1、2022建筑合同模板合集7篇建筑合同模板合集7篇在不断进步的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是我精心整理的建筑合同7篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。建筑合同 篇1工程承包人(以下简称甲方):劳务承包人(以下简称乙方):经甲、乙双方协商,甲方同意把建工集团承包的XXXXXXX经济实用房6#、7#楼施工劳务主体分包给乙方施工。为明确双方责任、权利,特签订本合同如下,望双方共同遵守。一、承包形式:(劳务主体包工不包料)二、承包价格: 元/平方米,基础屋面加1层建筑面积,以上按建筑面积实算。三、如遇图纸变更,甲乙双方另行协商,工
2、程所用塔吊由甲方专人指挥,至主体封顶为止。四、若建设单位强调使用自拌混凝土另加人工费。五、付款方法:主体阶段按总造价的%付款,每完成每幢每层付款一次,均付 %,主体封顶后验收合格一个月内付清。六、工期严格按照建设单位与甲方签订的施工期工期内完成施工任务。因风、雨、停水、停电不可抗力等原因造成的工期延迟,工期相应在顺延,停水电2小时延期半天。七、甲方因资金不及时给付乙方,乙方有权停工,并有权要求甲方赔偿工人误工费,工期相应顺延。八、施工质量,乙方必须达到优质主体工程,优良工程标准,若达不到质量标准,乙方必须维修达到质量标准。九、施工安全,乙方必须服从甲方及建设行政主管部门的安全规定进行施工,如出
3、现一切安全事故由甲方负责。十、双方责任、权利。(一)甲方:1、甲方负责提供材料至现场;2、甲方提供技术指导,施工图纸及技术交底;3、甲方负责施工资料整理,施工验收组织协调;4、甲方负责质量、安全、工期监管,若乙方不服从甲方管理,甲方又处罚权。因甲方监管不到,造成后果由甲方承担。5、甲方必须根据合同付款方法及时支付劳务费,保证做到不挪、不扣;6、若乙方确无施工能力,甲方有单方面解除合同权,乙方无条件退出,并承包由此造成甲方的一切损失;7、甲方必须安排专职技术、质量、安全负责人,提供特殊工种,必须持证上岗,承担质量、安全所造成的一切费用。(二)乙方:1、乙方必须无条件服从甲方领导,接受甲方监督,服
4、从甲方安排。2、乙方必须按照市级文明工地组织施工,否则造成罚款乙方全部承担。文明施工所需材料由甲方承担。3、乙方必须保质保量按时完成施工任务,否则承担由此造成的一切罚款及给甲方造成的一切损失。4、乙方合理安排,调配施工人员,在节假日及农忙几节,保证正常施工。5、乙方必须遵纪守法,遵守甲方及建设行政主管部门的一切规章制度,否则造成一切经济支出,乙方自负。十一、附则1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。2、本合同一经双方签字或盖章后即产生法律效力,受法律保护,望双方共同遵照执行,自签字之日生效,工程款结清后终止。3、本合同未尽事宜,双方另行协商处理,签字后生效。甲方:乙方:年 月
5、 日建筑合同 篇2甲方(用人单位或受委托的项目部):地址: 联系电话:乙方(姓名): 性别:身份证号码: 现住址:甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系,履行相应的权利和义务,并对有关问题作以下约定:一、劳动合同期限1、不足一个月时间的用工:从 年 月日至 年 月 日(不设试用期)。2、完成一定工作任务的用工:以 工程完成之日(最长不超过三个月)为本合同的终止期限。二、工作内容甲方安排乙方工作地点:从事(工种):数(质)量要求:三、劳动报酬1、工资计算方式:(1)计时(每天或每月工资标准)(2)计量(件)(单价数量)2、工资支付方式:不得低于当地最低工资标准。按月支付资的,每月人民币
6、元;按工作进度支付工资的预付 ,计人民币元,余款待任务完成后全部付给。甲方应制作工资发放花名册,并由乙方本人签字或书面委托他人代签,领取工资。四、劳动保护和工伤保险甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险,其中每月缴纳的工伤保险费计 元。五、违反劳动合同的责任及其它约定本合同自签订之日起生效,合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方(签章): 乙方(签章):年月日 年月日建筑合同 篇3发包方:_承包方:_依照民法典及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,
7、明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。一、工程概况工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长5公里,路面宽3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。2、路面长5公里,路面沙化宽3、5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。3、铺设涵洞4道,涵洞深3、5米,中标价2万元。工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围:施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):_(人民币):_万元。工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付
8、给乙方。四、双方的权利义务:1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起_日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工
9、过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任:1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元天支付违约金。2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期:开工日期:_年_月
10、_日竣工日期:_年_月_日合同工期总日历天数_天。七、质量标准工程质量标准:合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人:_(签名)承包人:_(签名)合同订立时间:_年_月_日合同订立地点建筑合同 篇4托运方:(以下简称甲方)承运方:(以下简称乙方)甲乙双方秉着依法依规、平等自愿、诚实信用,公平公正,互惠互利的原则,就乙方承运甲方建筑垃圾事宜,经友好协商一致,签订本合同,双方共同遵守。一、运输标的甲方位于的工程项目,建筑
