1、2022销售合同销售合同模板合集7篇随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是我整理的销售合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。销售合同 篇1买受人（甲方）： 出卖人（乙方）：甲方情愿按本合同规定的条件及价格向乙方购买（附表）材料，双方经充分、友好、同等协商，达成如下一样条款，制定本协议，以资共同信守履行：第一条 货物价格本合同项下的交易总额为人民币元，大写： 元整。 其次条交货时间、地点、方式乙方应在收到全款后 60 日内将货物运输至甲方指定的地点。货到明确入库状况。仓库将货物入货凭单提交给甲、乙双方。第三条 付
2、款方式付款日期及结算方式 签约后十五天之内付全款发货 。若对货物质量有异议的应当在约定的付款期限内书面提出。第四条 货物的全部权转移及风险担当甲乙双方约定，乙方一经将货物交付甲方指定的仓储地，货物的全部权即属于甲方，货物因意外毁损灭失的风险亦归甲方担当。第五条 乙方的保证1.乙方保证第三方不向甲方主见任何权利，包括但不限于全部权、抵押权、租赁权、学问产权等。如有涉及以上权利的诉讼、仲裁或其他行政程序，乙方将担当全部责任，并赔偿甲方可能因此而受到的一切损失。2.在质量保证期内, 货物出现质量问题，乙方应负责免费更换和修理，同时赔偿由此给甲方造成的全部损失。货物的质保期也按其由于存在质量问题而停止
3、运用的时间相应予以延长。第六条 违约责任1、如乙方拖延交货，每迟交一天，乙方应根据合同金额的_5_%向甲方支付违约金，最高不得超过合同金额的20%；拖延交货超过_20天，甲方有权解除合同。但甲方解约并不影响甲方要求乙方担当违约责任及赔偿因甲方的违约行为所造成的一切损失。2、除前款规定外，如乙方违反了在本合同中的承诺或保证，乙方应向甲方支付合同金额的20的违约金。如该违约金不足以弥补甲方的实际损失，乙方还应赔偿其差额。第七条 保密条款：1、未经甲方事先书面同意，乙方不得向第三方透露合同及其相关的一信息。包括但不限于相关的安排、样式、样本、包装、合作基础、用户资料等信息。如一方违反本条款的约定,则
4、应赔偿给对方造成的损失。2、不论本合同因何种缘由变更、解除、终止，保密条款均有效。 第八条 争议解决甲、乙双方应履行本协议产生的争议，应友好协商解决。协商不能一样的，由甲方人民法院诉讼管辖。第九条 合同的补充约定、变更和解除甲、乙双方经协商一样，可对本合同进行补充约定、变更和解除，必需另行签订书面合同。第十条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。 第十一条 本合同经甲乙双方盖章后成立生效。甲方（签章）： 乙方（签章）：日期： 年月 日日期： 年月 日销售合同 篇2供方：_地址：_邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_需方：_地址：_邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_为
5、爱护供需双方的合法权益，依据中华人民共和国合同法，经协商一样同意签订本合同。一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量二、供方对质量负责的条件和期限：_三、交（提）货方式及地点：_四、运输方式到达站（港）及收货单位：_五、运输费用负担：_六、合理损耗计算及负担：_七、包装费用负担：_八、验收方法及提出异议的期限：_九、结算方式及期限：_十、违约责任：_十一、合同附件：_十二、其他约定事项1.合同正本一式两份，双方各执一份。2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自_年_月_日至_年_月_日甲方：乙方：签订时间：销售合同 篇3甲方：乙方：鉴于：1、甲方已
6、取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。2、为进一步解决员工住房问题，华南师范高校有意组织员工以实惠价格购买甲方负责销售的商品房。为了让华南师范高校员工获得最大限度的实惠，现甲方打算面对华南师范高校举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范高校组织员工参与本次团购活动的基本领宜，初步达成如下意向书：第一条 乙方认购的商品房概况1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地运用权，土地运用权证
