1、秀洲商会大厦幕墙工程施工招标文件建设单位：嘉兴市秀洲区联会创业投资有限公司二 0 一一年三月十六日2目 录前附表第一章 投标须知一、总则二、招标文件三、投标报价四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、授予合同第二章 合同主要协议条款、协议书二、合同通用条款三、合同专用条款第三章 图纸一、施工图纸及总平面布置图第四章 投标文件3前 附 表序号 内 容1工程综合说明工程名称：秀洲商会大厦幕墙工程 建设地点：嘉兴市秀洲区洪兴西路南侧，东临聚贤路，西为规划道路，南为新平路 结构类型及层数：共 22 层，建筑地下 1 层(局部夹层)，地上 21 层, 室内外高差 0.30m，建筑总高 9
2、9.5m（主体部分） 建筑面积：67879 平方米（其中建筑幕墙面积约 42000 平方米） 承包方式：包工包料 要求质量标准：确保合格，配合土建总承包单位确保“南湖杯”优质工程，争创“钱江杯”优质工程。 要求工期：由各投标单位根据自身实力和本工程特征自行报出。工程类别：由投标单位自行判定。 招标范围：施工图范围内的建筑幕墙工程施工，包括：石材幕墙、玻璃幕墙、雨棚等2 建设资金来源： 自筹 100% 3 投标有效期：90 日历天4 投标保证金：10 万元5 投标单位资质要求：具有建筑幕墙工程专业承包壹级或建筑幕墙工程设计与施工一体化一级资质6 项目经理资质要求：具有房屋建筑或工民建一级或房屋建
3、筑工程一级注册（含临时）建造师资质7答疑：采用电子邮件答疑的形式，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以电子邮件形式于2011 年 3 月 21 日 16：00 前邮件发至 8投标文件份数：正本 1 份；副本 2 份，商务标须提供完整的电子版光盘一份（Excel 格式）及商务标全套投标报价所采用的相应计算软件的原文件。9投标文件递交至：嘉兴市秀洲区商会大厦施工现场业主办公室地址：嘉兴市洪兴西路、聚贤路交叉口西南侧10 投标截止日期和时间： 2011 年 3 月 31 日上午 9：30 时11 开标时间及地点：由业主自行安排，不邀请投标单位参加。4第一章 投标须知一、总 则(一)工程说明本工
4、程说明详见前附表。 (二)招标范围 ： 施工图范围内的幕墙（含玻璃幕墙、石材幕墙、雨棚等）工程施工。 (三)招标方式本工程采用 邀请招标 的方式。(四)资金来源建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。(五)投标资格参加投标单位应向招标单位提交法人营业执照，资质等级证书以及履行合同能力的有关证明文件，经审查符合本工程要求的资质和具备投标条件的施工单位，将作为审查合格的投标单位，参加本工程的投标。(六)投标费用投标单位应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。(七)履约保证金合同签订后 3 天内
5、向招标方递交合同总价 10%的履约保证金。二、招标文件（一）招标文件的组成l、招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸、投标书及投标书附录、报价表、辅助资料表等组成。2、投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。(二)招标文件的解释1、投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后 3 日内，以电子邮件形式向招标单位提出，招标单位以电子邮件形式将答疑纪要发给所有获得招标文件的投标单5位。2、本次招标不召开招标答疑会议，招标人要求投标人自招标文件领取之后，并于 2011 年 3
6、月21 日下午 16：00 时之前，各投标单位自行与招标人联系进行施工现场踏勘，联系人：董梁，联系电话：，本工程的地质勘察报告可在现场踏勘时到建设单位进行查阅。投标人在理解招标文件、施工图中的疑问应整理成书面形式于 2011 年 3 月 21 日下午 16：00 时前以电子邮件形式发至邮箱。招标人将统一解答投标人在理解招标文件、施工图纸、现场踏勘中产生的疑问，并整理成招标补充文件以电子邮件发放给各投标人，全部问题的正式答复一律以招标补充文件为准。(三)招标文件的修改l、在投标截止日期 3 日前，招标单位可能会以补充文件的方式修改招标文件。2、补充文件将以电子邮件方式发给所有获得招标文件的投标单
7、位，补充文件作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。3、为使投标单位在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。三、投标报价(一)投标报价l、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定等各项应有费用。2、本工程报价采用 固定综合单价、固定总价的方式进行编制。采用综合单价法：分部分项工程量的单价为综合单价。全费用单价综合计算完成分部分项所发生的直接费、间接费、利润、风险费用，规费、税金另行计算。3、本招标工程编制报价采用工程量清单（综合单价法）报价。各投标单
8、位根据企业自身实力，按照企业定额或参照浙江省建筑工程预算定额（2010 版）、浙江省安装工程预算定额（2010 版）、浙江省建设工程施工取费定额（2010 版）、浙江省施工机械台班费用参考定额（2010 版）、浙江省建设工程计价规则（2010 版）等计价依据自行报价。投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范、施工图纸要求及有关要求，结合自身实力及市场行情自行报价。投标报价时投标单位认为必须或可能发生的费用应全部考在总报价中，未在总报价中体现的视作已综合在单价中或已全部优惠。今后结算时，综合单价固定，总价固定包干。4、规费、税金属不可竞争费用，按有关规定计取。规费 1 和税金按浙
