1、2022劳务承包合同好用的劳务承包合同集锦八篇随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么合同书的格式，你驾驭了吗？以下是我细心整理的劳务承包合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。劳务承包合同 篇1甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条 工程概况工程名称：_工程地点：_其次条 工程承包范围工程承包形式为大清包工程。由基础垫层清理土方起先至工程完工交付运用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会审、甲方通
2、知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，平安生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方支配施工的单项工程乙方必需主动协作施工。工程大致做法，地下一层，地上六层，砖混结构住宅楼。1、2、3#楼筏板基础，4、5、6、7、8、9、10、11#楼桩以上承台及筏板;外装贴保温板，一层窗台下外墙面砖，以上外墙涂料;内装墙面抹灰，顶棚找平及墙面刮白水泥腻子两道，厨房、卫生间内墙
3、面砖;地下室、楼梯间水泥地面;厨房、卫生间地面面砖;及水暖、电安工程;具体做法按施工图纸、图纸会审、甲方通知、工程洽商、设计变更等。第三条 工程工期1.安排开工日期：_年_月_日，安排完工日期：_年_月_日，总日历天数180天;2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_3.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到优良工程第五条 组成合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：1.本合同;2.本合同附件;3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上
4、述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。第六条 标准规范第七条 甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。5.
5、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责;施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监督工人的工资资金运用状况及实际发放状况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。手续不齐全停止下次工程款的拨付。10.甲方运用乙方清工按每市场价格实际状况支付，下次甲方拨款时支付。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、
6、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100%4.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度
7、、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理，接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应的材料。7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果;8.为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相
8、关的防护用品)。乙方工人住宿的床具由乙方负责。9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品选购及费用。12.乙方提前10天向甲方上报材料安排，以给甲方选购材料的时间，如供应材料安排不刚好，造成窝工，乙方自负。13.乙方不得将本工程转包给他人
9、，必需由乙方承包作业。否则乙方将依法担当责任。14.乙方在签订合同时，必需供应企业资质证书、营业执照、平安资质、管理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特别工种复印件，一并作为本合同附件。15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。第九条 环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，
10、严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作
11、业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条 材料、设备供应与管理1.甲方供应给乙方运用的材料实行调拔制，依据工程安排须要向乙方供应。2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。分成。第十一条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价。承包方式为大清包，承包价格 396 /平方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。2.承包价格所包含的内容：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：机具费用;各类材
12、料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用;3.劳务承包人委派的合同价款收取负责人为 ，身份证号码： 职务： 长期联系电话： 家庭住址：4.劳务承包人委派的担当住工地履行本合同的负责人为 ，职务项目经理，电话号码： 身份证号码： 。托付权限：负责唐山开滦集团(股份
13、)有限公司棚户区改造工程化工小区 楼的施工及相关结算事宜。5.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。第十二条 结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付，工程付款节点地下室现浇顶混凝土浇筑完，三层现浇顶浇筑完成，主体封顶，外装修完成，工程全部完工。工程竣工验收付款到95%，留5%质量保证金无质量问题达到合同要求后由竣工验收之日起起先记时，保修期满，三个月内付无息保修金，付款时间为业主付款后，支付上
14、月结算款的_75_%。所承包工程完工后付结算款的_95_%。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙
15、方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商)第十四条 工程保修1.保修范围、期限：_2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。3.工程质量保修金 5 %，工程竣工验收(以竣工验收单)为准，起先计算工程保修期，保修期一年，过保修期后如无质量问题三个月内无息返还工程质量保修金。第十五条 保险1.乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。3. 甲、乙签订平
