1、I正兴公司三层楼招投标中心办公区施工合同甲方（发包方）：湖北省电力公司信息通信中心乙方（承包方）：武汉路浦科技有限公司签订日期：2011年 4 月 23 日签订地点：湖北省武汉市II目 录第 1 条 工程施工概况 .1第 2 条 承包范围 .1第 3 条 承包方式 .1第 4 条 工程负责人 .1第 5 条 工期 .2第 6 条 工程施工质量 .2第 7 条 安全文明管理 .3第 8 条 验收 .4第 9 条 双方义务 .5第 10 条 材料和设备 .6第 11 条 分包 .7第 12 条 合同价格 .7第 13 条 结算 .8第 14 条 违约责任 .9第 15 条 争议解决 .10第 16
2、 条 合同组成文件 .10第 17 条 合同生效 .11第 18 条 签订日期 .11第 19 条 份数 .11第 1 页 共 22 页正兴公司三层楼招投标中心办公区施工合同甲方（发包方）： 湖北省电力公司信息通信中心 乙方（承包方）： 武汉路浦科技有限公司 鉴于甲方拟委托乙方承担正兴公司三层楼招投标中心办公区施工工作，且乙方同意接受该委托，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。第 1 条 工程施工概况1.1 工程名称：正兴公司三层楼招投标中心办公区施工1.2 工程地点：三层楼招投标中心1.3 工程内容：1.3.1 根据正兴公司对三层楼招投标中心
3、办公区综合布线要求，每个工作台面都布放一套信息点、副主任以上领导办公室布放两套信息点共 56 个工作信息点的线缆通过房顶建设桥架敷设到位，我部通过现场勘查，特制定综合布线方案如下：（中等偏高标准）机房建设：内、外网络机柜（高 180cm）各一个；内、外网络配线架（60 端口）各一套；电话配线架 250 对（采用网络 110 配线架） ，安放在外网机柜中；网络交换机与端口跳线 120 根；综合布线：从机房配线架至各用户（56 个）信息点进行敷设桥架、线槽（金属） ，内、外网线，电话线，网线和电话线采用超五类网线（安普牌） ；墙内线缆穿管（PVC） ；用户面板使用 TCL 品牌，网络面板（两孔）和
4、电话面板（四孔） ，均使用网络模块；面板端口至个人终端的连线（内、外网连线各60 根，电话连线 60 根） ；施工要求：桥架牢固，布放合理，整齐美观，布线排放整齐，线缆挂牌，配线架和用户面板贴序号标签，图纸要明确标注线缆走向，信息点位置，并标有信息点序号且与配线架贴牌序号一致，文明施工，有序堆放材料及备件，安全施工，不发生人生伤害等事故。第 2 条 承包范围材料、设备采购，敷设、安装、调试。第 3 条 承包方式本工程目实行固定单价承包。乙方应按照合同约定的工期、质量和安全要求完成施工工作。第 4 条 工程负责人 第 2 页 共 22 页4.1 甲方就本工程施工委派的项目负责人是 杨良清 ；乙方
5、委派的工程施工负责人是：汪军宏。4.2 甲方 杨良清 作为工程施工的技术监督工程师/技术监督人。4.3 技术监督工程师/技术监督人对本工程实行工程质量监督，其主要职责如下：（1）检查材料、设备，施工所采用的标准、规程符合性；（2）参与施工的协调工作；（3）参与评定和验收检修质量；（4）对系统调试结果进行确认；4.4 乙方应对技术监督工程师/技术监督人的监督工作给予全面合作并提供必要的协助。乙方在本合同下的责任和义务，不因技术监督工程师/技术监督人对乙方提交文件的审查或批准，对工程施工、材料和设备的检查和检验，以及为实施监督作出的指示等职务行为而减轻或解除。第 5 条 工期5.1 本工程施工工期
6、为从开工日起_10_天。甲方将在开工日期 2 天前（含本数）向乙方发出开工通知。5.2 乙方应在约定的期限内完成工程施工并通过竣工验收。若工程施工未在约定工期内通过竣工验收，乙方应按照合同约定承担违约责任。乙方承担违约责任并不减轻或者免除其按合同约定完成工程施工及修补缺陷的义务。第 6 条 工程施工质量6.1 工程施工质量目标：合格。6.2 乙方应严格按照电力建设施工及验收技术规范等标准（具体标准名称详见工程施工技术规范 （附件一） ）和经甲方审定的施工图纸进行施工。乙方对施工提出的合理化建议，须经甲方采认可并书面确认后方可实施。6.3 乙方应建立健全工程施工质量管理体系，具备完善的质量管理组
