1、科目 1：工程计价基础知识1、考试形式：闭卷。2、试卷总分：140 分。3、考试时间：150 分钟。4、同时报考多专业的考生，任选一个所报考专业填涂（写）并对应作答。5、考试题型：本科试卷分为两卷。卷一 客观题第一部分 公共基础（所有考生均必须作答）一、公共基础单项选择题（共 30 题，每题 1 分，共 30 分。每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并在答题卡上填涂） 。1、根据在再生产过程中的周转方式不同，投资可以分为( )。A直接投资和间接投资B生产经营性投资和非生产经营性投资C固定资产投资和流动资产投资D政府投资、企业投资和个人投资2、在下列有关工程造价的表述
2、中，正确的是( )。A工程造价就是建筑产品价格B工程造价专指建筑安装工程费C工程造价具有工程投资费用的含义D不同工程的造价各个相同，体现了工程造价的一次性特点3、按照我国现行工程造价构成的规定，下列属于工程建设其他费用的是( )。A基本预备费 B设备购置费 C建设期贷款利息 D土地使用费4、已知某建设项目的设备及工、器具购置费为 2000 万元，建设安装工程费为 1000 万元，工程建设其他费为 500 万元，预备费为 200 万元，建设期贷款为 1800 万元，应计利息 80万元，流动资金贷款 400 万元，则该建设项目的工程造价和总投资分别为( )万元。A5980，6380 B5580，5
3、980 C3780，4180 D4180，37805、根据建筑安装工程费用项目组成 （建标2003206 号） ，在下列各项费用中，属于建安工程直接费中的材料费是( )。A周转材料摊销费B搭设临时设施所消耗材料费C施工机械安装及拆卸年耗材浪费D进行建筑材料质量一般性鉴定检验所消耗材料费6、根据建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008）规定，工程量清单的准确性和完整性由( )负责。A招标人 B投标人C招标代理机构 D工程造价咨询企业7、根据建筑安装工程费用项目组成 （建标2003206 号） ，中小型企业施工机械设备的安拆和场外运费属于( )。A其他项目费 B措施项目费C施工机械使
4、用费 D设备费8、按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过( )个月,应当重新办理开工报告的批准手续。A1 B3 C6 D129、材料消耗定额的材料消耗用量包括材料净用量和材料消耗量，材料损耗量不包括( )。A施工废料 B场内运输耗损C施工操作耗损 D不可避免的场外运输耗损10、根据 2010 广东省建设工程计价依据,定额计价法中所称的价差调整是指( )的人工、材料、机械台班的价格差。A工程计价期与定额编制期 B竣工结算期与工程预算期C工程开工日与竣工验收期 D工程开工日与定额编制期11、单位工程的钢筋预算用量可表示为( )。A下料用量+施工损耗 B图示用量+规定损耗C结
5、构用量+ 施工损耗 D结构用量+规定损耗12、已知某分项工程的基本用工是 1.2 工日/m，超运距用工是 0.3 工日/m ，辅助用工是0.35 工日/m，人工幅度差系数 10%，则该分项的预算定额人工消耗量为( )工日/10m。A20.5 B18.5 C19.22 D2.0313、根据广东省建设工程施工标准工期定额 （2011） ，在下列有关招标工程的施工标准工期的表述中，错误的是( )。A与项目类型有关 B.与招标人有关C与工程地质有关 C与质量要求有关14、某工程在施工人员的精心组织下同时获得了国家、省、市级等多个质量工程奖，在确定工程优质费时，应( )。A只按照最低奖项的额度计算 B只
6、按照最高奖项的额度计算C按所有奖项额度平均值计算 D按所有奖项的额度之和计算15、某招标工程招标控制价为 3000 万元，其中按费率计算的安全文明施工措施费是 79.5万元，已知费率为 3.18%，某投标文件分部分项工程费为 2000 万，其按费率计取的安全文明施工是( )万元。A. 63.6 B. 79.5 C. 95.4 D.无法确定16、已知营业税率为 3%。某地区城乡建设维护税税率为 5%，教育附加为 3%，2010 年 1月 1 日开始按照 2%开征地方教育附加， 2010 年 1 月 1 日前后的工程造价计算税率分别是( )。A. 3.35%, 3.41% B. 3.24%, 3.