7、号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的建设工程规划许可证（许可证编号：建字第440号）和建设工程施工许可证（许可证编号44012520xx10130101）。2、乙方认购的房屋位于 栋 房，建筑面积为 平方米，套内面积为 平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。其次条 乙方认购的条件1、乙方需为华南师范高校正式员工（以华南师范高校出具的工作证明为准）。2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订装修合同（装修合同文本见附件）后方可参与本次团购，装修价款为建筑面积每平方米 1600元。如乙方不
8、接受该装修合同或解除装修合同的，乙方的团购资格丢失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丢失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分。第三条 本次团购的商品房的价格乙方团购的新都盛世名门商品房的实惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币 元，乙方认购的 栋 房（暂以建筑面积 平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币 元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参与团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的商品房买卖合同。第四条 本次团购的流程1、华南师范
9、高校负责组织甲方与乙方签订本团购意向书和装修合同，非经甲方和华南师范高校一样同意，乙方不得将依据本团购意向书取得的团购资格转让给第三方。2、乙方依据该装修合同约定的金额缴纳装修款。3、甲方应在20xx年3月31日前，支配装修公司负责供应2间装修样板房供乙方选择，如乙方不接受该装修标准，可要求解除装修合同，乙方选择解除装修合同的，退还装修合同的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丢失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。4、在开发商新发公司取得房屋预售许可证的 5日内，甲方通知乙方签订商品房认购协议，乙方凭上述装修合同及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订商
10、品房认购5、乙方依据商品房认购协议的约定签订商品房买卖合同，并按商品房买卖合同的约定支付购房款，甲方保证开发商按商品房买卖合同交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。6、鉴于各方一样同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述装修合同的，乙方不再享受根据本团购方案的实惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同前提出解除装修合同的，甲方有权拒绝支配乙方与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同；乙方与开发商签订商品房认购协议及商品房买卖合同后提出解除装修合同的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除装修合同后