9、江省建设工程施工费6用定额（2010 版）规定计取,不得作为竞争性费用；规费 2 可参照有关保险公司相关系数计算；规费 3 由投标单位根据相关规定计取（注：暂无有关规定）。安全文明施工费、检验试验费为必须计算的措施项目，报价不得低于浙江省建设工程施工费用定额（2010 版）的下限费率。安全文明施工费、检验试验费和规费 1 在取费计价时，所采用的人工、机械费基价必须按照定额口径的人工、机械费计算。人工费可参照近期嘉兴造价管理、浙江造价信息及相应补充文件自行报价。结算时人工单价按投标时人工单价与基期价格（嘉兴造价管理（综合信息）2011 年第 1 季度信息价）之差进行调整，并只计取税金，不作为取费
10、基数。具体调整办法详见第二章合同专用条款的有关规定。5、暂定价中暂定主材价的，需自行考虑安装、辅材费等自行组价报价。以暂定综合单价（完工价）形式暂定的，今后可按业主签证价或结算审定价进行调整（材料价格及未套用定额的业主签证价或结算审定价仅计取税金）。6、本工程取费类别由各投标单位自行判别，今后不作调整。7、本工程今后施工中需服从总包单位的协调、管理，总包服务费用为合同总价的 3%，计入本次报价。配合管理内容:土建总包单位负责提供临时水电接入点、合理期限内使用总包方现场现有脚手架、垂直运输机械设备及资料的归总。8、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工
11、程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。9、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。10、投标人根据上述要求编制预算造价，结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报出包括全部费用及竞争浮动口径在内的投标总价，包括投标人按期、按质、文明施工在内完成本工程全部内容而认为要计取的全部费用。其投标费用项目、费率、综合单价等实行固定包干，除了合同另有规定外，不得调整。即使投标人发生差错、遗漏的费用及定额修改调整的费用均不得调整。暂定价材料不得列入下
12、浮范围，否则被视为无效标。11、投标报价书应填写总报价书，投标总价以大写为准。12、本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，其质量必须符合设计和施工规范要求并经监理、业主确认。713、商务标全套投标报价表式需提供数字光盘（CD 光盘）一份（与商务标一起密封），且要求有 Microsoft Excel 格式文件和造价软件的原文件。(二)投标货币投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。四、投标文件的编制(一)投标文件的组成投标单位的投标文件应包括商务标、技术标。本工程需用表格有：商表；技表；(二)投标文件格式要求投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。(三)
13、投标保证金l、投标单位应提供前附表中数额的投标保证金，投标保证金应在投标截止前提交至业主单位，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。2、根据投标单位的选择，投标保证金可以是支票、银行汇票等形式。3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。4、未中标的投标单位的投标保证金将在定标后 7 日内退还(无息)。5、中标单位按要求签署合同协议后 10 天内，将退还其投标保证金(无息)。6、如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：投标单位在定标前撤回其投标文件；中标单位未能在规定期限内签署合同协议；投标单位有串通舞弊行为的。(四)投标预备会及现场勘察l、本次招标不召开投标预备
14、会。2、投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承租。3、招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解、结论概不负责。(五)投标文件的份数和签署l、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正8本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，并由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。3、全套投标文件应无涂
15、改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。投标文件修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。五、投标文件的递交(一)投标文件的密封与标志包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。(二)投标截止期1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。2、招标单位可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期.(三)投标文件的修改与撤回1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截