7、30% C3.35%, 5.35% D. 3.24%, 5.24%17、根据 2010 广东省建设工程计价依据，在下列保险费用的选项中，包括在管理费中的是( )。A. 建筑工程一切险 B. 安装工程一切险C. 施工机械设备险 D. 危险作业意外伤害险18、某住宅楼层面在工程保修期内，因设计构造不合理造成屋面漏雨，则有下列有关维修处理正确的是( )。A.设计单位负责维修，监理单位承担费用 B.设计单位负责维修，设计单位承担费用C.施工单位负责维修，发包单位承担费用 D.发包单位负责维修，监理单位承担费用19、发包人通过施工总承包招标的方式确定甲企业中标，并与之签订了施工合同。在征得发包人同意后，
8、甲企业将幕墙施工任务分包给了乙企业。在下列关于该工程总承包服务费的说法中，正确的是( )。A. 甲企业应向发包人收取总承包服务费 B. 甲企业应向乙企业收取总承包服务费C. 发包人应在招标控制价中计列总承包服务费 D.该工程不应计算总承包服务费20、 广东省实施办法对对必须进行招标工程建设项目的规模标准进行规定，在下述选项中正确是( )。 A施工单项合同估算投资 300 万元人民币以上的B工程建设有关的设备，材料等货物采购单项合同估算价 100 万元人民币以上的C建筑面积 3000以上的D项目总投资在 3000 万元人民币以上的建设工程的土建工程主要设备购置、安装。21、根据合同法规定，执行政
9、府定价或政府指导价的，在合同的约定的交付期限内政府价格调整时，按照( )计价。A合同成立时的价格 B. 标的物交付时的价格C. 交付期限内的最高价格 D. 交付期限内的平均价格22、规费是政府部门规定收取和履行社会义务的费用，在下列选项中，不属于规费内容的是( )。A.工程排污费 B. 施工噪声排污费 C.教育费附加 D. 防洪工程维护费23、关于招标与投标行为的法律解析，以下说法正确的是( )。A.招标是邀约，投标是承诺 B.招标公告是邀约邀请，中标通知书是承诺C.招标是邀约邀请，投标是承诺 D.开标是邀约，中标通知书是承诺24、当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决
10、，则另一方当事人有权请求( )。A.仲裁委员会强制执行B.仲裁委员会代其向有管辖的人民法院起诉C.有管辖权的人民法院重新作出裁定D.有管辖权的人民法院强制执行25、根据广东省建设工程标准施工合同（2009） ，承包人投标文件中没填或漏填单价或合价的清单项目，下列处理方式正确的是( )。A由承包人重新报价 B应按实际工程量予以支付C由发承包双方协商确定 D视为在其他项目中包含，不另行支付26、根据广东省建设工程标准施工合同（2009） ，在下列事项中不属于造价工程师职权限制的是( )。A使用计日工 B使用暂估价C计量和计价 D使用暂列金额27、在下列有工程总包和分包的表述中，错误的是( )。A总
11、承包人和分包人之间是分包合同关系B总承包人对合同工程承担责任，对分包人完成的工程承包连带责任C分包人就其完成的工程对总承包人负责D发包人指定分包的，由发包人与指定分包人签订合同28、在一个工程项目的投标报价中，投标人在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以达到不提高总价，不影响中标，而在结算时得到更理想的经济利益的报价法是( )。A不同招标项目不同报价法 B不平衡报价法C多方案报价法 D无利润报价法29、根据广东省建设工程标准施工合同（2009） ，下列各合同文件的组成部分，解析优先顺序排列正确的是( )。A技术规范、专用条款、通用条款、工程量清单、施工图纸B技术规范、专用条款、通用条款、