7、织。6.4 乙方应在正式施工前，编制施工组织措施计划并在合同生效后 2 日内（含本数）提交甲方。施工组织措施计划经甲方批准后，乙方方可正式进行施工。6.5 甲方有权对工程施工的所有部位及其施工工艺、材料和设备进行检查和第 3 页 共 22 页检验。乙方应在材料或零件开箱、检修关键节点、关键工序时通知甲方进行检查和检验并为此提供方便。甲方的上述检查和检验，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。6.6 甲乙双方约定下列内容（或隐蔽部位） ，甲方必须进行复检：敷设线缆电气参数；设备、构配件安装工艺。乙方自检确认的工程施工隐蔽部位具备覆盖条件后，应提前 24 小时书面通知甲方检查，通知应附
8、有自检记录和必要的检查资料。工程施工经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。甲方检查确认质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内修整返工后，由甲方重新检查，修整返工所产生的费用和工期延误责任，由乙方承担。6.7 本工程施工的质量保修期为从工程施工通过竣工验收之日起半年。如果工程施工在质量保修期内发生因乙方原因造成的质量事故和质量缺陷，乙方应在甲方要求的时间内自费进行修理、更换或采取其他适当的补救措施，并对因该缺陷而引起的其它设备损害进行修理、更换，使之恢复完好。如果乙方未能在甲方要求的期限内开始对该缺陷进行必需的补救工作，甲方可采用合理的方式进行补救，因此而发生的
9、费用由乙方承担。第 7 条 安全文明管理7.1 本工程施工的安全管理以实现人身伤亡“零事故”为目标，乙方应保证不发生以下五种事故：7.1.1 不发生人身伤亡事故；7.1.2 不发生施工机械设备损坏事故；7.1.3 不发生重大火灾事故；7.1.4 不发生负主要责任的重大交通事故；7.1.5 不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。7.2 乙方应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非本合同另有约定，自进入施工场地直到工程施工通过竣工验收为止，乙方应：7.2.1 全面负责检修区内施工人员及甲方在现场人员的安全，组织并保持施工场地和工程施工秩序良好，避免发生人身事故；7.2.2 为了保护工程
10、施工或为了公众及其他人员的安全及方便，应采取必要第 4 页 共 22 页的安全措施，并在安全协议中明确。 7.2.3 严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；7.2.4 建立以现场负责人为第一安全责任人的各级安全施工责任制。工程施工所有现场参与人员（包括但不限于劳务分包商人员、临时用工）均应纳入项目安全管理网络；制订各级人员的安全职责，建立和健全安全保证体系和监督体系；7.2.5 建立健全符合工程施工实际情况、具有可操作性的安全管理制度，完善工程施工安全保障体系，建立安全管理、监督网络，根据工程施工
11、的进展配备足够的安全管理资源，并确保实施到位。7.3 在施工中发生的所有安全事故，均由乙方自行承担相应的责任和费用，乙方应作为事故责任单位按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。7.4 甲方有权对工程施工施工过程中的安全文明施工工作实行随时监督、检查，发现施工现场发生违反安全文明施工相关规定的情况时，有权责令乙方停工整顿，由此发生的损失和费用由乙方承担。甲方的监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。7.5 甲乙双方应就工程施工的安全责任签订安全协议 （附件二） ，有关现场照明内容应在安全协议中规定。第 8 条 验收8.1 甲方有
12、权对工程施工进行监督并检查所有工程施工的工作进度，乙方须为甲方进行此类监督和检查提供方便。甲方的该类监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。8.2 对工程施工完工前未经甲方正式验收的任何项目，如发现有任何缺陷或不符合本合同的要求，甲方有权书面通知乙方进行纠正。如果乙方未能在收到甲方通知后 5 日内（含本数）纠正该缺陷或不符合之处，甲方可以采取任何合理的措施进行纠正，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。甲方进行上述纠正并不影响其根据合同提出任何索赔要求的权利。第 5 页 共 22 页8.3 工程施工完工后须根据甲方的要求进行竣工验收，竣工验收分为不带电验收和带电试运（