16、止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。2、投标单位的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。六、开 标（一）开标招标单位自行组织开标会议，不邀请投标单位参加。（二）投标文件有下列情况之一视为无效1、标书不按下述规范制作的：标书应按要求编制商务标、技术标，一式三份，正本一份，副本二份，并标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册。A、商务标：投标单位必须把委托书、投标报价书、工程量清单报价表等（正本一份，副本二份）单独装袋密封，袋上标明商务标。B、技术标：技术标要求简单明了，目标明确，投标单位必须把工程概况、施工部署及现
17、场施工组织管理机构、主要分部分项施工方法及技术措施、质量安全措施等、企业资质证书、法人营业9执照、安全生产许可证、市外企业需提供嘉兴市市外建筑业企业进嘉施工备案证、企业主要负责人“三类人员”A 类证书（企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人），项目经理资质证书、工作手册（本省）或注册建造师证书，“三类人员”B 类证书现场专职安全员“三类人员”的 C 类证书、投标单位及项目经理近年代表工程情况表、现场管理人员上岗证复印件等内容（正本一份，副本二份）单独装袋密封，袋上标明技术标。凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。2、 未按招标文件要求编制或关键
18、内容字迹模糊、辨认不清的；3、 投标标书逾期送达的；4、 投标单位递交两份以上内容不同的投标书,未声明哪一份有效的;5、 投标报价书中投标报价合计大写不写的；6、 商务标、技术标封面未加盖法人单位公章和法定代表人印鉴的。七、评 标(一)评标小组由招标人的代表、邀请专家评委组成。 (二)评标原则应遵循公正、合理、科学的原则。(三)评标办法1、开标后，招标方立即组织评标小组进行评标。评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标小组决定投标书的响应性只根
19、据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据。2、评标的基础是投标报价。投标报价是服务交付使用单位验收的最终报价包括各种管理费、应交税金、售后服务费等参加投标的全部费用。评标小组在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要对投标方资质等进行评审，同时考虑下列因素：（1）投标人提供的其它优惠条件（不涉及报价优惠）；（2）投标人的总体评价；（3）投标人的履约能力、工作经验以及业绩等；（4）投标人的工期承诺、质量、安全生产目标；民工工资支付情况；施工机械设备投入；项目部管理班子配备及劳动力投入及施工进度计划等。103、评标小组将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的报价合适且在售后服务、资信、技术、性价比等
20、方面均较出色的投标人。评标小组没有义务必须接受最低报价的投标。(四)投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。(五)投标文件的符合性如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之所为具有响应性的投标。(六)评标内容的保密开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。八、授予合同(一)中标通知书l、
21、招标单位将中标结果通知中标单位，中标单位应在接到中标通知后与招标单位应按有关法律法规和招标文件签署承诺书，并按照招投标规定配合完成相关招投标手续并签订施工合同。2、中标通知书将成为合同的组成部分。(二)合同签订招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订施工合同。第二章 合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF990201)的合同条件。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。一协 议 书 建设单位：嘉兴市秀洲区联会创业投资有
22、限公司 (简称甲方) 承包方(全称)： (简称乙方)11依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设有关事项协商达成一致，订立本协议。一、工程概况工程名称：_秀洲商会大厦幕墙工程_工程地点：_嘉兴市秀洲区洪兴西路南侧，东临聚贤路，西为规划道路，南为新平路 建设规模：共 22 层，建筑地下 1 层(局部夹层)，地上 21 层, 室内外高差 0.30m，建筑总高 99.5m（主体部分）_ 建筑面积： 67879M 2_ 工程立项批准文号：秀洲发改备【2009】59 号文件资金来源：_自筹_ 二、工程承包范围和方式承
23、包范围：施工图范围内的幕墙工程（含石材幕墙、玻璃幕墙、雨棚）等。群体工程应附承包工程项目一览表(附件 1)承包方式：_包工包料_ 三、合同工期开工日期：_竣工日期：_ 合同工期总日历天数：按各投标单位根据自身实力和本工程特征自行报出的投标工期。 四、质量标准工程质量标准：确保合格， 确保“南湖杯”优质工程，争创“钱江杯”优质工程。五、合同价款人民币(金额大写)：_￥：_六、组成合同的文件组成合同的文件包括：121. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程报价书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或