12、工程量清单、施工图纸C. 专用条款、通用条款、施工图纸、工程量清单、技术规范D专用条款、通用条款、技术规范、施工图纸、工程量清单30、建设单位将工程项目的全部管理工作，包括可行性研究、场地准备、规划、勘察设计、材料供应、设备采购、建设监理、工程验收等全部工作，都委托给工程项目管理专业公司的合同管理模式是( )。ACM 管理模式 B设计-建造与交钥匙管理模式CBOT 模式 D工程托管模式二、公共基础多选题（共 20 题，每天 2 分，共 40 分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得 0.5 分） 。31、按生产
13、费用计入成本的方法划分，工程成本分为直接成本和间接成本。下列费用应计入直接成本的是( )。A人工费 B材料二次搬运费C现场管理人员人工费 D工程保修费 E工程排污费32、在工人工作时间中,时间消耗与工作任务量成正比的是( )。A准备与结束时间 B基本工作时间C辅助工作时间 D休息时间 E多余和偶然时间33、根据广东省建设工程计价通则(2010)规定，下列属于管理费内容的有 ( )。A公司技术负责人的工资 B办公室打印机使用费用C现场钢筋工的工资 D现场电焊机使用费E公司造价员参加继续教育费用34、根据 2010 广东省建设工程计价依据，下列关于材料价格描述正确的有( )。A综合定额的材料价格是
14、到工地出库价B材料原价是指材料出厂价、市场采购价或进口材料价C材料预算价格不包括检验试验费D运输消耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗E材料运杂费是指材料自来源地运到工地仓库或指定堆放点所发生的全部费用35、下面关于工程量清单项目特征描述的说法中正确的是( )。A项目特征是项目本体、工艺方面的特征，以及对工艺或施工方法有影响的工程特征B项目特征描述是清单项目设置的重要内容C项目特征由编制人在编制工程量清单中进行描述D项目特征描述是确定清单项目综合单价不可缺少的主要依据E项目特征由投标人根据所采用的具体施工工艺和施工方法进行描述36、根据国家标准建设工程工程量清单计价规范 （GB50500
15、-2008）和 2010 广东省建设工程计价依据，总承包服务的内容可以包括( )。A为招标人采购材料提供服务B为中标人分包的专业工程施工提供服务C为招标人发包专业工程提供服务D为单独发包的专业工程施工提供服务E为发包的其他承包人提供配合和服务37、投标报价的综合单价可根据( )进行报价。A招标文件 B自行审核修正的清单工程量C人材机市场价格 D施工设计图纸 E企业内部定额38、某建设工程的施工合同对建筑工程一切险没有特别约定，下列关于建筑工程一切险的表述中正确的有( )。A发包人可以自行购买 B发包人应该委托承包人购买C承包人可以自行购买 D发包人可以委托承包人购买E购买保险的费用已近包含在建
16、筑安装工程费中39、根据 2010 广东省建设工程计价依据，在下列选项中属于措施项目（费）的有( )。A脚手架搭拆费 B模板工程C检验试验费 D成品保护 E材料二次运输40、工程优质费是指施工企业按要求，超过国家规定质量标准创建优质工程，加大质量投入与质量管理发生的费用。根据现行广东省建设工程计价依据，在下列有关工程优质费的表述中，正确的有( )。A工程优质要求应由发包人提出B工程达到优质标准应计算工程优质费C工程未达到优质标准不应计算工程优质费D招标工程要求工程优质，招标控制价应计算工程优质费E招标工程要求工程优质，招标工程量清单应开列工程优质费项目41、在以下意思表示中，不属于要约的有(
