1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_工程质量保证书模板集锦六篇 工程质量保证书 篇1 城建局、xx集团：由我公司承建的xx县老城区水源地及供水管网二期改造工程，在xx路东段施工时，局部管线在贵公司施工的非机动车道南侧路沿石下通过，并有井室需要砌筑，由于贵公司路基现已成型，为了确保工程质量，我公司决定采取以下施工措施进行施工及恢复。井室砌筑完成后，恢复贵公司施工的路基部分全部采用三七灰土，路基300mm以下150mm一板分层夯实且压实度保证在90%以上，路基300mm以上压实度保证在92%以上，在施工过程中并邀请贵公司技术施工人员监督施工，开挖及恢复工程保证于xxxx年xx月xx日以前完
2、成，如果由于恢复施工不当而造成的路基质量问题我公司将承担全部责任。特此保证保证单位：xx区xx建筑公司第x分公司甲方代表：xx集团：xx区xx建筑公司第x分公司：xxxx年xx月xx日 工程质量保证书 篇2 安装工程属甲方外包项目，我施工单位接受甲方委托，对安装工程进场施工进行管理，安装工程公司必须做到我施工单位安全、文明施工管理制度，确保工程顺利完工，安装工程在我施工单位必须满足以下几点要求：一、施工质量要求1、安装工程材料进场，必须附有产品简介、产品出场合格证、产品质检合格证、安全施工材料合格证。2、安装工程进场施工必须提交施工方案，并在施工过程中完善施工资料，以备检查。3、安装工程在施工
3、过程中必须符合施工验收规范，达到自检合格，报请监理、甲方复检。二、施工安全要求1、安装工程人员进场施工必须佩戴安全帽。2、安装工程施工人员施工用电、必须用我施工单位指定的三级箱，不准私拉乱接，如遇电路不通问题，立即与我施工单位管理人员沟通、指定专业人员进行处理，如发现安装工程私自搭接线路，则按我施工单位管理制度进行处罚，情节严重者处以劝退处理，安装公司私自乱接电源，不论出现任何问题，后果自负，我施工单位不承担任何连带责任。3、安装工程如遇高空作业，必须附有安全保护设施，同时施工人员系好安全带，在日常施工中，听从我施工单位安全管理人员管理，及时排除安全隐患，达到安全施工目的，如不服从安全管理，则
4、立即停工整改，达标后方可继续施工。4、现已进入冬季，安装工程人员冬季必须防火，施工现场不能随意点火取暖，以防火灾，如施工人员须取暖，可到我施工单位指定地点统一取暖，如发现施工人员随意点火，则按我施工单位管理条例处罚，不服从管理者，处以劝退处理。三、文明施工管理要求1、安装工程施工人员不得在建筑物内居住，有施工人员住现场，应报清我施工单位管理处，统一管理安排住宿，以确保施工人员生命安全。如发现有私自居住者，必须立刻清除出场，我施工单位同时对安装公司处以罚款。2、安装工程施工人员住宿，男女分宿，不可混合居住，以免发生刑事案件，安装公司人员必须听从调配。3、严禁安装公司施工人员偷盗我施工单位材料，如
5、发现一次，按我施工单位管理条件进行处罚。4、安装工程施工人员安装完毕后，及时清理干净落入我施工场地建筑垃圾，做到工完厂清。5、安装施工队材料进场应与我施工单位管理人员协调材料堆放处，堆放整齐，统一管理。6、安装工程施工人员如需使用我施工单位建筑材料，应到后勤处统一领取，用完后如数归还，不能归还的应按价赔偿，如发现私自乱用的情况，处以500元的罚款。 工程质量保证书 篇3 发包人（全称）：承包人（全称）：为保证南溪县一中外国语实验学校教学大楼二至三层装饰装修工程在合理使用期限内正常使用，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例（国务院令第279号）和房屋建筑工程质量保修办法（建设部令第80
6、号）等有关规定，发包人与承包人协商一致签订工程质量保证书。承包人在质量保修期内按照双方约定承担工程质量保证责任。一、工程价款本工程为一次性包干总价合同，工程总价为壹拾万元。一、工程质量保证范围和内容质量保证范围：为承包人所负责南溪县一中外国语实验学校教学大楼二层、三层装饰装修工程施工的全部工程内容，包质量、安全、工期，如出现一切安全事故由承包人承担。二、质量保证期与保修期质量保证期从工程开工之是起到实际竣工之日算起的质量保修期内为质量保证期。分单项竣工验收的工程，按分项工程分别计算质量保修期。三、质量保证期与保修期责任1本工程按装饰装修相关验收验收标准进行验收，验收质量要求为合格。2工程开工之