11、垃圾约立方米需运输。甲方将该项目的全部建筑垃圾交由乙方承运。二、运输车辆及驾驶员乙方应按甲方工程施工要求提供符合成都市建筑垃圾处臵管理条例及其他相关管理要求的建筑垃圾运输车辆、驾驶员投入运输,确保甲方工程施工进度。乙方提供的建筑垃圾运输的数量及车辆号牌详见本协议附件一。三、现场管理员甲、乙双方应按成都市建筑垃圾处臵管理条例的规定派驻现场管理人员,具体名单详见本协议附件二。四、运输线路与时间1、运输线路为:2、运输时:年月日至年月日,每日8点至22点。五、审批(备案)手续办理1、甲方负责办理该项目建筑垃圾处臵(排放)证;2、乙方负责办理建筑垃圾运输企业备案、纳入全市统一的建筑垃圾运输企业名录,并
12、负责办理参与该工程项目建筑垃圾运输的建筑垃圾处臵(运输)证。3、办理各项许可、备案手续的费用,由甲、乙双方各自承担。六、运价根据该项目实际情况,经双方商定每车每趟(公里)运价为:1、立方/车为元;2、立方/车为元。3、立方/车为元;4、立方/车为元(因工地卸区改变而造成的运价变化,由甲、乙双方另行协商一致后再实施运输)。七、运费结算1、运输结算以甲方排放现场管理人员签字确认、并经消纳场地经营者核实的建筑垃圾处臵凭证为依据。甲方应当在建筑垃圾运出施工现场前如实填写凭证内容,由甲方排放管理员填写后,第一、二、三联随建渣车作为车辆进入受纳场凭证之一,经消纳场管理员签字确认收缴后。第一联由消纳单位留存
13、;第二联由消纳单位于每月底交城监大队备案;第三联由驾驶员交运输企业留存;第四联由甲方留存。2、结算及付款期限:3、为保障运费正常结算,甲方在本合同签订后日内一次性支付给乙方结算保证金(人民币)元(大写:元)。甲方将运费支付完毕后日内,乙方将结算保证金退还给甲方。八、双方的权利与义务1、甲、乙双方必须共同遵守城市建筑垃圾管理规定、成都市建筑垃圾处臵管理条例等相关法规、规章。2、甲方不得使用建筑垃圾运输企业之外的运输企业。3、甲方应在施工现场配臵排放管理员,做到建筑垃圾装载适度,有专人清扫和洗车,保证车辆能够密闭完好,净车出场。4、甲方应保障建筑垃圾运输过程中的现场治安和秩序正常。不得发生打架、斗
14、殴等违法违规事件,保证安全运输。5、在施工场内发生的事故,造成人身伤害及财产损失的,由甲方负责。6、因甲方原因,被有关管理部门责令停工和被执法部门扣车及处罚,由甲方负责协调处理并承担相关费用。被扣车辆甲方按每晚(即24小时以内,超过24小时按两天计算,依此类推)给乙方车主补偿误工损失费,即:立方/车元/天、立方/车元/天,停车、拖车费等支出按实由甲方支付。7、乙方不得使用不符合规定运输车辆及驾驶员。8、乙方必须按照本协议约定及建筑垃圾管理部门规定的运输时间、线路将建筑垃圾运至消纳场地,并保证参运车辆车况良好,密闭装臵完好。9、乙方应在工地现场派驻管理人员负责对参运车辆的管理,配合市区建筑垃圾管
15、理部门和执法部门以及甲方施工现场管理人员的工作,共同研究解决建筑垃圾运输施工中的问题,确保正常施工运输。10、因乙方原因,如车辆无证参运、车辆破损造成的沿途撒漏污染道路、私自不按指定路线、消纳场点运输建筑垃圾或车辆资质不合格等被市区建筑垃圾管理部门停工和被执法部门扣车处罚,由乙方负责处理,其损失由乙方承担。11、乙方参运人员应遵守交通法规及交通规则,发生交通事故由乙方自行处理。12、因工地特殊原因(如稀泥、塌方、管涌、城市中心繁华地带等)造成乙方运输成本增加,甲方应根据实际情况和乙方重新协商运价。九、违约责任1、如果甲方不能按本合同约定如数足额按时支付建筑垃圾运费而造成运力流失,乙方不承担违约
16、责任。2、乙方应保证足够的运输车辆驮运,但因甲方原因造成车辆损坏(如工地陷车等)而造成的运力下降,乙方不负责任。3、因甲方原因造成的工程停工小时以上,由甲方负责补偿每台参运车辆停工损失费,即:立方/车元/天、立方/车元/天(其中在允许正常运输时间内,停工小时以上按天计算)。4、因无法避免、不可预见的因素而造成停工,其误天损失双方均不承担违约责任。十、争议处理履行本协议所产生的争议,双方友好协商解决;协商不成的,按下列第种方式处理:1、提交仲裁委员会仲裁;2、提交人民法院处理。十一、其他约定1、未尽事宜,双方另行商定,可签订本合同的补充条款。2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日
17、起生效。3、本合同文本一式三份,甲方1份,乙方2份,具有同等法律效力。附件一:乙方建筑垃圾运输车辆号牌;附件二:双方派驻现场管理人员名单;甲方单位:(盖章)乙方单位(盖章)甲方法定代表人或负责人(盖章或签名)乙方法定代表人或负责人(盖章或签名)日期:日期:年月日年月日建筑合同 篇5甲方:_乙方:_为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11 适用的法律、法规:本合同文件适用国家有关法律和
18、行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。12 适用的标准、规范:本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及解释顺序21 合同条款及合同附件22 补充合同书23 中标通知书、投标书及其附件24 标准、规范及有关技术文件25 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件26 施工图纸及设计要求27 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28 有关会议纪要29 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验
19、收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证:乙方资质情况31 资质证书号码:_32 资质许可范围:_33 发证机关:_34 复审有效期:_35 甲方查验原件的人员及时间:_36 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。37 应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。4、工程概况:41 工程名称:_42 工程类别:乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。43 工程地址
20、:_44 工程规模:建筑面积:_平方米;层数:_层45 设计生产能力:_5、工程范围:乙方施工的分部分项工程如下:_6、承包方式:劳务作业施工承包7、工程期限:_71 合同开工日期:_年_月_日72 合同工期:乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天完成,完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段控制点:721 于_年_月_日之前,完成_722 于_年_月_日之前,完成_723 于_年_月_日之前,完成_724 于_年_月_日之前,完成_73 实际完工日期:乙方完成全部工程等所有合约项目,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74 竣工日期:与甲方承建的总