17、)。A招标公告 B投标书 C中标通知书D拍卖公告 E招标文件42、某建设工程施工招标，评标委员会在评标过程中发现有下述情形，应当作废处理的有( )。A投标人以他个人的名义投标B投标报价低于社会平均成本C招标文件要求企业资质为房屋建筑工程施工总承包三级及以上的，投标人的企业资质为房屋建筑工程施工总承包一级资质D招标文件要求工期为 300 个日历天，投标人的投标文件注明的工期为 330 个日历天的E招标文件要求工期为 300 个日历天，投标人的投标文件注明的工期为 270 个日历天的43、根据现行广东省建设工程计价依据，对于招标工程，下列关于计日工的表述正确的有( )。A计日工数量由招标人暂定 B
18、投标人应填报计日工单价C计日工费用应计入投标总价 D计日工应为投标人所有E计日工项目不应涵盖材料44、根据我国合同法的规定，在下列选项中，属于无效合同的有( )。A因重大误解而订立的合同B损害社会公共利益的合同C订立合同时显失公平的合同D恶意串通损害第三人利益的合同E以欺诈、胁迫的手段订立的合同45、在施工合同履行期间出现下列情形，根据广东省建设工程标准施工合同 （2009） ，不能予以计量与支付的有( )。A因承包人自身原因造成返工B经发包人同意，承包人完成超出施工合同文件范围的工作C承包人投标综合单价中已包括的措施项目工作D. 经项目经理同意，承包人完成设计施工图范围外的工作E. 按发包人
19、要求进行设计变更后增加的工程量46、造价工程师在合同约定职权范围内的工作，发包人应予以认可，但有部分职权需要得到包发人的专项批准。根据广东省建设工程标准施工合同（2009） ，在下列选项中属于需要发包人专项批准的有( )。A. 使用暂列金额 B. 进行工程计量C. 使用计日工 D. 核对支付申请 E. 调整合同价款47、按广东省建设工程标准施工合同 （2009）规定，应由发包人完成的工作包括( )。A. 提供工程进度计划表 B. 办理土地征用与拆迁C. 办理施工许可证及其他施工所需证件 D. 负责施工现场安全保卫工作E. 提供工程地质勘查资料48、在以下变更事项中，属于工程变更的是( )。A.
20、 设计变更 B. 进度计划变更C. 施工条件变更 D. 付款方式变更 E. 施工顺序变更49、在施工合同履行中，承包人既可以向发包人要求延长工期，又可索赔费用的情况有( )。A. 停工待图 B. 施工缺陷造成的返工C. 发包人供应的设备材料推迟到货 D. 设计变更造成的返工E. 气候异常恶劣，造成施工停顿50、根据广东省建设工程标准施工合同（2009） ，在下面有关指定分包的描述中，正确的有( )。A. 指定分包人可以实施、完成部分永久工程B. 指定分包人可以提供合同工程材料、工程设备和服务C. 承包人有义务接受发包人指定分包D. 指定分包人可以不与承包人签订合同，但必须与发包签订指定分包合同
21、E. 指定分包人属于发包人的分包人。第二部分 专业知识（请选择填涂专业试题作答）建筑与装饰专业三、专业知识单项选择题(共 20 题，每题 1 分，共 20 分。每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选择出最符合题意的答案，并在答题卡上填涂)。51、根据国家标准建筑工程建筑面积计算规范 （GB/T50353-2005） ，在下列选项中应计算建筑面积的是( )。A. 屋顶花园 B. 变形缝 C. 台阶 D. 附墙柱52、按广东省建筑与装饰工程综合定额规定，土石方工程中的挖运土石方和填方应分辨按( )体积计算。A. 松散、天然密度 B. 天然密实度、压实或松填后C. 天然密实度、天然密实度 D.