7、日起，承包人对所施工全部范围的质量进行负责，如验收不合格所造成的一切费用由承包人承担。3.工程在保证期限内出现质量缺陷，发包人应当向施工单位发出保修通知，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。4.发生紧急抢修事故（如涉及结构安全的质量缺陷、上下水道或管线漏水、暖气漏水漏气、燃气漏气等严重影响使用功能的紧急抢修），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。5在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产
8、损害的，承包人应承担损害赔偿责任。6保修完成后，由发包人组织验收。7保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。四、质量保证金与质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保证金金额为人民币1万元（大写：壹万元整）。质量保修金利率为零。本工程双方约定在工程竣工验收合格后一个月内，付本工程总价的的95%，同时退还工程质量保证金。五、质量保证金与质量保修金的返还自竣工验收合格后返还质量保证金。从竣工验收合格之日起满两年且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。质量保修
9、金返还后承包人须按照约定继续承担工程质量保修责任。六、其他双方约定的其他事项：无约定。本工程质量保证书一式两份，承包人与发包人各执一份，承包方由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（签字盖章）：承包人（签字盖章）：签字日期：签字日期： 工程质量保证书 篇4 一、质量保证1、施工质量：为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准(包括强制性标准)的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按三检制(自检、交接检、专业检)进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不
10、进行下道工序施工，并建立建全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。 2材料：凡是进入施工现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需、经甲方和监理方检验确认，不合格，不符合设计和规范要求的.不得使用于工程。二、工期保证1、组织合理措施：由项目管理部统一调度管理。及时落实材料、机具、劳力的进场和调度、管理。做好工序安排，提前做好工作面的准备工作。2、实施进度管理：每周安排计划，下达班组和个人的定额和完成的工程量指标，明确责任。每天班组对进度和质量实行自检，提出完成计划的具体措施。每周召开协调会，对其它分包单位协调工序及施工进度，及时解决延误施工工期的因素。三、安全、文明施工措施施工队为安全直接
11、负责人，并派安全专管员一名。除了遵守安全操作规程要求外，还应特别注意以下几点：(一)施工用电安全 (二)安全措施1、贯彻执行安全第一，预防为主的方针，在整个施工过程中，必须认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明施工，杜绝恶性事故发生。2、执行安全规范。3、建立建筑意外伤害保险制度，依法给工程施工人员购买建筑意外伤害保险。依法与工程施工人员签订劳动合同，按时支付工人工资，绝不拖欠名民工工资。4、自觉接受使用单位及其管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查，及时改正检查中提出的问题。四、治安管理措施工地现场内，施工人数较多，生产工人在工地居住，治安问题至关重要。为此，必须认