11、 5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。第五条 工期及工程进度开发商新发公司应于20xx年 12月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不行抗力事务等非甲方责任缘由，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。第六条 本次团购商品房的装修及验收为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述装修合同即视为同意装修公司在开发商许可的状况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司担当装修工程的质量责任。第七条 争议的解决鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项平安供应担保。即在
12、乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司担当退款的连带责任。凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范高校无任何关联，华南师范高校不担当任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第八条、其他事项1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。甲方：乙方：签约时间： 地点：销售合同 篇4合同买方_公司和卖方_公司(以下简称卖方)和_(以下简称合同买方)于_年_月_日订立本合同。1.商品名称双方同意在本合同规定的交货期内按本合同的条款规定，由卖方向合同买方供应下列商品：_(略)2.期限交货日
13、期从_起至_止;或每满一年后由一方当事人至少提前_(_)天书面通知另一方当事人所确定的日期为止。本合同中的“合同年”是指到_为止或每年到此时为止的12个月。3.商品规格卖方商品装运时的规格标准：_.4.商品数量：_(略)。5.价格_(可按本合同背面第七条规定上浮)。6.附加条款规定本合同背面的附加条款规定视为本合同不行分割部分，效力等同当事人签名前所列条款。合同买方(签字)：_卖方(签字)：_附件附加条件规定7.价格浮动卖方提价可在每个季度的第一天进行，但至少应提前十五(15)天将其书面通知提交方式邮寄合同买方。合同买方则有权在涨价生效日之前向卖方提交或邮寄通知，取消涨价部分的定货。8.税收除
14、买价外，合同买方还得支付卖方因生产，销售或运输本合同有关商品而规定缴纳的全部的政府税收、营业税和(或)其他一切收费(纯收入所得税除外)，法律另有规定的除外。9.较低竞争价格如合同买方向卖方证明，合同买方可在任何一个合同年度内从任何一制造商处按类似条件规定购得在_国生产的上述商品，且质量一样，数量等同本合同年度尚未交货数量，但价格低于本合同之定价，如卖方拒绝就上述数量商品按此价格进行降价，合同买方可向其他制造商购买该数量商品，并削减按购买数量该合同所担当的购货义务。10.装船发货如无另行规定，合同买方每月定货量及每月装船发货量应大致相同，如因缺货而影响每月装运，则应依量大致按合同年平均进行装运。
15、如合同买方不按本合同之规定定货，卖方将无义务供应未定购货物。11.货款支付支付方式为_，取货全额即付，如合同买方不按本合同之规定支付货款，除其他补救之外，卖方有权中止合同或停止发货。12.索赔合同买方收到按本合同所发商品后十五(15)天内不向卖方提交索赔通知，则视为无保留接收该商品，且放弃一切有关权利要求。合同买方担当在生产过程中运用本合同所供应之商品或将其与其他商品混合而产生的一切风险和责任。任何索赔，无论是因未供应应供应之商品或是否因过失，数额均不得超过索赔物的买价。任何一方均不对间接或继后的损害负责，不论其是否是因一方当事人过失而引起或产生。13.不行抗力因不行抗力事故(包括天灾、火灾、
16、洪水、斗争、破坏、意外事务、劳资纠纷或劳力缺乏)、政府法律、法令、规则和条例不论是否合法，包括(但不解除其他)优先权、征用、安排及价格调整限制等、物资设备及运输短缺、以及其他类似或不同意外事故，双方当事人均可免去违约责任。遇此事故的当事人有权免去全部或部分在该事故期内本应收、发的货物，免去之数额应从合同总额中扣除。由于上述事故使得卖方无法供应本合同规定数额之某种商品，卖方有权公允合理地在其顾客、部门和分公司间就可能供应之商品进行安排。在任何状况下均不得迫使卖方为满意合同买方的供货而向他人购买商品。14.其他规定本合同的效力，说明和履行以及有关产品的供应等均应遵守产品生产地州的法律规定。本合同经