22、 松散、压实或松填后53、某工程设计室外地坪为0.00,施工前交付场地标高为-0.50。已知该工程场地面积1000，挖土方体积、埋设基础体积分别为 300m、200m。根据广东省建设与装饰工程综合定额(2010)，该工程基础回填工程量是( ) m。A100 B. 300 C. 600 D. 90054、根据广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010） ，已知定额人工挖土方人工消耗量为26 工日/100 m，人工挖土湿土人工消耗量乘以系数 1.18，间工人消耗量乘以系数 1.30，则人工挖桩间湿土人工消耗量应调增( )工日/100 m。A. 39.88 B. 38.48 C. 13.88 D. 1
23、2.4855、有两项预制钢筋砼柱，截面均为 400mm500mm，一根长 9.8m，另一根长 6.5m。按广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010）规定，则这两根预制柱的制作工程量分别为( )。A9.8m、6.5m B. 2.01 m、1.33 mC. 1.96 m、1.33 m D. 1.96 m、1.30 m56、根据国家标准建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008）和 2010 广东省建设工程计价依据，与人工挖孔桩综合单价无关的是( )。A人工挖孔桩挖土石方 B. 钢筋笼制作安装C、人工挖孔桩护壁浇筑 D. 渣土（石）方运输57、已知某 1/2 砖墙，长 4m、高 2.5m
24、，墙中有一门 0.852m、一窗 1.21.8 m、两个空洞分别为 0.40.8 m 及 0.60.4m，请问其 1/2 砖墙工程量为( ) m。A1.15 B. 0.71 C. 0.67 D. 0.6458、在现浇混凝土结构施工过程中,为了克服由于温度、收缩不均而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝隙，称为( )。A. 施工缝 B. 变形缝 C. 后浇带 D. 沉降缝59、根据国家标准建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，现浇钢筋混凝土挑檐与梁连接时，以( )为分界线。A外墙外边线 B梁外边线 C外墙内边线 D柱外边线60、某工业厂房主墙间尺寸为 12m18m，地面采用卷材防
25、水，与墙面连接处上卷高度为0.4m。根据广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010） ，该厂房防水工程量为( ) 。A水平防水 216 B水平防水 240C水平防水 216，立面防水 24 D立面防水 24061、某工程设计采用泵送商品混凝土施工。根据市场调查，普通商品混凝土的材料到工地的价格为 280 元/，普通商品混凝土（泵送）的材料到工地价格为 290 元/ 。根据广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010） ，已知混凝土浇筑子目的定额基价为 660 元/10，混凝土（制作）消耗含量为 10.1/10 ，商品混凝土的泵送增加费基价为 124 元/10 。不考虑利润，风险等因素，该泵送商品砼的
26、综合单价应为( )元/ 。A358.4 B361.2 C368.4 D371.362、某建筑物一至六层为裙楼，每层建筑面积 2500，裙楼檐口高 24m，七至到二十六层为塔楼，塔楼每层建筑面积 1000，塔楼檐口高 84m。根据广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010） ，该建筑物的加权平均高度为( )m。A48 B54 C57.6 D.58.363、根据广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010） ，金属面油漆工程量应以( )计算。A质量 B面积 C系数 D体积64、某礼堂轴线尺寸为 40m50m，墙厚均为 240m，设有四个门口，门口宽度为 3m，采用水磨石整体面层装修。根据广东省建筑与装饰
27、工程综合定额 （2010） ，该礼堂水磨石整体面层的工程量为( ) A2008.64 B2000 C1987.10 D1978.4665、根据广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010） ，楼梯整体面层工程量按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算，楼梯与楼地面相连时，( )。A有梯口梁，算至楼梯梁外侧边沿B有梯口梁，算至楼梯梁内侧边沿C无梯口梁，算至最上一层踏步外边沿D无梯口梁，算至最上一层踏步内边沿66、根据广东省建筑与装饰工程综合定额（2010） ，若满堂脚手架的高度为 7m 时,需要计算( )个增加层。A0 B 1 C2 D1.567、根据广东省建筑与装饰工程综合定额（2010） ，若已知建
