1、1建设工程施工劳务分包合同合同编号： 工程承包人： 劳务分包人： 签订地点： 签订时间： 年 月 日2建设工程施工劳务分包合同工程承包人： 劳务分包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、 劳务分包人资质及准入证情况资质证书号码： 资质证书发证机关：资质专业及等级： 复审时间及有效期： 集团公司准入证编号： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称： 工程
2、地点： 分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期： 年 月 日结束工作日期： 年 月 日总日历工作天数为： 天4、质量标准3工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行有效的规范标准，本分包劳务必须达到质量评定 等级。5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） （2） 7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要
3、求时，工程承包人可向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 天前，向劳务分包人提供图纸 套，以及与本合同工作有关的标准图 套。9、双方驻工地机构、代表及权限9.1 工程承包人驻工地机构及代表 9.1.1 工程承包人驻工地机构名称： 9.1.2 工程承包人驻工地代表姓名： 职务： 职称： 9.2 劳务分包人驻工地机构及代表 49.2.1 劳务分包人驻工地机构名称： 9.2.2 劳务分包人驻工地代表姓名： 职务： 职称：
4、9.2.3 劳务分包人项目经理资质证书编号（建造师执业资格证书编号）： 劳务分包人驻工地机构成立文件和驻工地代表任命书、资格证书、授权委托书、身份证复印件必须在进场前交工程承包人驻工地机构核验和备案。9.3 工程承包人驻工地代表权限9.3.1 工程承包人驻工地代表由工程承包人任命，如变更，应通知劳务分包人驻工地代表，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。9.3.2 工程承包人驻工地代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权。9.3.3 工程承包人所发出的指令、通知，由其驻工地代表（或其委托代理人）签字后，以书面形式交给劳务分包人，劳务分包人驻工地代表或其具体管理人
5、员在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程承包人驻工地代表可发出口头指令，并在 48 小时内给予书面确认。劳务分包人对工程承包人驻工地代表的指令应予执行。劳务分包人对工程承包人驻工地代表的指令认为不合理，可以在 24 小时内提出书面异议，工程承包人驻工地代表应在 24 小时内做出决定。但紧急情况下的指令，劳务分包人应立即执行。9.4 劳务分包人驻工地代表权限9.4.1 劳务分包人授权其驻工地代表行使劳务分包人在本合同履行中的所有权利，且可与工程承包人签订与本合同有关的补充合同，并承担劳务分包人在本合同履行中的所有义务。9.4.2 劳务分包人的要求、请求和通知，以书面形式由劳务分包人驻
6、工地代表签字后，送交工程承包人驻工地代表，工程承包人驻工地代表应在回执上签署姓名和收到时间，以工程承包人驻工地代表或其授权的具体管理人员的意见执行。9.4.3 劳务分包人驻工地代表按工程承包人批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在紧急情况下，且无法与工程承包人或其驻工5地代表联系的情况下，可采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并应随时与工程承包人取得联系，其损失由责任方承担。9.4.4 劳务分包人驻工地代表向工程承包人驻工地代表请假离开本合同工程施工现场时，劳务分包人同意分包人驻工地代表书面指定其临时代表，指定的内容包括临时代表姓名、身份证号码、临时代表
7、的权限、期限等事项。9.4.5 劳务分包人驻工地代表需易人时，应先征得工程承包人同意。后任继续履行前任应履行的合同文件约定的义务及其有关的承诺和责任。9.4.6 劳务分包人更换驻工地机构人员时，应书面告之工程承包人。10、工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在 年 月 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 。（2）在 年 月 日前完成水、电
8、、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。（3）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料。（4）在 年 月 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）： 。（5）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为： 。（6）在 年 月 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：，其交验要求与保护责任为： 。610.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、
9、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。10.7 按本合同约定，监督劳务分包人发放工资；10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11、劳务分包人义务11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，安全、优质、按期完成本分包劳务；未经工
10、程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包人必须派驻有组织指挥能力、责任心强、身体健康的管理人员和组织优秀的作业人员进场。劳务分包人应当组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，并对派驻工地的作业人员进行专业技能培训、岗前培训和安全生产培训，培训合格后方可上岗；从事特种作业的，还应取得特种作业证书。劳务分包人应将其所有派往本分包劳务的人员（含通过劳务派遣等形式的用工等）的名册（应当包括人员的姓名、性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同期限等内容） 、劳动合同、劳务派遣协议、身份证复印件及相应资格证