12、真贯彻落实开展整治治安重点地区的文件精神，结合实际情况，就工地治安问题采取如下措施：1、每周召开一次治安教育会，派专人负责治安管理工作，各项治安管理措施落实至各施工班组.2、不准各施工班组人员发生打架事件，严禁各施工人员超出规定的活动范围，影响工地管理人员的生活。3、不遵守工地各项治安管理规定者，一律给予开除处理。五、环境卫生1、工地每天及时整理生活垃圾，一定要保持生活居所整洁;2、工地废弃物必须每天清理，防止污染;3、所有垃圾必须弃放指定地方，不得擅自乱放乱弃。4、坚决执行场地清洁的施工行为，确保施工环境的整洁。承诺单位(签章)：四川泸州长江建筑工程有限公司承诺人(签字)： 工程质量保证书
13、篇5 1 按照中华人民共和国建设部令“第80号”房屋建筑工程质量保险办法及建设工程质量管理条例中相关内容进行保修。2 该工程在市质量监督站、市安全监督站及许昌安全管理局监督下，施工中严格执行工程建设强制性标准，安全生产、文明施工、百年大计、质量第一。3 保证执行上级部门有关建筑材料用证制度，严格建筑材料采购、产品合格证、复验报告手续，确保使用建筑材料的合格率达100%。4 该工程竣工后按建设部(xxxx)xxx号规定，经建设、勘察、设计、监理、施工方验收、质量监督部门核定为合格工程。5 建设工程验收合格用户在使用时，向用户提出交建筑工程保修书、建筑工程使用说明书，已备用户在使用过程中了解应注意
14、事项和发现问题及时向我方反溃6我公司承建的建筑产品，在保修期内和出现因施工原因所造成的工程质量方面的一切问题(除人为的和不可预见的自然灾害)，我公司保证随叫随到，及时进行处理，且在工程交付使用期后进行工程回访工作，以观察询问工程在使用期间的情况。7用户使用过程中如有需施工解签的技术问题和出现质量问题，可直接反馈到我公司或打电话进行咨询，我方接通之后3日内给予答复，并进行维修处理。保证达到用户满意。8切实搞好建筑产品的质量，实行建筑产品交付使用后的服务质量和水平。联系人：xxxx建筑工程有限公司xx分公司项目经理：xxxxxxx-xx-xx 工程质量保证书 篇6 为确保给水改造工程施工质量，施工
15、方郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的质量承担责任承诺基本内容如下：1.施工单位依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等经许可的范围内承接工程2.施工单位建立质量责任制，对施工项目的施工质量负责，要求项目负责人做好施工现场记录，记录工程的各部分施工是由那个人或那几个人负责施工，一旦该部分出现施工质量问题，将对该部分工程负相关责任，项目负责人有连带责任3.严格按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计不偷工减料，在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议4.按照工程设计要求及各项施工标准和合同约定，对各种材料及配件.设备未检验或检验不合格的不使用.5.严格按照里
16、的条例施工,依法履行工程质量保修义务.6.工程中使用的设备若出现质量问题,从验收之日起,一年内免费保修.超过一年后,我公司只收取维修的成本费用.非产品问题(人为损坏、使用不当或不可抗拒之力)造成的设备损坏不在保修范围内.施工单位：深圳市xx-xx装饰设计工程有限公司20xx年5月24日 【以下为推荐内容，可自行删改！】 【推荐一：关于质量保证书范文集合7篇】 质量保证书 篇1 现对我班组在贵司（重庆山海建设（集团）有限公司第七分公司）承接 工程，所需工程质量做如下要求：现特此承诺按照以上标准切实执行，若出现以上质量问题，将按照合同及项目部管理制度处罚！承诺人：时 间：重庆山海建设（集团）第七分