24、文件视为协议书的组成部分。七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并交付本工程。八、甲方向乙方承诺按照合同约定支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效本合同双方约定_后生效。合同订立时间： _年_月_日合同订立地点：_甲 方：(公章) 乙 方：(公章) 注册地址： 注册地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：13二合同通用条款（略）三专 用 条 款一、词语定义及合同文件2. 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 1、双方今后可能签定的补充协议 2、本合同条款 3 、中标通知书 4、招标
25、文件和招标补充文件 5、招标答疑纪要及补充答疑 6、投标文件及询标承诺书 7、标准、规范及有关技术文件 8、图纸 9、工程报价单或工程预算书 10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。3. 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用 无 语言文字。 无 文本由甲方提供翻译文本。3.2 适用法律、法规及规章需要明示的法律、法规及规章：建设工程质量管理条例、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及省、市有关的法律、法规、规定。 3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：以施工图明确的标准、规范为准。施工图未明确的执行国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行
26、的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。(1)甲方提供标准、规范的时间：规范的获得由承包人自行解决。(2)国内没有相应标准、规范时的约定： 无 4. 图纸4.1 甲方向乙方提供图纸日期和套数：_开工前柒天内提供施工图纸伍套（不含竣工图叁套）_甲方对图纸的保密要求： 承包方不得对第三方外传（保密）。使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。二、双方一般权利和义务5. 工程师145.2 监理单位委派的工程师姓名：_职务：_职权：_受发包人委托对本工程施工全过程监理，即从工程开工至竣工验收阶段施工图纸所包含的基础、主体结构、安装、装饰工程、室外工程等全部工程内容（
27、包括监理资料归档）的监理工作，负责本工程质量、工期、投资、信息、合同管理和协调工作。需要取得发包人批准才能行使的职权： 总监理工程师签署的任何付款凭证（包括工程量确认），须以发包人代表签署确认意见后才有效。5.3 甲方派驻的工程师姓名：_职务：_职责：对工程的质量、进度、投资、安全文明施工等进行全面管理及外部环境协调，并对总监理工程师签署的任何付款凭证（包括工程量确认）签署确认意见。 7. 乙方代表姓名：_职务：_8. 甲方工作8. 1 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_已完成。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应
28、要求：已完成。(3)施工场地与公共道路的通道开道时间和要求：已完成。(4)工程地质和地下管网线路资料的提供时间：已完成。 _(5)由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前柒天内办好施工许可证及其他施工所需证件、批件。(6)水准点与座标控制点交验要求：现场进行交底验收，并提供书面资料 。确定时间在开工日期前 柒天内 。(7)图纸会审和设计交底时间：开工前叁天内进行。15(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物( 含文物保护建筑)、古树名木的保护要求：_按本合同通用条款相应条款执行。(9)双方约定甲方应做的其它工作：_无_ 8.2 双方约定，甲方委托乙方办理的工作：_
29、无_9. 乙方工作9.1 乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由乙方完成的设计提交时间：_无_(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日前提供进度计划及相应的进度统计报表各贰份，质量安全报表随时报送。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理或发包人要求提供此类报表和资料。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：_按本合同通用条款的相应条款执行，所发生费用由承包方负责。(4)向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：_/_(5)需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和噪音等管理规定要求的手续：_原则上按本合同通用条款的相应条款