17、当事双方充分探讨同意缔结。卖方保证所供应之商品符合商品规格标准及本合同中有关规格的其他明文规定，保证合理包装及标记商品，并与集装箱与商品标签上的内容一样。以上保证具有排他性，将替代其他一切保证(不论是书面、口头或默示)，包括以上明文规定之外的购销保证及特别供应保证。本合同对双方当事人的继承人和受让人均有效力，并保证其各自的利益，但预先未征得对方当事人书面同意的转让无效。未经卖方托付人书面认可，任何合同的修改或其条款规定的解除都将无效，此种修改或解除也不得因卖方认可或接收含有其他条款规定的购货单而生效，不论此货单是否经卖方托付人签字。销售合同 篇5甲方：乙方：一、产品名称、数量、价格甲方向乙方出
18、售一批仪器，(详情参见附件附页之清单)一次性交乙方，甲方保证所供应的全部设备附件是齐全，运用功能是正常良好的。各方面符合清单上所规定的质量、规格、型号等要求。二、交货：1、交货日期：乙方支付现金贰万元(RMB)后之1个工作日。甲方一次性打包把仪器交乙方。2、交货方式：乙方负责运输并担当运费、装卸货费用。3、交货地点： 甲方处。三、合同金额本次购销合同总金额合计：￥万元人民币(大写：￥万元人民币)。付款方式：乙方预付万元现金提货，年月日再支付现金2万元，剩余万元在下个月中旬支付完毕给甲方。四、合同的履行：甲方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合约定或达不到约定技术要求的，甲方必需无条件退回乙方
19、所已支付的全部货款，向乙方支付合同总价款30%的赔偿金。五、解决争吵方法凡因本合同所发生的争议，双方应本着真诚合作之精神，依中华人民共和国合同法协商解决。若协商不成，双方同意由合同签订地人民法院解决。六、其他条款本合同未尽事宜，双方协商解决。七、合同自双方法人代表或法人授权的代表签字盖章后生效，合同生效后，任何一方不得擅自修改或终止。八、合同份数：本合同由中文书写，正本壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日销售合同 篇6甲方：_乙方：_甲、乙双方本着同等互利、友好协商的原则，就甲方托付乙方负责甲方开
20、发的位于_的_项目(以下简称本项目)的独家策划代理工作，特订立以下合同条款：第一部分 托付策划代理工作方式：甲方托付乙方负责本项目前期策划、营销策划、广告策划、销售代理等工作。其次部分 托付策划代理工作期限托付期限由本合同签订生效之日起至本项目交付运用后_个月止。第三部分 托付策划代理工作范围甲方托付乙方策划代理之部分为本合同约定的全部商铺、住宅等可销售物业，可销售面积约为_平方米。第四部分 甲方的责任与权利一、甲方向乙方供应本项目全部相关证明文件及策划代理过程中所需的资料，并确保一切资料的刚好性、有效性、合法性和精确性。二、甲方负责本项目策划代理过程中营销推广所需费用，其中包括但不限于文本中
21、所列部分：(一)各种广告推广、销售道具、建筑景观及户型效果图及有关销售资料的制作、派发及发布等费用。(二)各类公关活动所需的展示场地(包括售楼部、展示会等)及有关设备的租用、布置、水电费、电话费等费用，以及视项目须要赴外地进行营销活动所需的费用。(三)广告制作费：本项目的广告制作由甲方干脆与制作公司签署合同，由甲方干脆向制作方付款。(四)广告发布费：本项目的广告发布由甲方与媒体单位干脆签署发布合同，由甲方干脆向发布方付款。三、全案广告推广费用限制在本项目可销售总额的_%左右，分期投入。具体广告安排及费用由乙方分阶段提交，在征得甲方确认后执行。四、甲方负责收取购房人的定金、购房款，负责合同的登记
22、备案、银行按揭审批手续及办理产权。五、甲方应按时向乙方支付本合同约定的策划代理费。六、甲方有权对乙方的策划代理活动进行全程监控，对策划案享有独家运用权。七、若乙方违约或不能按时完成本项目的策划代理工作，甲方有权按约终止合同。第五部分乙方的责任与权利乙方按项目实际进展进行相关的策划代理工作，其中包括但不限于文本中所列部分或视项目实际状况进行增减：一、前期策划(一)市场调研1、(某地区)房地产市场现状分析。2、(某地区)主要路段商业状况。3、消费型商业业态分析。4、现有商城营运现状分析。5、典型业态经营现状分析。6、住宅市场状况。7、潜在客户市场调查分析。(二)项目定位1、项目所在地块的优劣势、机