28、筑物外墙的凹凸面总长度为 100m，则编制预算时安全挡板的每层工程量为 ( ) 。A200 B232 C208 D21068、 广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010）规定；现浇钢筋混凝土楼梯工程量，按设计图示尺寸以( )计算。A垂直投影面积 B斜面积 C水平投影面积 D体积69、根据 2010 广东省建设工程计价依据，在下列有关安全文明施工措施费表述中，错误的是( )。A安全文明施工措施费都是非实体项目B所有建筑工程均应计取安全文明施工措施费C安全文明施工措施费不得作为竞争性费用D安全文明施工措施费应按费率（系数）计算70、根据广东省建筑与装饰工程综合定额（2010） 的规定，建筑物高度在
29、( )m 以上的工程才可以计算建筑物超高增加人工、机械降效。A10 B3.6 C20 D5.5四、专业知识多项选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案并涂填在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得 0.5 分） 。71、根据建设工程建筑面积计算规范 （GB/T50353-2005） ，下列各项中不计算建筑面积的有( )。A外墙外保温层 B室外台阶 C水塔D建筑物阳台 E飘窗72、根据建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008）规定，挖基础土方清单项目需要描述的项目特征包括( )。A挖土深度 B放坡系
30、数 C土壤类别D挡土板厚度 E地下水位高度73、根据广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010） ，人工挖孔桩土石方是指进行人工挖孔桩施工时，将桩孔内的土石方进行人工清挖的工作。清挖时必需做足( )等安全设施。A送风 B排风 C抽水D照明 E给水74、按照广东省建筑与装饰工程综合定额 （2010）的规定，砖墙体工程量按墙长乘以墙高再乘以墙厚以体积计算，应扣除( )。A梁头 B门窗洞口 C嵌入墙身的钢筋混凝土柱D0.3以下的孔洞 E钢筋砼过梁75、根据建筑工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008）规定,预制混凝土板(010412)的工程内容包括( )。A构件的制作 B构件的钢筋加工 C构
31、件的安装D构件的接头灌缝 E构件的运输76、根据建筑工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008） ，010803001 保温隔热屋面按设计图示尺寸以面积计算，不扣除( )所占面积。A墙 B柱 C垛 D设备基础 E梁77、根据广东省建筑与装饰工程综合定额 2010 ，某建筑物带有裙楼与塔楼，在计算垂直运输费时候( )。A按设计外地坪至塔楼檐口高度计算B裙楼按设计外地坪至裙楼檐口高度计算C塔楼按设计外地坪至塔楼檐口高度计算D按设计外地坪至裙楼檐口高度计算E按设计内地坪至塔楼檐口高度计算78、某工程设计静压预制混凝土管桩，桩长 15 米，送桩 2 米，施工过程中因地质原因桩长修改为 17 米
32、，送桩长度不变。根据合同一般原则和 2010 广东省建设工程计价依据，以下有关该工程桩计量计价的表述正确的是( )。A属于正常风险，量价均不变B管桩的单价不变、工程量调整C送桩的单价、工程量均不变D管桩的单价、工程量均应调整E送桩的单价应调整、工程量不变79、根据广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)，在下列情况中，应计算成品保护的有( )。A对原有装饰面的保护B对施工工作面的保护C对自己施工形成成品的保护D对其他承包人施工形成成品的保护E对自己购买成品的保护80、根据建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008）规定，在下列措施项目清单中，宜按照分部分项方式编制清单的有( )。A
33、模板工程 B脚手架工程C临时设施费 D大中型施工机械进出场及安拆费E文明施工的安全防护费卷二 主观题五、材料分析题（所有考生均必须作答。共 2 题，每题 15 分，共 30 分。在答题纸上作答。）82.请根据提供的材料回答问题。材料：某国有资金投资的建设工程进行公开招标，招标控制价为 3500 万，招标文件要求投标人在提交投标文件时交纳投标保证金 100 万元。采用资格后审的方式，共有A、B、C 、D、E、F 、G 七家单位提交了投标文件。在招投标过程中：（1）B 单位在开标前，电话通知招标人要求将其投标报价 3300 万元调整为 3100 万元；（2）在开标会上，招标人请来了市公证处的工作人
