1、建设工程劳务分包合同（泥工）发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容工程名称： 工程概况： 承发包工作内容： 范围包括： 第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 暂定 名 第三条 合同工期开工日期 年 月 日；完工日期 年 月 日。第四条 合同价款4 合同价款为：￥ 元（人民币）大写： 元（人民币）. 合同价款的确定原则（在确认的方式前划“ ” ）：由承、发包双方协商一致，确认：（ ）. 本合同价
2、款为固定单价价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。按建筑面积确定承包价 元/m 2（大写 元/m 2）：其中，地上结构： 元/m 2；地下结构： 元/m 2；初装修： 元/m 2； 水电： 元/m 2；分项工程承包：外墙面砖： 元/m 2；屋面防水： 元/m 2；地面粘贴： 元/m 2；水泥砂浆： 元/m 2；内墙普通抹灰： 元/m 2； ；（ ）.以 预算定额或（ ）年施工概算定额为依据：定额工资单价为：瓦 工： 元/工日；结构木工： 元/ 工日；装修木工： 元/工日；钢筋工： 元/ 工日；混凝土工： 元/工日；油 工： 元/ 工日；抹灰工： 元/工日； 架了工： 元/ 工日；水暖工：
3、元/工日； 电 工： 元/ 工日；壮 工： 元/工日； ； ；（ ）.合同承包范围以外发生的零星用工单价为 元/工日（以实际发生且由发包人代表书面签证资料为准） 。（ ）.因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过 小时的按 标准补偿。. 本合同单价已包括：. 质量达标： 元（或 %） ；若承包人在施工过程中工程质量达不到 标准的，结算时按本条款扣除此单价。.进度达标： 元（或 %） ；若承包人在施工过程中未能完成发包人制定的施工计划而延误工期的，结算时按本条款扣除此单价。.安全生产达标： 元（或 %） ；若承包人在施工过程中出现安全生产事故以
4、及影响安全生产的，结算时按本条款扣除此单价。.文明施工达标： 元（或 %） ；若承包人工人在现场野蛮施工、打架斗殴、引发火灾等情况，除移交公安机关处理外，无论事情起因缘由，都处以 5000 元/次的罚款，并在结算时按本条款扣除此单价。. 对合同价款组成的补充说明： 。第五条 合同价款的结算和支付. 结算、决算资料：. 承包人依据施工图纸按本合同条款编制并由发包人签认的劳务结算书。. 承包人根据发包人下达的施工任务书或施工现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面确认单据。. 有效的月度工作量确认单及书面洽商变更、现场签认资料等。. 发包人出据的有效的点工单或因工程变更而导致价
5、格变动的书面资料，发包人根据本合同条款应扣除的各项达标款项、罚没款项等书面资料。. 合同价款的结算和决算： . 发包人应于每月对承包人报送的已完工程量给予核实、确认。. 工程交工后 日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后 日内进行核实，给予确认并按合同约定办理工程决算手续。. 因工程设计图纸变更导致的承包人工程量增加的，按当地现行定额计算出人工费金额在 元之内不予考虑，超出该范围需要增加则按 标准执行。. 因工程设计图纸变更导致的承包人工程量减少的，按当地现行定额计算出人工费金额在 元之内不予考虑，超出该范围需要减少则按 标准执行。. 合同价款的支付：. 合同价款分期支
6、付：在 年 月 日付款 元，在 年 月 日付款 元， 。. 分期支付劳务费的（在确认的方式前划“ ” ）：（ ）.每期支付的劳务费数额不得少于已办理结算额的 %，余款在本工程 验收通过后 日支付 % ，余款在 全部结清。. 合同价款的支付以 的形式办理，付款时发包人必须按承包人提交的工人工资表中人员及金额发放，不得将工资款交由承包人代表发放，承包方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。. 办理支付的手续为：承包人获得发包人签认的已完工程量单据后，根据当月出勤情况，按配合同中相关的支付规定向发包人提交工人工资表 ，由发包人代表签字同意后按.支付形式办理支付手续，工程
7、结算手续必须在承包人将工人工资全部付清后方可按合同约定办理。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理. 安全施工：合同双方坚决贯彻执行国家和政府、行业主管部门分布实施的有关安全生产的法律法规及重庆建工集团有限责任公司的各项安全规定及操作规程，严格按安全标准组织施工。承包人必须服从发包方现场管理人员的安全指导及安全教育，坚决落实好“安全三级教育”制度，未受安全教育人员严禁安排作业，查处一例，罚款 1001000 元，且由承包方承担一切后果。. 发包人应根据施工方案和施工安全技术操作规程，向承包人进行安全交底，并负责落实做好检查监督工作；如发包人没有对承包人进行安全交底，承包人有权拒绝施工，如