11、书在派入前 3 日内报工程承包人驻工地机构备案；劳务分包人派入人员增加或变更的，应在增加或变更后 3 日内将人员名册和资料报工程承包人驻工地机构备案；劳务分包人报工程承包人备案的人员名册和资料必须加盖分包人或其驻工地机构的公章。劳务分包人派往本分包劳务作业的人员必须是与劳务分包人签订有劳动合同或劳务派遣协议约定的人员，分包人应按国家规定为这些人员按月足额支付劳动报酬、缴7纳社会保险、提供必要的食宿条件和履行其他法定义务。劳务分包人驻工地代表或技术负责人应当具有相当的资历和施工管理经验，如不能满足本分包劳务管理需要的，劳务分包人应按工程承包人的要求及时更换满足施工要求的驻工地代表或技术负责人，劳
12、务分包人需向工程承包人支付违约金为 5 万元/人次。未经工程承包人同意，劳务分包人擅自更换驻工地代表或技术负责人的，劳务分包人需向工程承包人支付违约金为 5 万元/人次；经工程承包人同意，劳务分包人更换驻工地代表或技术负责人的，劳务分包人需向工程承包人支付违约金为 2 万元/人次。11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；劳务分包人在完成本分包劳务过程中，应遵守工程承包人根据发包人的要求或投资安排
13、或由于受地方影响所进行的工期调整，且不要求由此引起的费用增加。11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及
14、其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，承担施工现场和生活区的消防责任；11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；811.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发
15、的发包人及工程师的指令。11.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11.11 按照国家税法、劳动法规的规定主动交纳有关税费，按时发放工资及缴纳社会保险费；经工程承包人要求，劳务分包人应造册，委托工程承包人代发工资。12、安全施工与检查12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受发包人、监理工程师、工程承包人及有关安全监督检查部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任
16、和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。凡因劳务分包人原因造成发包人或监理工程师及关安全监督检查部门对工程承包人进行罚款、通报批评等处罚发生，由劳务分包人承担全部罚款费用并赔偿相关损失，并向工程承包人支付违约金 元/次。12.2 劳务分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严禁违章指挥、违章作业，劳务分包人应当防止各类事故的发生。13、安全防护13.1 劳务分包人应当配备专职安全人员，并对分包劳务制订有针对性的安全生产保证措施。13.2 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措
17、施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。13.3 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前 10 天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。13.4 劳务分包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪音、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。劳务分包人的职工9或其雇佣人员在施工中受到伤害的，劳务分包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗，并承担有关费用。13.5 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如
18、安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14、事故处理14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因劳务分包人原因造成安全事故，由此发生的人身伤亡、工程本身的损坏及其他财产损害，以及所受的罚款等，均由劳务分包人承担。劳务分包人对其安全事故给工程承包人造成的一切损失承担赔偿责任。14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15、材料、设备供应15.1 劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供
19、应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。15.2 工程承包人对劳务分包人实行有权领料人制度，劳务分包人必须出具由劳务分包人法定代表人签署的授权委托书委托有权领料人，并由工程承包人验明身份后方可领料。15.3 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。15.4
20、劳务分包人应在保证工程质量的前提下严格控制材料消耗，对工程承包人向劳务分包人供应的材料的超耗部分，工程承包人将按材料原价加 5%的管理费从劳务分包人的劳务报酬中扣除。1015.5 劳务分包人严禁偷工减料和私卖工程承包人供应的材料，对偷盗或私卖工程承包人供应的材料的，工程承包人将从劳务分包人的劳务报酬中扣除，劳务分包人应向工程承包人支付其金额双倍的违约金，并赔偿承包人因此造成的损失。15.6 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：采购材料费用为： （单价） 采购材料费用为： （单价） 采购材料费用为： （单价） 采购材料费用为： （单价） 15.