34、员对投标文件的密封情况进行了检查后，即进入拆标和唱标程序；（3）开标前，市交易中心组建了由 8 人组成的评标委员会，其中业主评委有 3 人；（4）评标委员会资格后审时，发现 G 单位业绩条件不符合要求，要求其予以补正；（5）经评审，评标委员会向招标人推荐了 A 单位为第一中标候选人并向 A 单位发出了中标通知书。问题：1、请指出上述招投标活动中的不妥之处，并说明理由。2、F 单位在投标截止时间后要求撤销已提交的投标文件，该如何处理？3、根据中华人民共和国招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件是什么？83.请根据提供的材料回答问题。材料：某房地产开发商与承包人按照广东省建设工程标准施工合同
35、（2009）签订了建设工程施工合同。合同约定采用工程量清单计价方式，执行国家标准建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008） ，合同价为 5000 万元，钢筋由开发商统一采购提供，水泥、砂石等主要材料价格风险各承担 50%，工期为 10 个月。施工过程中发生如下事件：事件 1：有两台大型机械需进场，经核实需发生费用 20 万元，承包人要求开发商支付。事件 2：开发商采购的钢筋进场后，监理工程师要求承包商及时送检。但承包商不同意，理由是钢筋由开发商统一采购提供，合同没有约定钢筋检测事宜。事件 3：工程施工至第 3 个月末时，开发商提出一项设计变更，由此增加工程造价 100 万元，施工
36、延后 1 个月。工程施工至第 5 个月时，遇上建筑材料钢筋、水泥和砂石价格持续上涨。经测算：钢筋、水泥和砂石分别占合同价 5%、7%和 2%，至工程竣工时，其材料用量占材料总量 30%、40%和 40%，价格平均涨幅为 20%、50% 和 30%。问题：1、开发商是否应支付大型机械进场费？说明理由。2、请指出事件 2 的不妥之处，应如何处理？3、根据事件 1、3，计算本项目的合同工期和应得的工程总金额。广东省全国建设工程造价员考试试题目工程计价基础知识一、公共基础（答案由建专老师提供）15 CCDCD610 ACCDA1115 DABBA1620 ACCDB2125 DCBDD2630 CDB
37、CD31、AB 32、BC 33、ABE（D 不清楚是不是）34、ABDE（定额下册 1433）35、ABCD36、AC 37、ACDE 38、AD 39、ABDE 40、ACE41、ACDE 42、AD 43、ABC 44、BD（E 不清楚是不是）45、AD46、AD 47、ACE 48、ABC 49、ACD 50、AB二、专业知识（建筑与装饰专业） （杨昌梅老师提供）5155 BCCDC5660 BCCBB6165 DBADB6670 BBDDC71、BC 72、AC 73、AC 74、BCE 75、ACD76、BC 77、BC 78、BC 79、AD 80、AB注：以上答案只供参考，如有
38、疑问的，请自己找下依据或共同研究下。材料分析题 1材料：某国有资金投资的建设工程进行公开招标，招标控制价为 3500 万，招标文件要求投标人在提交投标文件时交纳投标保证金 100 万元。采用资格后审的方式，共有A、B、C 、D、E、F 、G 七家单位提交了投标文件。在招投标过程中：（1）B 单位在开标前，电话通知招标人要求将其投标报价 3300 万元调整为 3100 万元；（2）在开标会上，招标人请来了市公证处的工作人员对投标文件的密封情况进行了检查后，即进入拆标和唱标程序；（3）开标前，市交易中心组建了由 8 人组成的评标委员会，其中业主评委有 3 人；（4）评标委员会资格后审时，发现 G
39、单位业绩条件不符合要求，要求其予以补正；（5）经评审，评标委员会向招标人推荐了 A 单位为第一中标候选人并向 A 单位发出了中标通知书。问题：1、请指出上述招投标活动中的不妥之处，并说明理由。2、F 单位在投标截止时间后要求撤销已提交的投标文件，该如何处理？3、根据中华人民共和国招标投标法规定，中标人的投标应当符合的条件是什么？参考答案如下：问题 1 答：（ 1）不妥之处是仅仅 “电话通知招标人” ，还必须“书面通知招标人” 。根据中华人民共和国招标投标法第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投