13、试运行）两阶段。8.4 工程施工完工后，乙方应提前通知甲方进行不带电验收。如果工程施工第一次未能通过不带电验收，乙方应及时采取措施纠正相关缺陷并通知甲方重新验收，纠正相关缺陷和甲方因再次验收所发生的费用由乙方承担；若乙方未采取有效措施纠正相关缺陷导致工程施工延期，应按照本合同第 14.2.3 项约定承担违约责任。8.5 工程施工通过不带电验收并带电投运后即进入试运行阶段，试运行期为工程施工通过不带电验收并带电投运后 7 天（含本数） 。乙方应保证工程施工在试运行期内符合合同约定的质量目标。如试运行失败，甲方将组织进行原因分析，若因乙方检修质量问题引起试运行中断，乙方应立即改正处理，并承担由此发
14、生的所有费用及再次试运行所发生的费用。 8.6 工程施工通过冷态验收并试运行合格后，视为工程施工通过竣工验收，甲方将向乙方签发工程施工竣工证书。8.7 乙方应在工程施工通过竣工验收后 5 日内（含本数）向甲方提交如下竣工资料：8.7.1 竣工报告。上述所有的竣工资料均应为一式贰份原件，须真实、齐全、完好，并应符合甲方档案管理要求。第 9 条 双方义务9.1 除合同另有约定外，甲方应承担以下义务：9.1.1 负责提供满足本工程施工施工进度所需的图纸、说明书、资料和有关工程施工文件；9.1.2 在适当的时候，提供施工场地，准予乙方人员进入工程施工现场；9.1.3 负责协调运行部门，按时取得或给予工
15、程施工施工需要的所有许可；9.1.4 按合同约定组织工程施工的阶段性验收；9.1.5 根据需要，做好与电力调度部门有关协调工作，并及时通知乙方有关计划安排。9.2 除合同另有约定外，乙方应承担以下义务：第 6 页 共 22 页9.2.1 按国家行业有关标准、规程、规范要求进行工程施工施工；9.2.2 认真履行本合同中约定应由乙方负责完成的工程施工承包范围内的全部工作，达到合同约定的要求；9.2.3 采取切实有效措施和手段以保证实现合同要求的工期、质量和安全目标；9.2.4 配合甲方完成本工程施工的竣工验收工作，并按规定办理本工程施工竣工验收手续；9.2.5 对本工程施工施工期间的人身安全负全部
16、责任；对施工期间因施工及其他乙方原因引起的设备和运行事故负全部责任；9.2.6 负责办理进场工作的相关手续，清理影响施工的障碍物，对甲方提供的设备、材料采取妥善保护措施并正确使用，对使用不当产生的后果承担全部法律责任；9.2.7 处理好施工过程中与相关方的关系，做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，并承担相关费用；9.2.8 因乙方施工设备问题影响工程施工进度和质量时，乙方应按甲方要求及时增加或更换施工设备，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。第 10 条 材料和设备10.1 乙方提供的材料和设备10.1.1 除甲方供应的材料和设备外，进行工程施工施工所需其他材料和设备均由乙方自行采购，乙方应
17、将自购材料和设备采购计划及采购合同副本提交甲方备案；10.1.2 乙方提供的材料和设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应向甲方提交其负责提供的材料和设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准；10.1.3 乙方采购的材料和设备所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求，乙方应对其质量负完全责任。如有不合格的材料和成品，乙方必须负责更换并承担费用，由此引起进度延误的，工期不予顺延；10.1.4 乙方应会同甲方对材料和设备进行检验和交货验收，查验材料合格第 7 页 共 22 页证明和产品合格证书，并按合同约定，进行材料的抽样检验和设备的检验测试。乙方应