21、7 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证向工程承包人报销。16、劳务报酬劳务报酬按附件 6劳务单价一览表确定的单价（含管理费），按工程承包人确认的工程量计算。工程承包人在支付劳务分包人劳务报酬前，劳务分包人应按照工程承包人要求提供逐页盖章的管理人员和劳务人员工资支付书给工程承包人驻工地机构备案。非由工程承包人代付工资的，劳务分包人在发放工资后，应将其已发放工资的支付书报工程承包人驻工地机构备案。17、施工机具、周转材料供应17.1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使
22、用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。17.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。17.3 工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。18.施工变更1118.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前 7 天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中约定的工程量；(3) 改变有关的施工时间和顺
23、序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。18.2 因变更导致劳务报酬的增加，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。18.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。18.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。19、施工验收19.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后
24、 7 天内对劳务分包人施工成果进行验收。工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。19.2 全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内） ，须经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量承担终生责任；因劳务分包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，劳务分包人应承担损害赔偿责任。本分包劳务工程的质量保修期为 年，自发包人签发的验收报告中明确的交接时间为准开始起算。保修期内，劳务分包人应在接到修理通知后应立即派人修理。劳务分包人接到通知后不及时派人修理，
25、工程承包人可自行或委托其他人员修理，发生的修理费用由劳务分包人承担，工程承包人可从劳务分包人的质量保修金内扣除。本分包劳务工程质量保修金为劳务分包人劳务报酬总价的 %，工程承包人在发12包人返还后 天内无息返还劳务分包人工程质量保修金余额。20、施工配合20.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。20.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第
26、三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或协助劳务分包人获得该第三方的配合。21、劳务报酬最终支付21.1 全部工作完成，经发包人认可后 14 天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。21.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后 14 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后 14 天内，向劳务分包人支付劳务报酬尾款。21.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。22、环境保护22.1 劳务分包人应遵守环境保护相关的法律、法规、规章，采取一切合理措施保护
27、现场内外的环境，避免和减少由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音、弃碴弃土、地面污水排放、水土流失等环境污染或破坏，或其他由于环境污染的原因造成的人身或财产损失。环境保护必须满足国家环境保护主管部门对本项目的环评审查意见的要求。22.2 劳务分包人应确保因其活动产生的气体排放、地面排水、水土流失及污染等，不超过现行法律法规规定的数值。22.3 劳务分包人应采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯管线等的正常使用。在施工中取土、弃土、排13污等须按设计文件和当地环保部门或既有设施设备产权单位的要求认真全面处理，必要时劳务分包人应与有关部门签订环保协
28、议。22.4 劳务分包人采用一切可靠措施保证沿线居民房屋、树木、农作物等不受损害。22.5 劳务分包人在施工中必须采取切实有效的包括有设计和无设计的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于环保措施不力或施工方法不当引起的环境污染和破坏。22.6 劳务分包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控、诉讼及其它一切责任，包括因此对工程承包人造成的损害，均由劳务分包人承担。23、违约责任23.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：(1) 工程承包人违反本合同第 21 条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；(2) 工程承包人
29、不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。23.2 工程承包人不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息。23.3 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人连续两个月未完成施工计划或施工进度明显落后于计划的，应承担违约责任。每逾期一日，支付违约金 元。（2）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金。（3）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务分包人应向工程承包人支付 元的违约金。（4）因劳务分包人的原因导致总（分）包合同被解除的，劳务分包人承担本合同劳务报酬总额的 %的违约金，
30、其提供的履约保证金不予退还，劳务分包人还应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失。14（5）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，工作时间不予顺延。23.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。24、索赔24.1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。24.2 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证
31、据。24.3 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：（1）索赔事件发生后 21 天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后 21 天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21 天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索
32、赔报告和有关资料后 21 天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后 21 天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。24.4 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。25、争议25.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定通过诉讼15程序解
33、决，诉讼管辖地法院为工程承包人住所地的铁路运输法院（注：非铁路工程可约定为工程承包人住所地法院）。25.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；(2) 调解要求停止合同工作，且为双方接受；(3) 法院要求停止合同工作。26、禁止转包或再分包26.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，工程承包人可以解除合同，劳务分包人将依法承担责任。27、不可抗力27.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。27.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项
34、目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后 48 小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔 7 天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后 14 天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。27.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施
35、工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由劳务分包人承担，造成停工损失由劳务分包人自行承担；（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；（7）延误的工作时间相应顺延。1627.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。28、文物和地下障碍物
36、28.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。28.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于 8 小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后 24 小时内予
37、以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。29、合同解除29.1 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完合格工程的劳务报酬，因总包合同或专业分包合同终止造成的损失双方协商处理。29.2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。29.3 劳务分包人连续两个月未完成施工计划或施工进度明显落后于计划，工程承包人可以解除合同。29.