21、体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工:乙方不能按本合同约定开工日期开工的,应不迟于本合同开工日期前7天,向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告,甲方代表收到报告后48小时内给予答复,不同意延期开工的,工期不予顺延,同意延期开工的,工期相应顺延。9、工期延误:对下列情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期:91 因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。92 重大设计变更且非乙方原因所致者。93 甲方变更计划且非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工72小时以上的时间段。94 施工中,图纸间断供应,造成乙方停工72小时以上的时间段。95 因甲供物资供
22、应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。96 在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确,以上原因应有书面的文件资料。非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05累计罚款,乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10、质量等级:乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工
23、程质量必须达到有关标准的合格等级,按分项工程评定的合格率100;工程一次交验合格率必须达到100;本建设项目为业主与甲方约定的创项目,乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。11、合同价款111 合同造价暂定为人民币_元,实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。112 签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。12、图纸和技术资料:121 图纸:甲方在_年_月_日之前,向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套,或按以下期限分期提供一式一套:_年_月_日之前提供图纸;122 资料:设计已有的有关院标一式一套。1
24、3、甲方驻工地代表:姓名_;身份证号码_14、乙方驻工地代表:姓名_;身份证号码_15、甲方工作:151 组建与建设工程相适应的项目管理班子,全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹安排交工资料整理工作;统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。152 组织图纸会审和工程技术交底,负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工计划、物资需用量计划;统一制定各项管理指标。153 组织编制施工准备计划,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划现场平面布置。应根据项目特点而定。154 负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐蔽工程
25、验收、中间验收及建设项目竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及时组织检查和完工认定。155 建立统一的质量监控机制,贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。156 统一向业主办理以下事宜:1561 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;1562 书面及现场交验水准点和坐标控制点;1563 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;1564 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等保护工作的协调与处理。16、乙方工作:161 服从甲方的统一管理,按甲方ci达标和现场标准化管理要求,自费统一
26、着装和布置现场;按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。162 在施工的全过程中,乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工,确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。163 严格按照设计图纸,施工验收规范及有关技术要求进行施工,确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中,及时按照有关标准和规范进行自检,及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档,保证完整齐全,符合交工
27、资料要求。164 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时,由乙方承担一切经济损失及各级罚款。165 做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程,已到位或已安装的设备、仪器、仪表;在施工已投用的工程材料,已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等,在建设项目竣工验收之前,均由乙方承担全部保护、保管责任,倘有丢失、损坏、变质,均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济
