在括号内打“, 误者在括号内打“,并将错误处改正。1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。
27、 （ ）要式改为不要式2、甲需购进乙公司相关设备，价值 100 万元，甲应预付定金 30 万元。 （ ）30 万改为 20 万。3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。 （ ）评标定标阶段改为决标成交阶段。4、中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。 （ ）5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。 （ ）以大写金额为准。6、建设工程施工合同范本由协议书 、 通用条款 、 专用条款三部分组成，并附有三个附件。 （ ）7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。 （ ）8、FIDIC
28、 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。 （）合同有效期改为施工期。9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在 28 天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。 （ ）10、FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。 （ ）11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（）12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金 3 额额均不应包括利润。 （ ）因此其索赔金额也7可暴扣利润13、F
29、IDIC 合同条件，监理工程师有权批准工程分包（ ） 。14、FIDIC 合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（） 。仲裁是15、 工程建设监理委托合同是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。 （）不是16、工程招标必须采用公开招标方式（） 。或邀请招标17、 监理委托合同经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（） 。不立即终止18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。 （ ）分公司不是一个独立的企业法人19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。 （ ）2
30、0、我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为 2 年。 （ ）21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。 （ ）要约改为邀约邀请。22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。 （ ）23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。 （ ）评表定标阶段改为决标成交阶段。24、建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。 （ ）实践改为诺成。25、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。 （ ）以大写为准。26、建设工程施工合同范本由协议书 、 通用条款 、 专用条款三部分组成，并附有三个附件。 （ ）27、工程师可以以口头方式
31、通知承包人推迟开工日期。 （ ）口头改为书面。28、FIDIC 施工合同规定以投标截止日期前第 28 天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。 （ ）29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。 （ ）30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。 （ ）四、填空：（每空 1 分）1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 技术上 和 经济上对拟建工程进行全面规划的工作。3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标
32、、 询价报价 、 直接采购 。4、工程承发包方式，是指 发包人 与 承包人 双方之间的经济关系形式。5、建筑市场主体主要有 业主 、 承包商 、 工程咨询服务机构 等。6、工程监理企业，其资质等级划分为 甲级 、 乙级 和 丙级 三个级别。7、工程招标代理机构，其资质等级划分为 甲级 和 乙级 。8、建设工程招标方式有 公开招标 和 邀请招标。9、建设工程合同按计价方式划分为 固定价合同 、 可调价合同 、成本加酬金合同 三大类型。10、工程进度款结算方式有 按月结算 、 竣工后一次结算 、 分段结算 和 其他结算方式 。11、按施工索赔的处理方式可分为 单项索赔 、 一揽子索赔 。12、担保
33、的基本方式是 保证、抵押、质押、 留置 和 定金 。13、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性 。14、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费 。15、按索赔目标分为 工期索赔、费用索赔 两类。16、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式 。17、市场的功能 交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济联动功能 。18、投标竞争包括 价格竞争、素质竞争 。19、国际工程招标方式 公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式 。五、名词解释：（每题 3 分）1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方） 、建设单位（业主）作为发包人（称甲方） 、由甲方把建筑安装工程任
34、务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。2、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。3、建设工程投标：投标人（或承包人）根据所掌握的信息、按照招标人的要求、参与投标竞争、以获得建设工程承包权的法律活动。4、工程转包：是指不行使承包人的管理职能、不承担技术经济责任、将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。5、建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、8确定双方权利
35、和义务的协议。6、指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。7、代理：是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。8、留置：指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产、当债务人不能按照合同约定期限履行债务时、债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。9、额外工作：是指正常工作和附加工作以外的工作、即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务、其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。10、建筑法：是调整建筑活动的法律规范的总称。11、不平衡报价：是指对工程量
36、清单中各项目的单价，按投标人预定的策略作上下浮动，但不变动按中标要求确定的总报价，使中标后能获得较好收益的报价技巧。12、合同法：是调整平等主体的自然人，法人，其他组织之间设立，变更，终止民事权利义务关系的法律规范的总称。13、工程量清单计价：是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分布分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。六、简答：（每题 5 分）1、建设工程招投标的特点是什么？1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。2、建设工程施