17、公司 质量保证书 篇2 本着对住户负责、对社会负责的原则，本公司(单位)对提供销售(配售)的_路_弄_号_室、建筑面积为_平方米的住宅，在其结构、部件、设施、配套维修等方面做出如下质量保证和承诺:一、符合现行的住宅建筑设计标准。二、已通过市、区(县)质量监督部门的验收，并有书面的合格证明。三、所属的楼栋具有市新建住宅交付使用许可证。四、住宅自签约后交付之日起，凡两年内在正常使用情况下，有如下工程质量问题的，均由本公司(单位)免费承担维修责任:1.墙面、楼面、管道发生渗漏;2.雨水管、污水管发生堵塞、冒溢;3.门、窗安装不密闭，出现翘裂;4.墙面、顶棚抹灰层脱落;5.照明线路发生故障;屋面防水保
18、修3年，其他部位、部件的保修期限，由房地产开发企业与用户自行约定。因住户使用、装修不当或擅自改动结构;管线走向而造成的质量问题不在本公司维修范围之内。五、住户入住后，有关住宅质量的投诉(来信来访)，本公司(单位)将及时给予实地察看、书面答复和妥善处理。六、地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修。经市有关专业主管部门鉴定，属危险房屋的将予以退还和调换，并由本公司(单位)承担有关的鉴定费用。七、如对本公司(单位)的答复或处理有争议，凡有关住宅工程质量的，可根据市建筑市场管理条例，向地域内建设工程质量主管部门申请协调;凡有关住宅配套质量的，可根据市府市新建住宅配套建设与交付使用管理办法，向原
19、发证的住宅建设管理部门申请协调。住户亦可直接向人民法院提起诉讼。八、本公司(单位)愿承诺的其他内容(见附页，略)。九、该保证书作为住宅销售(配售)合同的附件，为合同的有效文件，与合同具有同等法律效力。质量保证书范文：建设工程质量保证书发包人(甲方):_承包人(乙方):_根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，经协商一致，我们保证做到:一、确保下列人员到位，并各自承担本项目施工中的相关安全责任。1、施工队施工现场负责人: 联系电话:2、施工班组长: 联系电话:二、 施工队的现场负责人对建设工程项目的质量施工负责，确保
20、确保工程质量，并根据工程的特点组织制定质量施工措施，消除质量事故隐患。三、施工现场质量由施工队负责。服从总承包单位对施工现场的质量管理。五、对质量生产监督机构在不影响工程正常施工活动的质量监督检查，我们施工队要予以配合支持。六、本工程项目施工过程中，我们将严格执行建筑施工质量验收规范，保证合格。七、我们在进行内外墙抹灰施工过程中出现的工程质量事故，如是我们自己的原因造成的，全部由我们自己承担。八、本保证书一式两份，一份交项目部存档，一份留施工施工队。保证人:身份证号:电话;20xx年x月x日 质量保证书 篇3 如果我单位 中标，我单位自愿承诺如下：1、承诺工程工期：本工程预计开工时间为 年 月
21、 日，竣工时间为 年 月 日，工期为 日历天。2、承诺工程质量等级为合格。3、承诺工程质量保修期为 年。4、响应招标文件所有条款，无投标单位不能接受的条件。投标单位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）此致敬礼！检讨人:xxx日期：20xx年xx月xx日 质量保证书 篇4 发包人：（甲方）承包人：（乙方）甲乙双方根据相关法律法规，经协商一致，就位于的甲方住房的大理石装簧（外墙面及屋檐）事宜，签定工程质量保证书。第一条、工程质量承包范围和内容1、质量保证期限：经甲乙双方约定，大理石的质量保证期限为20年。2、质量保修范围：包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方约定的其他项目。第二条、质量保证条款明细：1
22、、保证大理石墙面能达到合理使用年限；2、保证大理石墙面接缝平整，整体墙面纹理通顺；3、保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落；4、保证安装大理石墙面牢固、无倾歪，杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。5、其他项目保证条约：第三条、质量保修责任1、如未达到上述要求，乙方应当在接到甲方通知之日起天内派人负责维修或重建；2、发生紧急抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当立即到达现场抢修。3、除不可抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等情况，乙方负全部责任。（不可抗力：指因战争、动乱、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的灾害以及自然灾害。）第四条、保修费用因建筑安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。第五条、其他