28、损失。乙方在施工中,应做好成品保护工作,因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的,均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。166 按照本合同和项目部的规定,及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。167 乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资,不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的,一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。168 根据工程和甲方
29、的需要,按甲方要求参与试车、保运。169 按业主合同需由乙方承担的其他工作。17、进度计划:乙方于每月21日,向甲方编报月度施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工,随时接受甲方代表的协调、检查、监督。18、质量与检验:181 质量责任:1811 乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员,工程总造价大于_元的,须配备1名持证上岗的专职质检人员,工程总造价不大于_元的,可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的,甲方均按空缺每天以_元累计处罚乙方,直至设立、配备完毕为止。1812 乙方发生
30、质量事故的,由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外,甲方对乙方另行处罚如下_。1813 乙方施工的工程,质量等级未完全符合本合同约定的,由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外,甲方对乙方另行合成处罚如下:_1814 违反工程建设强制性标准要求,存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的,甲方按每项次以工程结算总造价的5累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。182 检查和返工1821 乙方应随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。1822 对乙方工程质量达不到约定标
31、准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工,直至符合约定的标准,由此而发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。183 隐蔽工程验收:未经甲方代表批准,乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖,当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间,由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验,检验合格后,再报请业主、监理进行隐蔽验收。184 重新检验:无论甲方、业主、监理等是否进行验收,当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时,均由甲方向乙方发出书面通知,乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔,并在
32、检验后重新覆盖或修复,若乙方原隐蔽的工程质量合格的,则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的,乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。185 中间验收1851 中间验收的内容包括:a、分项工程质量验收记录对应的部位;b、交工资料有关的试验记录对应的.试验对象;1852 中间验收程序:乙方自检合格,达到验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,由甲方组织或报请业主、监理进行检验。19、安全及文明施工191 本工程控制指标1911 杜绝重伤、死亡事故,轻伤负伤率小于1.5;1912 杜绝重大机械事故;1913 杜绝急性职业中毒,严重环境污染,特大辐射事
33、故;1914 杜绝火灾事故;1915 控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染,做到施工不扰民;1916 达到级文明工地评定标准,不影响甲方级文明工地评定。192 安全责任1921 乙方必须遵守中华人民共和国安全生产法,认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号建设工程安全生产管理条例,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准建筑施工安全检查标准jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。1922 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员,施工人数5
34、0人以上的,配备1名持证上岗的专职安全员;不超过50人的,配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的,甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款,直至设立、配备完毕为止。1923 因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的,由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外,甲方对乙方另行处罚如下:a、死亡1人罚款_元,重伤1人罚款_元,超过1人次的部分加倍处罚。b、发生重大机械事故的,每台次罚款_元。c、发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的,每次罚款_元。d、发生火灾事故的,每次罚款_元。1924 按国
35、务院令393号建设工程安全生产管理条例考核,乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者,乙方除承担甲方的各种损失之外,甲方对乙方另行处以每次_元的罚款。1925 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时,于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。1926 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。1927 乙方发生十七之中事故的,应立即向甲方报告,并由甲方按有关规