23、会点与威逼点分析。2、项目产品定位。3、项目概念定位4、目标客户市场定位5、项目定价范围建议(三)产品优化建议1、参加项目总平规划探讨。2、参加建筑风格方案探讨及建议。3、参加户型平面方案探讨及建议。4、参加配套设施方案探讨及建议。二、营销策划(一)项目营销总体策略；(二)项目阶段性营销安排；(三)入市时机选择；(四)销售分期限制；(五)价格定位及策略；三、广告策划(一)项目推广口号(二)项目卖点整合包装(三)整体广告安排(四)广告预算及媒体组合(五)项目形象策划1、项目基本形象设计：(1)标记(2)标准字(3)标准色调(4)标准组合2、项目标记形象应用设计：(1)内部应用：名片、信封、信签、
24、识别卡、文件袋、贺卡、水杯、手提袋；(2)销售中心：装修建议及展板设计；(3)户外应用：工地围墙、引导旗、车体、广告牌等(六)传播工具的创意与设计：1、楼书创作(创意、文案、设计)2、折页及海报创作(创意、文案、设计)3、报广创作(创意、文案、设计)4、广播、电视稿文案等四、销售代理(一)建立销售队伍，依合同授权范围内执行销售行为；(二)销售文件及管理文件的制订；(三)销售道具运用；(四)销售人员培训；(五)制订销控安排；(六)销售执行的内部协调程序；(七)客户资源库的建立；(八)售后服务机制建立；(九)定期报送各项统计报表。五、乙方针对本项目成立项目组，并实行项目经理负责制。项目各阶段策划、
25、安排、文案、创意由乙方本部负责，项目经理主持本项目详细运作和安排实施。项目组人员构成：项目经理 名、策划 名、文案 名、平面设计 名、现场主管 名、文档管理专员 名、置业顾问 名。除策划、文案、平面设计外，其他人员长驻项目所在地，并依据项目须要，适时不定期另行派遣人员到 帮助工作。乙方自行负责项目组的办公费用及其人员工资等各项开支。六、乙方应向甲方供应每月的销售状况统计分析。七、乙方独家享有本项目的“_”策划代理的署名权。八、乙方有权按本合同约定如期向甲方收取策划代理费。第六部分 本项目正式开盘销售的基本条件甲方取得本项目的预售许可证及相关法律文件，且整体销售打算工作已完成。第七部分 策划代理
26、收费标准及支付方式一、策划代理收费标准甲方同意乙方按本项目商铺、住宅等可销售总额的百分之_(_%)收取策划代理费。成交金额以客户签订的商品房买卖合同上的金额为准。除物业管理用房外，其它任何形式的销售成交都列入计算策划代理费的金额。二、策划代理费计算及提取方式(一)在本合同签订后，甲方同意在每月_日先按人民币_元/月的标准预付给乙方，直至本项目开盘正式销售当月止，期间所产生的预付款从乙方第一期所提取的策划代理费中扣除。(二)本项目正式开盘销售后，乙方策划代理费按月结算。在购房者与甲方签订商品房买卖合同并支付定金，即视为乙方销售代理胜利，并计入销售目标考核业绩。在甲方收到购房者支付的首期购房款(不
27、低于合同总额的 %)时，即可进行策划代理费的结算，其结算金额按商品房买卖合同总价金额进行计算。(三)乙方总体销售目标是本项目可销售面积(不含_层商铺)的_%以上，策划代理费的提取比例与销售业绩挂钩：1、乙方销售目标表(按可售面积计算，不含_层商铺)：阶 段 时 间 销售目标第一阶段 项目开盘后_天内 可售面积的_%其次阶段 项目结构封顶_天内 可售面积的_%第三阶段 项目交付运用后_天内 可售面积的_%2、乙方策划代理费的提取比例：阶 段 完成的销售面积比例 提取比例第一阶段 可售面积的_%前 已结算策划代理佣金的_%其次阶段 可售面积的_% 已结算策划代理佣金的_%第三阶段 可售面积的_%以
28、上 已结算策划代理佣金的_%(四) 层商业部分不列入销售目标考核，甲方按实际销售合同金额的._%向乙方支付策划代理费。(五)策划代理费付款时间：策划代理费每月结算一次。在每月的_日，双方结算当月的款项，在次月的_日前双方予以确认，在确认结算单后_日内，甲方向乙方支付应付策划代理费。(六)若已交定金的客户违约，其定金由甲方没收，甲方应将没收总额的_%作为乙方该次的策划代理费(同时不重复计算该次成交的按_%提取的策划代理佣金)。三、溢价款(不含 层部分)的结算、分成比例、提取时间的约定(一)甲方依据乙方供应的定价策略所制定的各期销售底价表，经甲、乙双方确认后未经对方同意不得更改，并作为计算溢价款的