23、双方约定的其他工程质量其它注意事项：本工程质量保证书，由甲乙双方在竣工前共同签署，自签订之日起即产生法律效力。甲方（签字）：乙方（签字）：20xx年xx月xx日 质量保证书 篇5 购方甲方：供方乙方：为了应对欧盟 rohs指令(中译电气电子设备中限制使用某些有害物质指令)的实施(即20xx年7月1日以后新投放欧盟市场电气电子产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等六种有害物质详见附件一),保障甲方生产电气电子产品的质量，保证消费者权利，明确双方责任，维护各自的合法权益，避免纠纷，甲乙双方本着合法、平等、互利的原则特制定以下协议：一、 乙方向甲方提供 mp1482ds-lf-z m
24、p1484en-lf-z二、 在向甲方提供产品之前必须：a 提供乙方营业执照复印件并加盖公章。bc 提供相关的资质证明。 提供公司成立以来取得的国家、省、市或同行业的荣誉证书。d 提供公司成立以来产品取得国际、国家、省、市或同行业的质量、品质保障证书。以上材料须尽力提供原件，若不能提供原件可提供加盖有乙方公章的复印件。二、乙方提供产品甲方用于生产卫星电视、数字地面广播电视、有线电视接收器，该产品质量必须符合如下要求：1、甲方接收前必须符合国家通用标准和甲方的要求（附件），或双方确认的产品技术规格书。2、甲方接收乙方提供的产品后、经甲方检验或投入使用的不合格率不得超过 0.3% 。3、如果甲方要
25、求产品符合欧盟rohs指令要求,该产品于甲方接收前须经权威认证/检测机构判定产品全面符合欧盟rohs指令要求（即使欧盟今后对指令进行修改）并应提供相关的认证、检测报告（随附认证或检测机构资格证明）及乙方向甲方的书面声明。三、 乙方产品不符合本保证协议书的处理：1、 甲方接收时发现不符合质量要求可拒收或退货，情节严重的，可并解除双方的购销合同。2、 已部分用于甲方生产的设备内但经检测不符合质量要求，乙方应无条件退回或就地销毁当批次同类型产品，并更换相应的符合要求的产品，造成甲方经济损失的应承担赔偿责任。 质量保证书 篇6 1、我公司将严格根据国家有关规定提供合法、有效的证件、资料等复印件，并加盖
26、公司红色印章，因我公司所提供的证照、资料不全或无效而造成的经济损失及相关法律责任由我公司承担。2、我公司所提供的药品质量保证符合国家药典标准和相关质量标准要求。3、对我公司所提供的进口药品保证提供符合规定的进口药品注册证、医药产品注册证和口岸药品检验所出具的进口药品检验报告书复印件并加盖公司质量管理部红色印章。4、对我公司所提供的药品包装和使用说明书，保证符合国家相关的规定要求。5、对我公司所提供的药品若出现质量问题，我公司郑重承诺将承担直接经济损失和相关的法律责任。6、我公司将积极主动配合院方相关人员按照药品说明书要求，保管养护好药品，因保管不善造成的药品损失由我公司承担。7、我公司保证杜绝
27、有下列情况的药品在院内和各卫生所发生：不符合上述质量条款要求的药品；质量异常或经确定不合格的药品；包装受污染、破损及包装标识模糊不清或脱落的药品；无生产厂牌、生产批号、生产日期或无有效期的药品。8、我公司将按院方的要求，积极主动地提供质优价廉的药品，保证患者用药安全、有效，确保患者利益不受侵犯。 质量保证书 篇7 甲方（医疗机构）：电话：联系人：乙方（加工方）： 电话： 联系人：双方本着互惠互利，精诚合作的原则，经双方协商，甲方委托乙方制作定制式义齿系列产品，为了保护双方的合法权益，产品的质量和技术标准按国家法律法规规定的标准执行。双方根据中华人民共和国合同法的有关规定达成如下合同条款，供双方