36、定上报政府有关部门并通知业主,同时按政府有关部门的要求进行处理。193 文明施工责任1931 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定,做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的,甲方对乙方按工程结算总造价的2进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。1932 乙方未能保持工地环境整洁的,甲方有权雇工清理,其所发生的费用概由乙方承担。20、紧急补救:无论在工程施工期间或在保修期内,如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件,甲方代表认为必须进行紧急补救或修理,而乙方无能力或不及时进行补救或修理时,甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责
37、任或乙方工作范围的,则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。21、物资供应211 物资供应分工2111 以下物资均由甲方供应a、永久性工程安装的设备、仪器、仪表;b、安装工程预算定额中未计价而应进入预算造价的主材;c、土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。2112 其他材料采供分工:a、甲方:_b、乙方:_212 双方供应的物资均须具有合格证,钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档,保证做到完整齐全。213 乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工
38、场地,重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品,由此延误的工期不予顺延,且费用由乙方自理。214 乙方于每月21日,向甲方编报月度甲供物资需用计划,每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的,由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。215 物资费用2151 永久性工程安装的设备、仪表、仪器,乙方只办领用手续,。如发生遗失、损坏时,乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。2152 乙方办理材料调拨及设备领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承担费用。2153 所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐,乙方亦按此价格列入工程结算。
39、对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料,甲方则按市场价加价20,在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资,甲方不予办理退库。216 材料员和领用手续2161 乙方必须在施工现场设立专职材料员,同时,该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人确认的任命信函原件一份,并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换,确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时,乙方要向甲方递交正式的任免函原件,且还要重复以上手续。2162 乙方材料员向甲方领用设备、材料时,必须签办调拨单,调拨单的签字栏内,必须既有本人的签字,又要盖有经备案核准的本人印模。2163 材料员必须于每月20日编报月耗汇总报表,编报
40、完毕后与甲方材料人员核对,核对无误后,办理签办手续。22、施工机具等提供和非永久性工程物资等供应甲方按211分工规定供应工程物资,除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供,其包括但不仅限于以下内容:221 国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时,必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可使用,若发生丢失、损坏时,则须按市场价照价赔偿。222 行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。223 生产、生活临
41、时设施,若乙方欲使用甲方已建有的临时设施时,必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后,乙方方可使用。224 办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。225 文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。226 安全防护及劳动保护用品,诸如:安全网、安全带、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘、电焊手套、胶、护脚、口罩、劳动防护、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防护及劳动保护用品等。227 各专业建设工程的作业队、班组
42、及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、,诸如:导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。228 行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。229 各种周转、摊销、手段性材料,诸如:脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。23、工程预结算231 计价计费约定2311 按工料单价法编制,其中:a、套用定额估价表;b、按2111中材料费下浮_;c、按2111中机械费下浮_;d、按2111中机械费不计取;e、按2111中脚手架搭拆费下浮_;f、按2111中超高费下浮_;g、以人工费取费的综合人工费单价_元定额工日;综合人工费单价中包括人工费和2313a内容。h、以定额直接费取费的,综合取费为定额直接费_2312 按综合单价法编制a、详见合同附件