1、建筑基坑支护工程施工合同合同编号：（ ）第（ ）号合同生效日期： 年 月 日工程名称： 总包单位： 承包单位： 年 月 日基坑支护施工合同发包方： （简称甲方）承包方： （简称乙方）为顺利完成 工程，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例等颁发的基础工程施工验收规范，经甲、乙双方充分研究协商，为明确甲乙双方的权利，责任，特签订以下条款，供双方共同遵照执行。、 工程名称： 、 工程地点： 、 工程范围： 设计图纸内的支护内容 、 施工内容： 土钉施工、 编制钢筋网、 喷射混凝土面层、 工程量及规格： 约计 平方米 、 承包方式： 、 工程单价： 元平方米 、 工程质量等级：本工程应按
2、国家或行业现行施工规范及国家施工质量验收评定标准。达到质量评定合格等级。、 施工期限：第一阶段施工工期为 日历天，开工日期 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。第二阶段完工日期为挖土完成后 日内。、 工期要求：乙方组织的设备及人员必须满足工期要求，按照甲方计划完成。施工其间因甲方原因造成停工窝工，超过八小时的经甲方现场人员签证认可，工期相应顺延；如遇大雨、大风和发生不可抗力的自然灾害，工期相应顺延。、双方的主要责任。、 甲方责任1、 甲方施工现场必须达到“三通一平” ，协调配合交叉施工事宜。 2、 甲方需提供的地下线缆及管网资料。3、 提供施工图纸，并做技术交底。4、 提供满足施工要求的水电源
3、至施工现场 50 米范围内，并承担其费用。、 乙方责任1、 必须服从甲方的施工现场统一管理、安排（按照招标文件执行）。2、 安全施工：乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并及时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，若发生安全事故，由乙方承担责任。3、 组织好本单位人员施工，严格执行边坡支护方案，认真听取，接受甲方和监理部门的监督、检查。按支护方案进行验收。4、 基坑支护若因施工原因出现开裂、渗漏等现象由乙方及时给予修复，并对由此产生的后果负责。5、 乙方应加强施工现场管理，做好文明施工、环境保护工作，保持现场整洁，竣工时及时做好现
4、场清理工作。6、 施工完毕后应和土建施工单位做好交接手续，并书面向土建施工单位说明基坑支护的相关技术要求，因土建施工单位不按要求操作出现的基坑问题，乙方有义务进行修复，但不承担其经费及责任。第十二条、工程款拨付方式：第十三条、工程质量和验收标准乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。确保工程质量达到标准。如有不合格内容，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格。第十四条、补充事项1、乙方不得出现与甲方、监理单位打架事宜，每出现一次罚款 500-1000 元。2、具体进场时间，甲方提前一天电话通知乙方，乙方接通知确认后三天内进场。3、本工程不得转包，如出现甲方有权终止合同。第十六条、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，本合同未尽事宜另行协商。双方有争议时协商解决，协商不成的问题向施工行为所在地法院提起诉讼。本合同工程履约完成后自行失效。第十七条、其他甲方代表： 乙方代表：单位：（盖章） 单位：（盖章）合同签订时间： 年 月 日