40、标文件的组成部分。（或见建设工程计价基础知识 2011第 161 页）（2）不妥之处是“检查后，即进入拆标和唱标程序” ，检查后还必须“公证” 。根据中华人民共和国招标投标法第三十六条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。（3）不妥之处是“开标前，市交易中心组建了由 8 人组成的评标委员会，其中业主评委有 3 人。 ”评标委员会应当由招标人依法组建，而不是市交易中心；评标委员会的成员人数必须为五人以上单数；其中业主评委必须不得多于成员总数的三分之一
41、。根据中华人民共和国招标投标法第三十七条规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（或见建设工程计价基础知识 2011第 181 页）（4）不妥之处是“要求其予以补正” 。 G 单位业绩条件不符合要求，说明该单位不具备资格条件，其投标应作废标处理，而不能要求其予以补正。根据中华人民共和国招标投标法第三十九条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投
42、标文件的实质性内容。（或见建设工程计价基础知识 2011第 163、182 页）（5）不妥之处是“评标委员会向 A 单位发出了中标通知书” 。中标通知书应当由招标人向中标人发出，而不是由评标委员会发出。根据中华人民共和国招标投标法第四十五条规定，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（或见建设工程计价基础知识 2011第 186 页）问题 2 答： F 单位在投标截止时间后要求撤销已提交的投标文件，应视 F 单位为放弃投标，属于违约行为，没收其投标保证金，该单位的投标文件不得参与开标、评标。（或见建设工程计价基础知识 2011第 161 页）问
43、题 3 答：根据 中华人民共和国招标投标法第四十一条规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。（或见建设工程计价基础知识 2011第 186 页）材料分析题 2材料：某房地产开发商与承包人按照广东省建设工程标准施工合同 （2009）签订了建设工程施工合同。合同约定采用工程量清单计价方式，执行国家标准建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2008） ，合同价为 5000 万元，钢筋由开发商统一采购提供，水泥、砂石等主要材料价格风险各承担 50%
44、，工期为 10 个月。施工过程中发生如下事件：事件 1：有两台大型机械需进场，经核实需发生费用 20 万元，承包人要求开发商支付。事件 2：开发商采购的钢筋进场后，监理工程师要求承包商及时送检。但承包商不同意，理由是钢筋由开发商统一采购提供，合同没有约定钢筋检测事宜。事件 3：工程施工至第 3 个月末时，开发商提出一项设计变更，由此增加工程造价 100 万元，施工延后 1 个月。工程施工至第 5 个月时，遇上建筑材料钢筋、水泥和砂石价格持续上涨。经测算：钢筋、水泥和砂石分别占合同价 5%、7%和 2%，至工程竣工时，其材料用量占材料总量 30%、40%和 40%，价格平均涨幅为 20%、50%
45、 和 30%。问题：1、开发商是否应支付大型机械进场费？说明理由。2、请指出事件 2 的不妥之处，应如何处理？3、根据事件 1、3，计算本项目的合同工期和应得的工程总金额。参考答案如下：问题 1 答：开发商不应支付大型机械进场费。理由是：题中已说明开发商与承包人按照广东省建设工程标准施工合同 （2009）签订了建设工程施工合同。根据广东省建设工程标准施工合同 （2009） ，承包人投标文件中没填或漏填单价或合价的清单项目，应视为在其他项目中包含，发包人不另行支付。问题 2 答：由于钢筋由开发商统一采购提供，合同没有约定钢筋检测事宜，故送检钢筋的工作是合同以外的非承包人责任事件的工作，属于现场签
46、证事件，应按照现场签证的程序处理。处理程序如下：承包人应在收到监理工程师的书面通知后的 7 天内，及时向发包人提出现场签证要求，提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师；发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到承包人的现场签证报告后的 48 小时内，应予以确认或提出修改意见；承包人应在发包人确认现场签证报告后的 48 小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施现场签证工作。（或见标准施工合同应用 2011第 98-99 页）问题 3 答：合同工期=10 个月+ 设计变更导致施工延后 1 个月=11 个月应得的工程总金额=（5000+100）*（1+7%*40%*50%*50%+2%*40%*30%*50%）=5100*1.0082=5141.82 万元