30、执行。但必须遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时按环保要求实施施工管理并自行承担相关费用。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：原则上按本合同 通用条款的相应条款执行。工程竣工验收合格交付前成品保护费用均由承包方承担(包括甲方另行发包的专项工程)。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物( 含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：_按本合同通用条款的相应条款执行_。(8)施工场地清洁卫生的要求：_竣工验收通过后 15 天内撤离现场的材料、
31、机械设备、设施和人员。其他按本合同通用条款的相应条款执行。符合市标化工地要求。工程竣工验收、工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全工作，此类费用由承包人承担。16(9)双方约定乙方应做的其它工作：_确保安全生产、文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标书中相同。三、施工组织设计和工期10. 进度计划10.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案) 和进度计划的时间： _合同签订后伍天内提供修正的施工组织设计及进度计划，提供监理单位报批。工程师确认的时间：_ 按通用条款执行 。10.2 群体工程中有关进度计划的要求：_ 无 。13. 工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：_合
32、同工期以承包人的投标承诺工期为准。此工期是指发包人发出开工通知之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量。工期延误应向发包人支付工程延误费，延误费按人民币 1000 元/天计取。工期延误的罚款总额不超过工程总造价的 3%，当工期延误超过 1 个月时，同时扣除本工程中工期的全部履约保证金。工期延误二个月发包人有权解除合同，工程延误中间判定原则：发包人工程师有理由认为延误工期在后续工作中已无法追回。承包人应承担由此引起的相应赔偿及费用。四、质量与验收15. 工程质量15.3 鉴定工程质量的工程质量监督管理部门：_嘉兴市秀洲区建设工程质量监督站_ 17. 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部
33、位：_按国家有关规范执行五.安全施工在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。17承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分，否则，发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉
34、讼及其一切责任，由承包人负责。承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔
35、偿费用和责任。甲乙双方需签订安全生产责任书。六、合同价款与支付20. 合同价款及调整20.1 本合同价款采用_固定总价_方式确定。(1) 采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围（可调价格除外）：a 合同执行期间，国家有关工程建设的政策变化；b 合同执行期间，工程造价管理部门公布的价格变化；c 合同执行期间，投标材料价格的市场变化；d 合同执行期间，施工临时停电、停水造成的停工；e 合同执行期间，因客观原因造成承包人停工、窝工；f 合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。风险费用的计算方法； 承包人自行确定。 （一）工程量的调整今后结算时，工程量不再调整（业主同意
36、的变更除外）。18由于工程变更引起的工程量应根据设计变更图纸、设计变更联系单、发包人明确认可的签证单等，并按浙江省 2010 版定额工程量计算规则计算。（二）单价的确定1 发包人同意的设计变更引起的工程量清单数量的增减，执行合同原有的价格。凡合价金额占合同总价 2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量 15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应的综合单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，或参考投标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据。2 设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的
37、确定方法为：（1）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。a.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；b.清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。（2）合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考 “计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托单位的工程师审定后执行。组价原则：根据浙江省建筑工程预算定额（2010 版）、浙江省安装工程预算定额（2010 版）、浙江省建设工程计价规则（2010 版）计价规则及定额标准计算；综合费率（