16、安生产协议书。第十六条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果;3. 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;4.调解要求停止合同工作，且为双方接受;5.仲裁机构要求停止合同工作;6.法院要求停止合同工作。第十七条 合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数
17、量，支付农夫工资，遵纪遵守法律等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额;若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成损失。3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。第十八条 不行抗力1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽量削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相就顺
18、延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第十九条 合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。其次十条 合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。其次十一条 合同份数本合同一式份， 甲方份;乙方份。其次十二条 补充条款_其次
19、十三条 合同生效本合同双方约定_后生效。合同签订时间：_合同签订地点：_甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务承包合同 篇2甲方：_法定代表人或托付代理人：乙方：_文化程度：诞生日期 年月日参与本单位工作时间 年月 日依据中华人民共和国劳动法及相关法规、 规章, 现甲、乙双方经同等协商同意，自愿签定本合同，以便在今后工作中共同遵守。一、劳动合同期限第一条 本合同期限为年，自 年 月 日始至 年 月 日止,其中试用期为 月，自 年 月 日始至 年 月 日 止。二、岗位职务及工作内容其次条 乙方同意按甲方工作须要，从事工作，担当
20、部（店） 。第三条 乙方应按甲方所订制度有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。三、劳动爱护和劳动条件第四条 乙方工实行工作制。第五条 甲方为乙方供应必要的工作条件，制定有关工作规范。第六条 甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教化和培训。其费用由甲方担当，若乙方违约解除合同，应赔偿甲方此项费用。四、劳动酬劳第七条 甲方应遵循按劳安排原则对乙方进行薪酬安排。第八条 甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资，其中试用期基本工资为 元，转正后为 元。并视经营状况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。第九条 甲方因特别缘由需乙方延长工作时间或在节假日加班的，应依法支配乙方换休或支
21、付加班加点工资。第十条 由于甲方缘由致使乙方临时下岗待工的，甲方应保证乙方每月生活费不低于 元。五、保险、福利待遇第十一条 甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。第十二条 乙方患病或负伤，其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。六、劳动纪律第十三条 乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范，严格遵守甲方的劳动纪律。第十四条 乙方应遵守职业道德，保守甲方的商业隐私，不做有损客户和甲方利益的事。第十五条 乙方应主动参与甲方组织的有关培训，努力提高自身业务素养和工作实力。第十六条 未经甲方许可，乙方不得私下销售甲方所经营产
22、品以外的其他类似产品。17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定，甲方可赐予其相应纪律处分，直至解除合同，并追究其相应经济责任及其他法律责任。七、劳动合同的变更、解除、终止和续订第十八条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生改变，本合同相应变更相关内容。第十九条 订立本合同所依据的客观状况发生重大改变，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更合同相关内容。20.因乙方工作任务完成状况在合同期内甲方需对乙方作升（降）职的，双方应另行订立合同，本合同自然终止。其次十一条 经甲、乙双方协商一样，本合同可以解除。其次十二条 乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同；1.试用期内考核不
23、合格；2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的；3.严峻失职、假公济私，对甲方利益造成重大损害的；4.被依法追究刑事责任的。其次十三条 有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但应在三十日前以书面形式通知乙方：1、乙方患病或非固工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事甲方另外支配的工作的2、乙方不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。其次十三条 甲方面临破产进行法定整顿期间或经营发生严峻困难，经向全体员工说明状况，听取员工代表或工会看法，并向劳动行政管理部门报告后，可以解除本合同。如依本条第一款解除合同后，甲
24、方在六个月内再录用人员的，应优先录用乙方。24.乙方有以下列情形之一，甲方不得依据本合同其次十二、二十三条终止、解除本合同：1、患病或非固工负伤，在规定的医疗期内的；2、职工在孕期、产期、哺乳期的；3、法律、行政法规规定的其他情形。其次十五条 乙方解除合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。其次十六条 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除合同：1、在试用期内甲方以暴力、威逼、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的；2、甲方不能按本合同规定支付劳动酬劳或供应劳动条件的。其次十七条 本合同期限届满，合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的，双方经协商同意，可以续订劳动