37、工合同的作用是什么？1）施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人权利和义务；2）施工合同是施工阶段实行监理的依据；3）保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。3、订立施工合同应具备的条件是什么？1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。4、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？1）施工合同协议书 2）中标通知书 3）投标书及其附件 4）施工合同专用条款 5）施工合同通用条款 6）标准、规范及有关技术文件 7）图纸 8）工程量清单 9）工程报价单
38、或预算书。5、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？1）政治风险 2）经济风险 3）自然风险 4）业主和承包商资信风险 5）出具保函风险 6）合同条款风险 7）其他风险四、案例分析题案例 1.背景：某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。建设单位在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了 3 家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该 3 家施工单位共同研究确定了施工方案。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装，订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下：1技术标共 30 分，其中施工方案 10 分(因已确定施工方案
39、，各投标单位均得 10 分) 、施工总工期 10 分、工程质量 10 分。满足业主总工期要求(36 个月) 者得 4 分，每提前 1 个月加 1 分，不满足者不得分；自报工程质量合格者得 4 分，自报工程质量优良者得 6 分(若实际工程质量未达到优良将扣罚合同价的 2)，近三年内获鲁班工程奖每项加 2 分，获省优工程奖每项加 1 分。2商务标共 70 分。报价不超过标底(35 500 万元)的5者为有效标，超过者为废标。报价为标底的 98者得满分(70 分)，在此基础上，报价比标底每下降 1，扣 1 分，每上升 1，扣 2 分(计分按四舍五人取整)。各投标单位的有关情况列于表 11。表 1-1
40、 各投标单位标书主要数据表投标单位 报价（万元） 总工期（月） 自报工程质量 鲁班工程奖 省优工程奖A 35.642 33 优良 1 1B 34.364 31 优良 0 2C 33.867 32 合格 0 19问题：1该工程采用邀请招标方式且仅邀请 3 家施工单位投标，是否违反有关规定?为什么?2请按综合得分最高者中标的原则确定中标单位。3若改变该工程评标的有关规定，将技术标增加到 40 分，其中施工方案 20 分(各投标单位均得 20 分) ，商务标减少为 60 分，是否会影响评标结果?为什么? 若影响，应由哪家施工单位中标？ 分析要点：本案例考核招标方式和评标方法的运用。要求熟悉邀请招标的
41、运用条件及有关规定，并能根据给定的评标办法正确选择中标单位。本案例所规定的评标办法排除了主观因素，因而各投标单位的技术标和商务标的得分均为客观得分。但是，这种“客观得分”是在主观规定的评标方法的前提下得出的，实际上不是绝对客观的。因此，当各投标单位的得分较为接近时，需要慎重决策。问题 3 实际上是考核对评标方法的理解和灵活运用。根据本案例给定的评标方法，这样改变评标的规定并不影响各投标单位的得分，因而不会影响评标结果。若通过具体计算才得出结论，即使答案正确，也是不能令人满意的。答案：问题 l：答：不违反(或符合)有关规定。因为根据有关规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标
42、的单位不得少于 3 家。问题 2：解：（1） 计算各投标单位的技术标得分，见表 1-2。表 1-2 各投标单位技术标得分表投标单位 施工方案 总工期 工程质量 合计A 10 4+（36-33）17 6+2+19 26B 10 4+（36-31）19 6+128 27C 10 4+（36-32）18 4+15 23（2） 计算各投标单位的商务标得分，见表 1-3。表 1-3 各投标单位商务标得分表投标单位 报价（万元） 报价与标底的比例（） 扣分 得分A 35.642 35 642/35 500100.4 （100.498）25 70565B 34.364 34 364/35 50096.8 （
43、9896.8）11 70169C 33.867 33 867/35 50095.4 （9895.4）13 70367（3） 计算各投标单位的综合得分，见表 1-4。表 1-4 各投标单位综合得分表投标单位 技术标得分 商务标得分 综合得分A 26 65 91B 27 69 96C 23 67 90因为 B 公司综合得分最高，故应选择 B 公司为中标单位。问题 3：答：这样改变评标办法不会影响评标结果，因为各投标单位的技术标得分均增加 10 分（20-10） ，而商务标得分均减少 10分（70-60） ，综合得分不变。案例 2背景：某施工单位根据领取的某 2 000 平方米两层厂房工程项目招标文
44、件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方) 签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为 8 个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期10违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。问题：1.该工程采用固定
45、价格合同是否合适?2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以付款方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是中华人民共和国合同法与建设工程施工合同(示范文本) 的有关规定。答案：问题 1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。问题 2： 答：根据中华人民共和
46、国合同法和建设工程施工合同(示范文本) 的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，只能以书面协议的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原合同规定为准。施工期间，甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问
47、题引起的返工费由乙方承担。案例 3背景：某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于 X X 年 10 月 10 日分别与某建筑工程公司( 乙方)和某外资装饰工程公司(丙方) 签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同约定主体建筑工程施工于当年 11 月 10 日正式开工。合同日历工期为 2 年 5 个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包者立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托监理公司实施“装饰工程监理” 。在工程施工 1 年 6 个月时
48、，甲方要求乙方将竣工日期提前 2 个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用 2 年 6 个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款 1600 万元人民币，但只付 1400 万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的 200 万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付 152 万美元，折合人民币125 万元。此项费用应由