38、含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或合同工期前 80嘉兴造价管理材料平均信息价计算，无投标报价的机械台班价格，按照浙江省施工机械台班费用参考单价（2010 版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）的计算规定，格式套用投标书格式.3 由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（三）、措施
39、项目费调整19分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。原措施项目费中已有的措施项目，按原措施费得组价方法调整；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人或其委托单位的工程师审定后执行。（四）、零星工作项目费的结算除合同另有约定外，其他项目清单中的零星工作项目费，应按承包人实际完成并经发包人或委托的咨询单位工程师签证的数量进行结算，综合单价不变。21. 工程预付款甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同总价的 1
40、0%。扣回工程款的时间、比例： 付至合同总价 53%后分 2 次扣回 。22. 工程量确认22.1 乙方向工程师提交已完工程量报告的时间：每 25 日提交已完工程量报告。23. 工程款(进度款)支付。双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间： 每月按完成工程量的 65%支付进度款，工程竣工验收确保合格，竣工资料移交、备案完毕后支付工程款至合同总造价 80%，工程竣工结算审定后，发包人支付工程款付至结算总价的 95,留结算总价的 5作质量保修金，按照规定在保修期满后退还承包方。履约保证金的返还按嘉建委办【2009】517 号关于印发嘉兴市建设工程履约保证金管理办法（试行）的通知的要求执行。七、
41、材料设备供应24. 甲方供应材料设备24.1 甲方供应材料、设备： 无 。24.2 发包方指定的材料（发包方指定品牌、承包方采购的材料）：为保证工程质量，部分材料、设备由发包方指定品牌，施工方在投标报价时在指定品牌范围内自行选定并在投标书中注明，今后不得擅自调整 。甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担责任是：按通用条款执行。2025. 乙方采购材料设备乙方采购材料、设备：一切建筑材料设备。 特殊要求：材料品牌价格、质量、事先通过甲方确认必须出具产品合格证。 应承担的违约责任：按通用条款执行 。八、工程变更当工程设计需要变更时，应经设计部门、
42、监理单位及建设单位认可出具工程设计变更联系单。设计变更较大时，应报上级有关部门。所有未经建设单位认可的工程变更，将视为施工单位擅自变更，施工单位将承担全部责任。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。九、竣工验收与结算26. 竣工验收26.1 乙方提供竣工图的约定：工程竣工后壹拾伍天内提供叁套竣工图。26.2 中间交工工程的范围和竣工时间： 无 。 26.3 工程结算由发包方委托中介机构审核，结算核减率超过 5%时，则超过部分审核费根据省、市有关规定由承包人承担，按核减额的 5%交纳。十、违约、索赔和争议27. 违约27.1 本合同中关于甲方违约的具体责任如下：按通用条款执行。27.2 本
43、合同中关于乙方违约的具体责任如下：本合同通用条款第 14.2 款乙方违约支付违约金数额或计算方法：合同工期以承包人的投标承诺工期为准。此工期是指发包人发出开工通知之日起至承包人完成合同范围内的全部工程量。工期延误应向发包人支付工程延误费，延误费按人民币 1000 元/天计取。工期延误的罚款总额不超过工程总造价的 3%，当工期延误超过 1 个月时，同时扣除本工程中工期的全部履约保证金。工期延误2 个月发包人有权解除合同，工程延误中间判定原则：发包人工程师有理由认为延误工期在后续工作中已无法追回。承包人应承担由此引起的相应赔偿及费用。因业主需要，使用功能改变、设计变更所产生的工程量调整而导致的工期
44、延误由承包人承担，业主给予工期补偿，各投标单位在投标报价时自行考虑上述风险。21本合同通用条款第 16.2 款乙方违约支付违约金数额或计算方法：_如工程验收达到合同规定的质量要求，全额返还质量保证金；如因承包人原因达不到合格等级，则必须无条件返工至合格，再全额没收质量履约保证金及工期人员保证金，并处以工程决算总造价 5%的罚款。28. 争议28.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：约定向_嘉兴市_人民法院提起诉讼。十一、其他30. 不可抗力30.1 双方关于不可抗力的约定： 无 。31.保险本工程双方约定投保内容如下：(1)甲方投保内容：_无。甲方委托乙方办理的保险事项：无。(2)乙方投保内容：承包人自定。32. 担保32.2 本工程双方约定担保事项如下：(1)甲方向乙方提供建设资金担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。(2)乙方向甲方提供履约担保，担保方式为： 收到中标通知书后、签订合同前 以支票或汇票的形式向甲方提供合同总价 10%的履约保证金。 (3)双方约定的其他担保事项： 无 。33. 合同份数33.1 双方约定合同副本份数：正本贰份，双方各执壹份，副本壹拾贰份，双方各执陆份。34. 补充条款 ：221、承包人向发包人提供的履约保证金（合同总价的 10%）按以下方式分配：（1