25、合同。八、经济补偿与赔偿其次十八条 本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿，按法律、法规和有关规定执行。九、劳动争议处理29、因履行本合同所发生的劳动争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向 劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可干脆向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。十、其他第三十条 甲方所制订的四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度作为本合同附件。第三十一条 甲乙双方其他约定：32.本合同未尽事宜，或与今后国家、四川省有关规定相悖的，按有关规定执行。33.本合同一式两份，甲、乙双
26、方各执一份。双方签字、盖章生效。甲方：乙方：法定代表人或托付代理人：年 月 日劳务承包合同 篇3甲方(发包方)：乙方(承包方)：咀、乙双方在同等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。一、项目概况1、工程名称：海南润城国际公寓;2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;3、结构形式：框架结构;4、最高层数：十七层;5、建筑面积：22503.06平方米。二、施工质量要求本项目施工质量标准为合格，乙方应严格根据国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。三、工期酒店部分自20xx年4月日开工，20xx年8月31日竣工，公寓部分20xx年4月日开工，20xx年9月30日竣工。
27、四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责全部设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等);土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方协作。五、合同价款按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;
28、甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。六、甲方权利与责任1、甲方有权力根据国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正值理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理看法，甲方有权根据工程管理方法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行惩罚，如乙方没有正值理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行惩罚，在乙方的进度款中扣除;2、甲方刚好根据合同约定的时间支付乙方进度款;3、甲方按乙方提出的合理的材料安排对乙方进行材料供应工作，乙方
29、指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对供应的材料质量负责;4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方赐予相应协作;6、甲方干脆分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地协作，而且不收取协作费及施工机械运用等费用;7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方赐予相应协作。七、乙方权利与责任1、乙方依据工程特点及队伍的实际状况组织施工，乙方编制施工总进度安排报甲方审批确认，甲方审批的总进度安排乙方应严格执行，同时对总安排进行分解，形成月安排，周安排以保证总安排;2、乙方
30、对本项目的施工质量负责，假如乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;3、乙方对所承包工程的生产平安负干脆责任，如乙方管理疏忽造成平安事故，乙方除负责平安事故本身造成的损失外，甲方可以依据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;4、乙方应听从甲方托付的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行照实反映。八、付款方式乙方进入现场施工至0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%九、违约责任1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方
31、贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方嘉奖乙方壹万元;提前30天，甲方嘉奖乙方四拾万元人民币;2、乙方施工质量无法满意国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责;3、乙方月安排无法满意项目的总安排，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，假如乙方执行过程依旧无法满意整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责;4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。(以下无正文)甲方(公章)：_
32、乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日劳务承包合同 篇4发包方：_(以下简称甲方）承包方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：一工程概况：1工程名称：_信息产业园区_工程。2工程地址：_3建筑面积：_平方米4结构类型：框架5工程造价：_二承包方式：承包方（乙方）对_信息产业园区_工程项目劳务人工费总承包。三承包范围：1本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的
33、劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）四承包工期：1开工时间：20_年_月_日（以双方确定的开工报告为准）2竣工时间：20_年_月_日五费用标准：1劳务费按实际施工建筑面积_以上/每平方米_元（结算单价：框架每平方_/计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为_元）2甲方托付乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。3工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币_元以内，甲方不另外补份，变更量在_元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。六工程质量在
34、甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。七履行保证金及劳务人工费及支付：1乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。2甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。3本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。4该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。5甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。6工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。八甲乙方的职责：1乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝
35、，”其余均由甲方负责。2甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。九由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币_元。十现场平安：1现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安生产、文明施工。2乙方人员违反操作规程发生的平安事故，由乙自行负责。甲方：_ 乙方：_负责人：_负责人：_电话：_ 电话：_20_年_月_日 20_年_月_日注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力劳务承包合同 篇5发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法等法律、法规
36、的有关规定，甲乙双方在同等、自愿原则的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方 劳务事宜，特签订本合同，以便双方遵守。一、承包期限：从_年_月_日至_年_月_日止二、承包内容和工作时间：承包期间，执行非全日制工作制，承包内容为：三、承包费及支付时间和方式：承包费为每月 元，甲方于次月 日前以现金方式支付乙方当月承包费。四、甲方的权利义务：1、对乙方 工作进行监督、检查。2、为作业人员供应工作期间必要的工作条件。3、协调在工作中与相关部门的关系。4、按时足额支付乙方劳务费用。五、乙方的权利义务1、乙方进场作业须遵守甲方的各种规章制度，确保平安。2、爱惜建筑物及室内外设施，留意节水节电。3、如因乙方失误
37、造成甲方物品坏的， 由乙方担当赔偿责任。六、其它：1、在承包期内，非经甲方书面同意，乙方不得将本合同约定的工作转包他人或擅自聘请他人，如乙方违反本条规定，由此造成的一切后果由乙方自行担当，与甲方无关。2、在承包期内，任何一方提出提前终止合同，需提前一个月书面通知对方即可，且不担当违约责任。因受国家政策、政府行为、自然灾难、意外事故导致本合同不能履行的双方免责。3、乙方根据不低于10万元标准办理相应的人身意外商业保险，保费由乙方自付（若出意外，超出保险公司理赔范围外的一切责任、费用由乙方自行担当，甲方不负任何责任。）。4、甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行教化。第一次口头警告，
38、如不见效，发警告通知书，如仍不见效，甲方可解除承包合同。5、一方给对方送达的书面通知，对方应予签收，如对方拒绝签收的，发送通知的一方按对方写在本合同落款处的地址邮寄送达，视为送达胜利。6、 承包期满时是否续约或终止合同，甲、乙双方均提前壹个月通知对方。7、 本合同若有未尽事宜，将由双方协商处理。8、 本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份：甲方盖章： 乙方签名：代表人： 身份证号：地址： 地址：签订日期： 年 月 日劳务承包合同 篇6承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律爱护的契约性文件。劳务承包合同
39、样本介绍，我们来看看。合同编号：_劳务承包合同项目名称：_工程地址：_年_月_日发包方：_承包方：_为了确保“_有限公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）”项目工程建设顺当开展,甲方将本工程_楼的钢筋单项劳务工程承包给乙方。现甲乙双方在同等自愿、协商一样的基础上,依据合同法建筑法及其他向关法律、行政法规的规定,结合本工程详细状况,特订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、劳务承包范围乙方按甲方供应的栋号“施工图及图说”“施工图会审纪要”“设计变更”“技术变更”等为依据,详细承包内容如下：1、钢筋的上、下车及归为堆码工作,自备钢筋弯曲机,断料机、砂轮切割机吧、焊机、焊具及施工中的修
40、理费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条。2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接。3、工程中全部钢筋的算料、下料、制作、绑扎、砼垫块的制作、安装。4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单位工程劳务工作必需完成的其他铺助性工作。三、劳务承包方式1、本劳务工程采纳包工包料及部分机具的承包方式,即以人工费加铺助材料及部分机具的大包干形式进行承包。2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围2.1、本工程塔吊和搅拌机有甲方供应。主要工程材料（机水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋件）由甲方供应。其他中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行供应,详细包括钢
41、筋弯曲机、锻钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及耗材。甲方供应楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方供应,出配电箱以后的线由乙方自行负责。22、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承单。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方供应的耗材单价由异议,可以自行联系商家同甲方材料选购员核价,在单价比甲方所供应价低,且质量好的状况下,甲方应选购该厂家生产的耗材后由乙方
42、领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。2.3、主材的损耗限制,实际纲筋耗损不能超过定额的1.5%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若甲方发觉乙方有意奢侈材料,甲方将按乙方奢侈材料价值的三倍对乙方处以罚款。四、劳务工程工期1、工程开、竣工时间：11总日历工期：总日历工期1.2、总日历工期：总日历工期_年_月_天,竣工时间：_年_月_日。从开工之日起先计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工期交付甲方。此工期不论任何缘由均不得变更或延长。详细各阶段的工期以进度安排和月报为准,分段工期必需抱着那个共工期。五、劳务工程质量1、乙方所承包的单项劳务工程必需根据国家及地方行业主管部门的最新的验收规范及甲方要求仔细组织施工,达到国家质量验收标准。每到工序完成后乙方必需陪伴监理公司、质检员、现场管理人员同一验收。2、各分阶段工程的质量和平安文明施工必需阅历收合格标准后,才能进行下阶段工程施工。3、乙方所承包的劳务工程从起先至竣工期间内在施工管理部每月的评比中均为优着,以合同单击上浮5%作为结算承包单价