8、承包人擅自施工，发生伤亡事故均由承包人负责。. 发包人应做好安全生产的各种防护措施，并经常进行督促检查，确保安全生产。. 承包人施工人员应严格遵守国家及发包人有关安全的各项规章制度（即安全生产六大纪律和十个不准 ） ，未经教育不得上岗施工，如承包人擅自安排未经教育的工人作业发生安全事故，承包人必须负全责。. 遵守安全操作规程，减少一般工伤事故的发生，月事故频率低于% ，如承包人违反安全操作规程，发生伤亡事故由承包人负责。. 如承包人发现发包人违章指挥或安全防护措施不符合安全规定，承包人有权拒绝施工，并向发包人质安反映情况。发包人必须及时整改，如不整改，发生重大安全事故由发包人承担。如承包人不及
9、时指出而继续施工，发生重大伤亡事故则由承包人承担。. 特殊工种必须持有操作证方可上岗（如：电工、电焊工、机操工、架了工等） ，无证严禁上岗操作，谁用谁承担一切法律责任和造成的一切经济责任。. 如发生工伤事故，先由发包人和承包人共同调查，追究责任，有责任方负全部责任（一次性医药费在 10000 元以内） ；操过一万到五万元，发包人承担 50%，承包人承担 50%，特大事故按集团公司有关文件规定双方共同负责，做好善后的处理工作，所涉及的经济问题，视事故的性质和责任，双方协商解决，指标考核按公司相关规定办理。除医药费用以外的其他任何费用，发包人概不承担。. 重大伤亡及其他安全事故的处理：A、发生重大
10、伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场。B、按照合同约定，发包人承包人应分清责任，发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。. 对本工程的安全生产标准，双方约定如下： 第七条 工程质量、验收与保修. 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，以质量要求较高者为施工依据。. 承包人必须按国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中必须服从发包人现场管理。. 承包人所施工的工程验收以国家颁布的现行施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据
11、，必须由建设单位、监理单位、政府质量监督部门、施工单位、设计勘察单位等工程各方主体皆认同通过，只要工程各方主体中有任何一方提出异议，承包人必须整改到位，直至符合各方要求。如系发包人所供材料或发包人指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费由发包人承担。如系承包人自身原因造成的质量不合格，则整改费由承包人自行承担，并向发包人赔偿相关损失（含材料、机械、管理费用等） 。. 对本工程的质量标准，双方约定如下： 如承包人施工质量达不到以上标准的，结算时发包人有权按合同约定扣除承包人工程款中质量达标款。. 对本工程的质量奖罚的具体标准，双方约定如下： 第八条 工期延误. 对于以下原因造成完工日期推
12、迟的，经发包施工代表确认，工期相应顺延。 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力； 设计变更和工程量增加； 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行； 一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过 24 小时； 发包人同意工期顺延的其他情况。. 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定： 。第九条 文明施工. 发包人、承包人应严格执行施工现场管理规定，加强科学管理，坚持文明施工。.发包人应向承包人提供符合需求的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件
13、或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。. 承包人自觉遵守国家相关法律和项目部管理规章制度，严禁使用童工和无身份证人员，基本作业人员调配，确保人员稳定。. 按当地政府要求需要办理就业证、暂住证、计划生育证等由承包人负责提供相关资料，发包人统一办理，费用由 承担。. 承包人作业人员花名册由发包人备查，如人员调动及时上报。如承包人没有上报人员名单，在施工现场工作，发生安全事故，一切责任、费用概由承包人自行承担。. 承包人作业人员在进场时由承包人统一领取胸卡、安全帽安全带等物品，承包人作业人员在作业时间内必须佩带由项目部发放的胸卡、安全帽，发现不佩带的，每人每次罚款五十元整，并在
14、当月工程款中扣除。. 承包人作业人员严禁与家属、儿童居住在工地，施工现场内要讲究卫生、行为规范，严禁在工地内随处大小便；承包人宿舍做到人走灯灭，以节约能源；严禁使用热得快，电磁炉等违规电器，以免发生火灾。以上情况一旦发现，发包人有权按每人每次 501000 元处以罚款，情节严重者驱逐出工地，罚款从承包人当月工程款中扣除。. 承包人作业人员对发包人的工作有任何意见应由承包人代表跟相关人员协商，不得以任何理由到发包人办公室大声喧哗、滋生闹事；该情况一旦发现，发包人可认为承包人自身监管不力，管理不当，发包人有权在工程结算时扣除文明施工达标价格。. 对本工程文明施工标准，双方还约定如下： 第十条 材料