18、提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助，包括但不限于劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表，并应在这些材料或设备等用于工程施工之前，按甲方的选择和要求，提供材料样品以供试验，检验和测试结果应提交甲方，所需费用由乙方承担；10.1.5 如果乙方在施工过程中，使用劣质、不合格或不符合要求的材料，或有欺骗行为等严重违约行为的，甲方有权终止本合同并追究乙方的责任。10.2 运入施工现场的材料、设备，包括但不限于备品备件、安装专用工器具与随机资料，应专用于工程施工，未经甲方同意，乙方不得运出施工现场或挪作他用。10.3 甲方有权拒绝乙方提供的不合格材料或设备，并可要求乙方立即进行更换。甲方可在
19、更换后再次进行检查和检验，由此发生的费用和工期延误责任由乙方承担。第 11 条 分包11.1 未经甲方书面同意，乙方不得将工程施工项目分包给第三方。乙方擅自将工程施工对外分包的，甲方有权拒绝支付分包工作对应的合同价款并终止合同；同时，乙方应按照合同约定，承担相应的违约责任。甲方同意乙方分包的，乙方不得将工程施工中的主体工作进行分包，分包内容总费用不得超过工程施工总费用的 50。11.2 乙方应与分包人就分包工程施工向甲方承担连带责任。甲方对分包的同意，并不减轻或者免除乙方应承担的任何合同责任或义务。11.3 乙方按合同约定分包工程施工的，应向甲方提交分包合同副本。11.4 乙方须对分包工程施工
20、的施工全过程进行有效控制，确保工程施工建设满足合同要求，安全处于受控状态。乙方不得将本合同下的质量、安全等责任以签订分包合同、安全协议等方式转移给分包商。第 12 条 合同价格12.1 本合同价格为人民币（大写） 柒万玖仟贰佰玖拾玖元伍角玖分 （￥ 79299.59） （含税） ，实行单价承包的，最终合同价格根据工程施工结算时的工程施工量、工程施工工程量清单价格、包干费用（如有）以及根据合同约定需增减第 8 页 共 22 页的其他费用确定,工程量清单价格见工程量清单价格表 （附件三） 。实行总价承包的合同价格，及单价承包合同下的工程施工单价和单列包干费用均为固定价，在合同有效期间保持不变，不因
21、市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。对于未能实施的或甲方决定取消的施工项目，按照相应单价和包干费用从合同价格中扣除相应价款。12.2 合同价款按以下约定支付：12.2.1 工程施工通过竣工验收且结算完毕，收到乙方开具的金额为最终合同价格的合格发票后 15 日内（含本数） ，甲方向乙方支付合同金额的 90%价款，即人民币（大写）_贰拾叁万贰仟壹佰陆拾伍元柒角伍分_（￥_232165.75_） ；12.2.3 最终合同价格的 10 %作为质量保修金，甲方将在半年保修期结束、保修证书签发、工程施工无质量事故、无人身伤亡事故、全部工程施工档案和资料移交后 28 日内（含本数）向乙方支
22、付质量保修金的剩余部分。尽管有上述规定，甲方有权从任何一笔应向乙方支付的合同价款中扣除乙方按合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。第 13 条 结算13.1 乙方应在工程施工竣工验收总结会议后 30 天内（含本数）向甲方提交合同价款结算申请报告，应附相关证明材料。因特殊原因不能按时提交的结算事项，应在结算申请报告中向甲方说明不能提交的原因。乙方未在约定时间内提交结算申请报告，或结算申请报告中无结算事项且未说明理由的，视为乙方放弃有关权利。甲方对结算申请报告内容有异议的，有权要求乙方在规定时间内进行修正和提供补充资料，乙方未在甲方规定时间内提交经修正的结算申请报告的，视为放弃相关权利。
23、13.2 甲方收到乙方提交的结算申请报告后如无异议，应在 14 天内（含本数）向乙方签发结算证书或类似文件，列明甲方按合同最终应支付给乙方的金额；确认甲方以前已支付的所有款额和根据合同有权得到的全部金额后，甲方还应支付给乙方，或者乙方还应支付给甲方的余额。13.3 合同价款的结算依据：13.3.1 本合同及有关补充协议；第 9 页 共 22 页13.3.2 乙方提交的全部工程施工竣工资料；13.3.3 工程施工结算证书；13.3.4 工程施工验收合格证明；13.3.5 工程施工招标文件/中标通知书（如有） 。13.4 合同提前终止的，合同价款结算程序由双方另行协商。第 14 条 违约责任14.