28、共同遵守：一、 合同期限合同书有效期限暂订为： 年 月 日至年 月 日止，到期后双方如无异议则不自动延期续约，停约后须重新签订合同。二、 加工时间、地点、方式及相关费用的承担、 牙模交接方式及时间，采用乙方上门接收的方式交接。时间：上午点，下午点，特殊情况适当调整。、 交货时间、方式：乙方收到牙模后正常情况下七日内交货，特殊情况可双方协商后决定，当乙方不能按时出货时，应及时通知甲方并说明原因。、 货物验收：甲方应依照向乙方所提供的牙模及双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，甲方应即向乙方提出异议，乙方应甲方要求重新修改或重新制作。三、 材料的提供及计价方式
29、、 甲方将所有患者的模型送乙方加工义齿，乙方为甲方加工的产品内容和成交价格以加工价目表为准（详见附件）执行；在合同期内，价目如有变动，乙方应提前书面通知甲方并审批，否则价目变动部分由乙方负责。、 加工所需材料由乙方提供，若定制产品材料为贵金属（黄金、钯金、铂金）的，乙方将按材料用量以国家公价另外收取材料费。四、 双方责任与义务1、乙方为甲方制作加工所要求的烤瓷牙、铸造件等口腔修复体在产品品种、数量、质量上必须符合国家法律法规的规定标准以及医院的订货要求，保质期为二年，如有不符，由乙方负责包修或重做；对于保修期内因产生的产品质量问题，乙方负责免费修改或重做。2、乙方的加工制作产品必须符合牙科室的
30、加工制作要求，如未按设 计要求制作，甲方有权要求乙方重新返工，乙方需在最短的时间内免费返工。3、因特殊原因造成义齿返工，如牙色不调，外型不美观等非乙方技 术原因，乙方应给予免费重新制作（本条款不适应于：氧化锆烤瓷牙、贵金属烤瓷牙、全瓷牙、铸瓷牙、纳米生物烤瓷牙、钛合金烤瓷牙等产品）。4、甲方途中变更设计要求，造成乙方损失的，甲方应当赔偿相应金 额50%材料费。5、甲方提供合符标准的准确临床石膏模型，具体要求如下： a牙模清晰、牙冠、周边无残缺、气泡(尤其是工作模，材料用超硬石膏或 硬石膏)。b. 全口腔托需有正确的蜡堤、中线、颌平面线、口角线。 c烤瓷、固定桥的的桥基牙应无倒凹，基牙边缘清晰，
31、基牙制备须充分，考虑到金属层和多层次瓷的厚度。（前牙至少1.5mm，后牙至少2mm）。五、加工费的支付及要求、加工费每1个月结算一次，按每月_日为结算日期，（按收货 签单结账加工费支付给乙方指定的收货人员，或转帐至乙方指定的银行帐号。）、如果直接支付给乙方指定的收款人员的，该收款人员需提供乙方的收款书，并向甲方提供乙方加盖财务章的收款凭据，乙方收款人员的个人收据视为无效。六、甲乙双方（或其中一方）发生违约，应先行协商解决，协商不能解决的，可通过甲方所在地仲裁机关申请仲裁。七、本合同经双方签字（盖章）后即日起生效，本合同一式三份，甲乙双方各持一份，乙方指定的业务员持一份，具有同等法律效力。 甲方
32、（医疗机构）：_ 乙方（加工方）：_法人代表或授权代表签字： 法人代表或授权代表签字：双方签订合同时间：年月日篇四：活动义齿修复知情同意书活动义齿修复知情同意书患者姓名：性别：年龄：联系电话： 口腔检查：口腔诊断：治疗方案：请您详细阅读一下情况说明，考虑后签字。1. 进行活动义齿修复时，根据设计需要对相关牙齿进行调磨，可能造成调磨牙齿在一段时间内酸痛不适，必要时需进一步治疗。2. 人工牙的颜色、外形选择有限，与天然牙之间可能存在差异，活动义齿在试排牙时应及时向医生反应颜色、外形方面的改动要求，否则完成后将无法改动。3. 因口腔具体情况具有个体差异性，不同患者采用同一种修复方式，修复效果可能会有
33、差异。4. 初戴活动义齿时，可能出现黏膜压痛、破溃等不适，请先取下义齿放在冷水中，及时复诊，复诊前2-3小时戴上义齿，以便找痛点，利于修改。一般2-3次复诊调改属于正常诊疗过程，尤其是中老年患者全口义齿修复时因口腔条件较差，复诊调改的次数会增加，患者应与医生配合，坚持佩戴。5. 活动义齿长时间使用后固位力可能降低，需及时复诊调节以免误吞、误咽。6. 活动义齿如果使用不当，可能引起牙面脱落、义齿折断、折裂等，若因制作因素引起，在6个月内免费重做，1年之内只收材料费，超过一年则受全部费用。7. 活动义齿均由专业义齿加工制作中心完成，有时不能一次完成，需要进行调改或修理，增加复诊次数，希望得到您的理