15、机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备、材料为： 承包人自备的设备、工具及材料为： 双方确认防护用具 由 承担。10.2 由承包人自备的设备、工具及材料须其自带入现场；由发包人提供的机械设备、材料由发包人采购并供应到施工现场，下船、上船（材料归还时）及岸上的水平和垂直运输、堆码由承包人负责，其费用已包含在承包人承包价格之内。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领还手续，对借用的发包人机具，要严格按操作规程使用，加强维护保养。如有损坏，承包人必须照价赔偿。10.4 发包人供应的材料机械等物资由发包人联系采购并供应到施工现场，材
16、料、机械的装卸、堆放等工作由承包人负责，由此发生的相关费用由承包人承担。10.5 对本工程材料机具的使用、维护，双方还约定如下： 。第十一条 文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。第十二条 发包人权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 负责于 年 月 日提供施工图纸 套，提供必要的技术资料和办理施工洽商
17、。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查和指导承包人编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为 ，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权。第十三条
18、 承包人权利义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码）备查。13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不得随意变更备案人员，人员变动率小于 %，服从发包人的统一安排，统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所做的人员调整计划应向发包人书面汇报并征得发包人同意后方可调离人员。13.5 承包人必须按
19、施工图纸及说明施工，如有合理化建议，应征得发包人同意后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7 承包人确定 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1 发包人违约责任：14.1.1 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。14.1.2 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余
20、款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商，经承包人同意后可延期支付。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可终止合同，并要求承包人在 日内无条件退出施工现场，承包人必须服从，退出施工现场。合同双方的结算事宜必须在承包人退场之后办理，如承包人未退场，发包人有权不办理结算手续。承包人以此取闹的，发包人仍有权按本合同中相关条款扣除承包人文明施工达标款。14.2.2 承包人未按发包人技术、进度要求组成的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安
21、排施工任务（窝工损失承包人自负） ，并书面通知承包人，直至终止合同。14.2.3 承包人必须服从发包人管理，按发包人指定的合理施工进度计划进行施工，承包人签字认可后，及时调配作业人员进场。承包人不得以工期紧、节日或农忙等其他非不可抗力因素为借口影响甚至延误发包人安排的施工进度计划，除人力不可抗拒因素外，必须保证施工进度的顺利完成。如承包人不能满足发包人施工进度要求而造成经济损失，发包人有权对承包人处予罚款并扣除承包人合同价款中的进度达标款，并由承包人赔偿由此引起的其他经济损失；发包人有权另行增派施工人员甚至更换施工队伍，由此增加的费用由承包人承担。承包人收到发包人每月、每周的生产计划后，提前五
22、天书面提出班组所需的材料申请计划；如果班组没有材料申请计划，所造成的窝工、延误工期由承包人负责。14.2.4 因承包人责任造成质量事故和工期延误，其损失概由承包人承担。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划“ ” ）：（ ）、向 仲裁委员会申请仲裁。（ ）、向 人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效。本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条 本合同正本一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份，备案留存 份。第十八条 本合同未尽事宜双方友好协商解决，亦可参照重庆建集团有限责任公司相关文件精神处理。第十九条 其它事项： 发包人（章） 承包人（章）法定代表人（签字） 法定代表人（签字） 项目经理（签字） 班组长（签字） 地址： 地址： 年 月 日