24、1 乙方在履行合同过程中发生下列情况时，属违约行为：14.1.1 未经甲方书面同意,私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；14.1.2 违反合同约定使用不合格材料或工程施工设备；工程施工质量达不到标准要求和/或拒绝清除不合格工程施工；14.1.3 未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；14.1.4 无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；14.1.5 未完成本合同约定的安全目标，造成人身重伤及以上事故、设备及运行事故、重大安全事故、重大质量事故等；14.1.6 乙方不按合同约定履行义务的其他情况。14.2 乙方的违约责任乙方发生上述第 14.1 款约
25、定的违约行为的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。14.2.1 乙方发生上述第 14.1.4 项违约行为时，甲方有权立即解除合同，并可聘请其他方继续完成工程施工；乙方应赔偿甲方因此发生的损失，并支付相当于合同价格 20%的违约金；14.2.2 乙方发生除上述第 14.1.4 项以外的其他违约行为时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方在甲方发出整改通知 14 天内（含本数）仍不纠正违约行为，或未在甲方指定期限内改正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知，解除合同；14.2.3 乙方造成工期延误的，工期每延误 1 天应向甲方支付相当于合同价格 0
26、.5%的违约金，延误超过 30 天时，甲方有权解除合同，此等解除并不减轻或免除乙方依据本合同约定支付违约金的义务；第 10 页 共 22 页14.2.4 因乙方原因造成人身重伤、设备及运行事故，甲方有权要求乙方支付不少于合同价格 20的违约金。具体的违约金数额由甲方根据事故的性质和严重程度确定。违约金在合同价款结算时一次性扣除；14.2.5 因乙方原因造成重大安全事故的，乙方应向甲方支付合同价格 10 %的违约金；造成重大质量事故的，应向甲方支付合同价格 20 %的违约金；14.2.6 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿；14.2.7 乙方按本合同
27、第 14.2.3、14.2.4、14.2.5 项约定应支付的违约金累计达到合同价格 30%的，甲方有权解除本合同，此等解除并不减轻或免除乙方依据本合同约定支付违约金的义务。合同因乙方原因解除后，甲方可另行组织人员或委托其他方进行施工，乙方应承担甲方因此所发生的全部费用。除合同另有约定外，合同解除后甲方有权因继续完成该工程施工的需要，扣留使用乙方在现场的材料、设备。甲方的这一行为并不减轻或者免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。14.3 甲方的违约责任甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。第 15 条
28、 争议解决15.1 双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。15.2 若争议经协商仍无法解决的，按以下第 2 种方式处理：（1）仲裁：提交 ，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）诉讼：向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。15.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。第 16 条 合同组成文件下列文件为合同的组成部分：16.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；16.2 合同正文；第 11 页 共 22 页16.3 中标通知书（如有） ；16.4 合同附件（包括但不限于技术规范、图纸、工程量清单价格表）