29、依据。(二)本项目之成交金额须在双方确认的销售底价以上。若因特别状况，甲方认可以低于底价出售，可视为底价销售，统计溢价部分时的销售金额以底价计算。(三)本项目实际成交总额超出双方确认的以销售底价表计算的总额部分(合同期满或终止时未售部分的单元以底价表金额视为实际成交金额)视为溢价。(四)本项目之溢价部分，甲、乙双方按_比例安排。(五)溢价款的结算及支付时间：在本合同期满或终止的_个工作日内，双方进行溢价款的结算，在结算后的_个工作日内甲方将乙方应得溢价款一次性支付给乙方。第八部分 双方工作原则一、甲、乙双方已确认的策划代理安排，在执行过程中任何一方在未征得对方的许可下不得变更，否则产生的责任由
30、变更方负责。若需修改已确认的文件，需事先征得对方同意，并以书面形式确认。二、甲方指定项目负责人为_，乙方指定项目负责人为_。甲、乙双方指令性文件均需项目负责人签字，双方负责人对递交的文件负责。双方项目负责人若有更改，需以书面形式通知对方。三、乙方分阶段向甲方提交 “项目工作安排”，“项目工作安排”将确定每一阶段的执行项目安排。甲方在规定的时间内对乙方提交之“项目工作安排”进行核精确认，并由本项目负责人签字后送交乙方。乙方依据甲方负责人签署的“项目工作安排” 开展工作。四、在托付期限内，甲、乙双方收到对方供应的看法及文件时，应在要求期限内就对方看法做出答复。若因对方未能在规定日期内提交书面答复，
31、致使本项目工作产生延误，并造成实际损失，由责任方担当相应责任。五、甲、乙双方对本项目的策划代理方案均负有对外保密责任。第九部分 违约责任及合同终止一、双方按本合同约定享受权利与担当义务，任何一方违约均要担当违约责任。二、若甲方未按规定的建筑标准、质量及交房日期将房屋交付运用，由此引起的法律责任由甲方自行担当，与乙方无关。三、如因甲方与发布、制作单位产生纠纷而导致媒体发布及广告工具制作不能按安排完成，乙方不担当违约责任。四、甲方在本合同期限内，不得托付其它公司或个人从事本项目的策划代理活动。五、若因甲方缘由导致乙方策划代理工作无法进行或完成，甲方应一次性支付人民币_元给乙方作为补偿金。若因乙方违
32、约而导致本合同提前终止，乙方也一次性支付人民币_元给甲方作为补偿金。六、甲方应如期按本合同规定的方式刚好间付款，若甲方延期支付策划费用超过_个工作日，甲方应按应付款额的每日万分之_的违约金支付给乙方。七、在策划代理期间，若乙方连续两期未能完成预定的销售目标，甲方有权终止合同。八、由于乙方在策划过程中因自身缘由引起外界纠纷概由乙方负责。九、合同期限内，乙方享有独占、排它的本项目广告媒体上的策划代理署名权。非经甲、乙双方许可，其它任何个人或单位不得冠以“策划代理”等有关或同类字样。十、托付期的持续或终止在托付期限完结前_天内确定。第十部分 其他事宜一、在条件成熟时，本项目的总平图、建材设备及配套设
33、施表、工程进度表、销售底价表由双方加盖公章，作为本合同的附件。二、争议的解决方式本合同发生纠纷时，应由双方协商解决。若协商不成时，任何一方均可向合同标的物所在地法院提请诉讼解决。三、本合同正文共8页，壹式肆份，双方各执贰份。其他未尽事宜另行协商，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。合同签署：甲方：乙方：代表人签章：代表人签章：签约日期：签约日期：通讯地址：通讯地址：联系电话：联系电话：合同签署地： 合同签署地销售合同 篇7供方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 需方：_ 地址：_ 邮码：_ 电农副产品销售合同样本供方：_地址：_ 邮码：_ 电话：_法
34、定代表人：_ 职务：_需方：_地址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_一、产品名称、品种、数量、金额、交售时间二、质量标准、用途三、验收方法刚好间、地点四、检验及检疫的单位、地点、方法、标准及费用负担五、交(提)货地点及运输方式和费用负担六、超欠幅度损耗及计算方法七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担八、结算方式及期限九、给付定金的数额、时间十、如需供应担保，另立合同担保书，作为本合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其他约定事项十四、本合同于_年_月_日在_签订;有效期至_年_月_日供 方单位名称：_(章)代 表 人：_开户银行：_帐号：_年_月_日需 方单位名称：_(章)代 表 人：_开户银行：_帐号：_年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页