34、解和配合。8. 初戴活动义齿时口内可能有异物感、恶心、呕吐，还有咀嚼不便、咬颊、咬舌等反应，有时发音也会收到影响，一般经过耐心练习1-2周即可改善，全口义齿则需1-3月适应期。如果长时间不能适应，请复诊检查，根据具体情况作相应处理。9. 佩戴活动义齿后应该按医嘱要求定期复查，并注意加强口腔卫生。10. 因患者个人因素可能出现的其他情况。 我证实我已经阅读或听到这些内容，明白可能出现的问题，同意进行修复治疗。患者或家属意见：患者或家属签名：医师签名：日期：年月日 【推荐二：夜不归宿的保证书范文合集五篇】 夜不归宿的保证书 篇1 尊敬的学校领导： 再强调校规校纪，提醒学生不要违反校规，可我却没有把
35、学校和老师的话放在心上，没有重视老师说的话，没有重视学校颁布的重要事项，当成了耳旁风。这些都是不应该的，也是对老师的不尊重，应该把老师说的话紧记在心，把学校颁布的校规校纪紧急在心。 事后，我冷静的想了很久，我这次犯的错误不仅给自己带来了麻烦，而且我这种行为给学校也造成了及其坏的影响，破坏了学校的管理制度，若每一个同学都这样犯错，那么是不会有良好的学习环境形成，对违反校规的学生给予惩罚也是应该的，自己想了很多，也意识到自己犯了很严重错误。我知道，造成如此大的损失，我应该为自己的犯的错误付出代价，我也愿意要承担尽管是承担不起的责任，尤其是作在重点高校接受教育的人，在此错误中应负不可推卸的主要责任，
36、我真诚地接受批评，并愿意接受学校给予的处理。对不起，老师!我犯的是一个严重的原则性的问题，我知道，老师对于我的犯校规也非常的生气，我也知道，对于学生，不触犯校规，不违反纪律，做好自己的事是一项最基本的责任，也是最基本的义务，但是我却连最基本的都没有做到。对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省，恳请老师相信我能够记取教训，改正错误，把今后的事情加倍努力干好。我已经意识到我的错误了，而且认识到了此次错误严重性。通过这件事，我充分认识了自身的严重缺陷。我知道自己应该认真检讨自己的行为，事情已经发生了，我应该积极的面对它，解决这件事，现在我能做的，除了反省自己的错误，检讨自己之外，唯一的就是希望能够
37、把这件事以很好地方式解决，能够让我们像以前一样的相互帮助，和平友好的学习生活。为此，我希望xxx同学也能够正确地认识这件事以及我们之间的关系，希望她能够和我重归于好。从现在起，我应该时刻警示自己，吸取教训，从今以后，我要更加严格的要求自己，决不再犯类似的错误，不但是对这个缺点积极改正，还要多方面反省自己自身的缺陷。保证人：20xx年XX月XX日 夜不归宿的保证书 篇2 尊敬的学校领导：我怀着万分愧疚及后悔的心境给你写下这份检查书，以此来向您表现我对违反学校纪律这种错误行为的深刻认识和我改正错误的决心。在本学期第十二周的礼拜六晚上，我没有在学校宿舍过夜，而是到学校南边的网吧通宵上网，不仅夜不归宿
38、还从南边的围墙翻出去，严峻违背了学校的划定。在经由辅导员老师的批驳和教育之后，我已经深入的认识到自己的毛病，并信心纠正。实在早在我三年前刚踏进这个班级的时候，学校就已经一再强调：所有同窗，必需遵照学校的纪律，所有学生，不管任何情形都不应违反。由于，纪律不仅是学校订我们的监视，同时也是对我们的保护。老师的教诲口血未干，我却还是违反了学校的纪律，经过老师的教育与我一个星期的思考之后，我已经深刻认识到错误的严重性。夜不归宿不仅是对自己保险的不负义务，同时还重大影响了第二天的学习生涯。我意识到，学生任何时候都应当将学习当成自己的头等大事，特殊是咱们师范生，当前我们中的大局部人都要走上讲台教书育人，所以
39、当初就更应该严厉请求自己的日程行为标准，才干在以后的教养工作中做到为人师表，为自己的学生做出好的榜样。这不仅是本人的问题，更加是对老师这个光彩的职业的责任。而我在此之前并不将夜不归宿这种过错的行动放在心上，对此我觉得非常的愧疚，并已下假寓心矫正。学校出于对学生人身安全的斟酌，将关闭南边的校门，这是一件好事。但是仍是有良多包含我在内的学生都不懂得学校的苦心。只管老师一再向我们转达学校的思维跟要求，然而我们并没有细心地想过这件事件，在此之前对面马路上常常呈现交通事变，而被害人大多是天天到对面网吧上网的学生。即便如斯仍然有学生不顾自己的平安，到网吧上网，为此学校引导进行了大批的开导、教导，但收效甚微