29、；16.5 招标文件和投标文件（如有） ；16.6 形成合同的其他文件。上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。第 17 条 合同生效本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。第 18 条 签订日期合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。第 19 条 份数本合同正本一式_肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份。签 署 页甲方：湖北省电力公司信息通信中心（盖章） 乙方： 武汉路浦科技有限公司（盖章）法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期： 日期：地址：地
30、址：武汉市江汉区香港路 218 号华氏百货综合楼 E 栋 1702 室邮编： 邮编：430000联系人： 联系人：汪军宏电话： 电话：027-85793887 15387110488传真： 传真：027-82641859开户银行： 开户银行：中国工商银行西北湖支行账号： 账号：3202003009200119540税号： 税号：420103682330401第 12 页 共 22 页附件一：工程施工技术规范正兴公司三层楼招投标中心办公区检修施工技术规范1、工程概述1.1 武警楼 5 层共 47 个办公室，每个 办公室安装 电话点 4 个、网 络信息点 4个。1.2 原武警楼 80 对电缆改接至
31、湖北电力老大楼机房，武警楼新交接箱敷设一条 30 对电缆至物业公司，物 业公司安装 30 对分线盒一个，物业公司电话用户改接至新安装的 30 对分线盒内。1.3 武警楼内部分设施拆除，机房内增加温度调节设备。1.4 采购工程所需的所有材料，设备、构配件。2、技术要求2.1 线缆通道2.1.1 机房内，垂直走线通道采用金属桥架（规格：300*150）安装。2.1.2 每楼层平行走线通道采用金属桥架（规格：150*110）及硬质塑料线槽（规格：110*60）安装，选择 型号时按楼层敷设线缆多少适当选取。2.1.3 每层办公室内采购硬质塑料线槽（规格：40*30）安装。2.1.4 安装线槽时通过楼板
32、、墙体时采用水钻钻孔。2.1.5 安装的线槽确保其工艺美观， 结实耐用，线槽内平滑无毛刺以防划伤线缆。2.2 机房设备2.2.1 安装壁挂式 800 对交接箱一台，采用科隆模块式。2.2.2 机房内原有两台机柜在原有位置无特殊原因不改变位置，机柜交换机在施工期间拆下并妥善放置，待线缆施工完毕后复原并调试使其正常运行。第 13 页 共 22 页2.2.3. 原网络机柜内增加 24 口配线架，理线架， 电源插座。2.2.4 机房内安装 5 匹柜式冷暖空 调一台，并安装空调所需的电源线路及插座、开关。2.3 线缆2.3.1 线缆为楼层内电话线 及网线，网 线采用 TCL 六类 4 对非屏蔽双绞线网线
33、，电话线 与网络相同。2.3.2 每间办公室由一楼机房网络机柜敷设网线（六类 4 对非屏蔽双绞线网线）4 根。2.3.3 每间办公室由一楼机房交接箱敷设电话线（六类 4 对非屏蔽双绞线网线）2 根。2.3.4 网线、电话线在机房配线架至插座点不得有接 头， 线缆在线槽内留适量长度，在机房配线架端做好 标记便于维护。2.4 办公室电话、网络插座2.4.1 电话、网络插座底盒采用明装，每间办公室两侧各安装底盒 2 个。2.4.2 每间办公室两侧各安装底盒上各安装双口面板（含网 络信息模块）1 个、单口面板（含语单电话模块）1 个。2.4.2 底盒及面板安装要求牢固，平整、美观。2.5 电缆及拆除部