38、4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完合格工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。30、保险30.1 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。17工程承包人认为必要时，可以为本工程项目的所有作业人员购买意外伤害保险，劳务分包人按比例承担保险费用。30.2 保险事故发生时，劳务分包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。31、担保31.1 劳务分包人在本合
39、同签订前 天内提供暂定劳务报酬总价 %计人民币 元的履约保证金，担保有效期自本合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止；劳务分包人的履约保证金余额在劳务分包人全面履行本合同，工程承包人承揽的总包工程全部正式交付发包人、发包人签发工程接收证书并退还履约担保后 30 日内无息退还。当劳务分包人不能按合同约定的质量标准和工程承包人批准的进度计划完成合同时，工程承包人可以动用劳务分包人的履约保证金完成合同，由此增加的费用由劳务分包人承担。当劳务分包人不严格履行合同，工程承包人可动用劳务分包人的履约保证金解决对工程承包人利益可能带来风险的有关问题。当劳务分包人不能按合同约定完成合同时，或在分包劳务实
40、施过程中劳务分包人因工程质量、安全、环保、支付等出现危机时，工程承包人可无条件动用劳务分包人的履约保证金，以便督促劳务分包人采取措施完成合同。31.2 发包人收取工程承包人农民工工资保证金和其他费用的，工程承包人可以按照相同比例向劳务分包人收取。工程承包人收取的农民工工资保证金，在劳务分包人完成全部分包工作后，无拖欠农民工工资情况发生的情况下，工程承包人一次性退还。若劳务分包人存在拖欠农民工工资情况，工程承包人将动用该农民工工资保证金用于支付有关被拖欠的农民工工资，且在支付后劳务分包人应补足缴纳农民工工资保证金。如劳务分包人不能补足缴纳农民工工资保证金，工程承包人可以扣留劳务分包人劳务报酬来补
41、足，也可解除本合同。1832、合同终止32.1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，除保修期条款外，本合同即告终止。33、合同份数33.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 份，工程承包人执 份，劳务分包人执 份。34、补充条款34.1 本工程施工所需的小型机具、设备由劳务分包人自备，具体名称、规格及数量见劳务分包人自备小型机具、设备一览表。（见附件四）34.2 劳务分包人所提供小型机具、设备的使用、购买、租赁、运输、装卸、安装、调试等涉及的费用在确定本合同的价款时已考虑，劳务
42、分包人不再另行向工程承包人计取。34.3 劳务分包人所提供的小型机具、设备由劳务分包人看护、管理，发生丢失、损坏与工程承包人无关。34.4 本工程施工所需的部分周转材料、低值易耗材料由劳务分包人提供，具体名称、规格及数量见劳务分包人应提供周转材料、低值易耗材料一览表。（见附件五）34.5 劳务分包人所提供周转材料、低值易耗材料的使用、购买、租赁、运输、装卸、安装、调试、保管等涉及的费用在确定本合同的价款时已考虑，劳务分包人不再向工程承包人另行计取。34.6 劳务分包人所提供的周转材料、低值易耗材料经工程承包人检查不合格时，劳务分包人应及时更换。34.7 劳务分包人所提供的周转材料、低值易耗材料
43、由劳务分包人看护、管理，发生丢失与损坏与工程承包人无关。35、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定 后生效。19附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表附件四：劳务分包人自备小型机具、设备一览表附件五：劳务分包人应提供周转材料、低值易耗材料一览表附件六：劳务单价一览表工程承包人：（公章） 劳务分包人：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开 户银 行： 开 户银 行： 帐 号： 帐 号： 邮 政编
44、 码： 邮 政编 码： 附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划序号 品 种 规格型号 单位 数量 单价 质量等级 供应时间 送达地点 备注20附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表序号 品 种 规格型号 单位 数量 供应时间 送达地点 备注21附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表序号 品 种 规格型号 单位 数量 供应时间 送达地点 备注22附件四：劳务分包人自备小型机具、设备一览表序号 品 种 规格型号 单位 数量 供应时间 送达地点 备注23附件五：劳务分包人应提供周转材料、低值易耗材料一览表序号 品 种 规格型号 单位 数量 供应时间 送达地点 备注24附件六：劳务单价一览表序号 工程劳务 项目 单位 单价 （元） 包含内容25