40、，不得已封闭了南边的校门。在捍卫科老师那里我晓得了最近又有学生在网吧里出了事。活生生、血淋淋的例子摆在面前，至此我才意识到到网吧上网是一件如许危险的事情，同时也发明到学校为了维护学生做出了大量的工作及尽力，可是我们以前只是在不停地埋怨不能到网吧上网，而并没有将学校为了掩护学生而制订的纪律放在心上。直道冲撞了它，才追悔莫及。在老师的辅助下我已经充分认识到自己所犯下的错误。在此事之后，我对自己进行了长时光的自我批评，得出了以下论断。首先，在此之前我并没有给予学校的纪律以充足的看重。其深档次原因是我思惟觉醒不高，对主要事项器重严峻不足。就算是有认识，也没能在举动上真正履行起来。这是我犯下错误的最重要
41、的起因。其次，缺少对学校规章轨制必要的理解和认识。这其实是一种对学校工作极不尊敬的行为，假如我能以看待重要事件的态度对待学校的纪律，我信任这种错误是完整能够防止的。再次，平时生活风格懒惰。这也是导致我没有牢记老师教导和学校纪律的原因。同时这也是一种对自己极其不负责任的生活态度，在此事之后，我已经充分认识到了这种生活立场将会在我以后的学习生活进程中引起十分恶劣的成果，在此事后这种勤散的生活态度已经引起了我极大的重视，并在以后的学习生活中加以改正。保证人：20xx年XX月XX日 夜不归宿的保证书 篇3 XXXX：刚才老师的一番话，让我彻底醒悟。我不应该出去上网，更不应该夜不归宿。作为一个学生，最主
42、要的任务就是学习，而不是上网。老师辛辛苦苦一个人管理一个班级，每个学生的学习和安全都有不可推卸的责任，老师的压力这么大，还要为这样让人头疼的学生担心，实在让我这个做学生的无地自容。我不应该有恃无恐的去上网，应该多站在老师的角度去想问题。我希望老师能原谅我这次愚蠢的错误，给我一个改过自新的机会，我保证，从今以后，我一定时时早，事事早，不迟到，不早退，按时交作业，上课认真听讲更不会夜不归宿，请监督。XXX20xx年X月XX日 夜不归宿的保证书 篇4 尊敬的老师您好！我怀着万分愧疚及懊悔的心情给您写下这份检讨书。在10月27日星期一的晚上，我没有在学校宿舍过夜，而是到了学校外面的网吧通宵上网，我不仅
43、夜不归宿，还没有起到做大孩的责任，当大的没有大样，还和他们一起出去，在今天经过老师的批评和教育之后我已经深深认识到自己的错误并决心改正。以前老师就和我们说过不可以去网吧，网吧不是什么好的地方，网吧对我们来说是个学坏的地方，一旦上瘾了就无法自拔了，老师的教导言犹在耳，我却还是违反了，经过老师的教育与我一夜的思考后，我已深深认识到错误的严重性 夜不归宿不仅是对自己的安全不负责任还严重影响了第二天训练效果。我辜负了老师对我的教育和对我的帮助， 也对不起生我养我的父母，我没有做好我该做的事情 ，请求老师的原谅我非常感谢老师对我所犯错误的及时指正，我保证今后不会再有类似行为发生在我身上 ，我不会再辜负你
44、面对我的期望，我会用实际行动来证明我都改过，请老师在给我一次机会， 会刻苦的训练，不做那些不好的事情情！ 检讨人：陈亮 夜不归宿的保证书 篇5 尊敬的老师您好！我怀着万分愧疚及懊悔的心情给您写下这份保证书。在5月3日星期四的晚上，我没有在学校宿舍过夜，而是到了学校外面的网吧通宵上网，夜不归宿，在今天经过老师的批评和教育之后我已经深深认识到自己的错误并决心改正。我非常感谢老师对我所犯错误的及时指正，我保证今后不会再有类似行为发生在我身上，我不会再辜负你面对我的期望，我会用实际行动来证明我都改过，请老师在给我一次机会，不再犯夜不归宿的错误！XXX20xx年X月XX日 【推荐三：有关给老婆的保证书模板9篇】 给老婆的保证书 篇1 老婆：我错了，请你原谅!我已经深刻意识到了我自身的问题，现保证做到以下几点：1、每一天忙里偷闲的给老婆打个电话，不管多忙;2、不管多忙，每一天回到家里就不要再谈工作，不要把自我的压力给老婆，一切压力都是自我扛。3、不管在外面生多大的气，发多大的火，都不能带回家里，不能让老婆担心，一切的不如意都是我自我去克服。4、每一天工作或许很忙，可是要想着老婆，心里一向装着老婆，因为家里的老婆一向在想着你呢。5、每一天要努力地工作，要赚好多的钱，给老婆