34、分2.5.1 在机房旁物业办公楼内安装 30 对分线盒 1 个，分线盒要求背面旋卡，正面螺丝。2.5.2 由机房交接箱敷设 30 对电缆至 30 对分线盒，物业办公楼内电话用户改接至新安装的 30 对分线盒。2.5.3 武警楼原 100 对电缆部分拆除并改接至湖北电力老大楼机房。第 14 页 共 22 页2.6 线缆端接及测试2.6.1 线缆在网络机柜、交接箱内、内绑扎整齐美观、 长短适量、卡接牢固。2.6.2 线缆在终端插座点内预留适量余线，并卡接牢固。2.6.3 网线接通后，配线架至办公室信息点的网线 8 根线使用测线仪对通，不得有串线、断线，做好的标记的线缆与房间号点号对应 ，网 络系统
35、运行后使用笔本电脑在房间信息点测试，保 证上网正常。2.6.4 电话线接通后，交接箱至办公室语音电话点使用 查线机对通，每 对不得有串线、断 线，地气音，做好的 标记的线缆与房间号点号 对应。2.7 所新增加的材料、设备、构配件的 质量及各种电气参数要符合国家标准。第 15 页 共 22 页附件二：安全协议工程施工环境保护与安全管理协议发包方（甲方）：湖北电力公司信息通信中心 承包方（乙方）：武汉路路浦科技有限公司 合同名称：正兴公司三层楼招投标中心办公区检修施工合同为了保证正兴公司三层楼招投标中心办公区施工安全、环保施工，甲乙双方达成如下协议：一一一 在合同期双方各自履行自己的安全、环保职责
36、。第二条 甲方的安全、环保职责：（一）负责审查乙方的营业执照及相关证书；（二）负责审查特种作业人员的操作证；（三）负责协助乙方办理临时施工证件，并做好临时施工证件中规定由甲方负责的安全措施，开工前仔细检查现场安全、 环保措施是否完善（项目管理单位负责）；（四）开工前以书面形式对乙方施工人员进行施工过程中的危险、危害、环境因素交底，在危险区域或环境不良的区域作业，要 进行现场安全、 环保技术交底；（五）指派专人负责现场安全、环保施工监护；（六）施工期间负责写好每天的安全施工情况记录；（七）施工期间负责记录每天施工现场的废弃物种类和数量；（八）负责审查乙方施工人员的安全教育情况和现场交底情况；第
37、16 页 共 22 页（九）负责提供乙方夜间施工的照明电源，并监督乙方的电源使用安全。第四条 乙方的安全、环保职责：（一）负责办理进入施工区域所需的证件；（二） 负责编写安全施工、环境保护组织措施和安全施工、环境保护技术措施， 报甲方项目负责人审批；（三）负责提供合格的安全、环保施工所需的机械、工器具及安全防护设施、安全用具等；（四）负责保证施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质符合工程安全、环保施工要求，并经过安全、环保教育和电业安全工作规程考试，且合格；（五）负责现场安全、环保措施的实施；（六）保证进入现场施工人员的思想、身体素质都要适合本次施工工作，并教育他们不得随意触、摸在运设备。（
38、七）保证进入现场施工的人员都要严格遵守电业安全工作规程、 环境保护法；（八）施工期间要指派专职安全员在施工现场监护；（九）施工期间负责写好每天的安全、环保施工记录。（十）施工时，不得对现场造成环境污染；处理建筑垃圾、废弃物要符合国家对环境保护的规定。第五条 乙方施工人 员 在施工现场发生下列情况之一者，每人次从安全 环保施工保证金中扣减 100 元。1、施工现场大、小便，穿拖鞋等不文明行 为者；2、不戴好安全帽，或戴安全帽不规范；第 17 页 共 22 页3、在离基准面 2 米以上工作的人员，没有系安全 带或系安全带不规范； 4、在施工现场抽烟或施工现场有烟头；5、施工现场要保持整洁，物资器具摆放有序，不得乱堆乱放，并工完场清，违者；6、不规范使用施工设备、工器具；第六条 不履行职责，每次扣减保证金 100500 元。第七条 在施工期间，甲乙双方由于没有各自履行自己的安全环保职责， 违反电业安全工作规程、 环境保 护法和有关安全方面的法律、法规， 发生人身或设备事故，所造成的损失，由责任方承担。第八条 本协议作为正兴公司三层楼招投标中心办公区检修施工合同书的附件，同合同一样具有同等法律效力。第十条 本协议正本肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方项目负责人签字（盖章） 年 月 日乙方项目负责人签字（盖章） 年 月 日第 18 页 共 22 页附件三：工程量清单价格表详见工程表预算表
