1、遇到房屋土地纠纷 问题？赢了网律师为你免费解惑 ！访问 房屋出售合同样本买房屋是生活中常见的行为， 许多人都在为了一个避风遮雨的家而奔走努力。有人买房自然有人售房，那么，你是否知道房屋出售合同的样本是怎么样的呢 ?它与其他的各类合同有哪些相似之处又有哪些不同之处呢 ?接下来， 赢了网小编将带你详细了解房屋出售合同样本。房屋买卖合同的样本合同的编号： _出卖人： _买受人： _根据有关的法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等的、自愿的、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下的协议：第一条项目建设的依据出卖人经批准，在上述的地块上建设的商品房 【地名核准的名称】【暂定名】为： _，建设工程的规划许可
2、证号为：_，建筑工程的施工许可证号为：_，建设工程的施工合同约定的开工日期为： _，建设工程的施工合同约定的竣工日期为：_.第二条商品房的情况该商品房销售的许可证号：_.商品房的座落： _区_县_路、道、街。设计的用途 _;建筑的结构 _;建筑层数为 _层。建筑的面积 _平方米，其中：套内的建筑面积 _平方米，公共部位分摊的建筑面积_平方米。第三条计价的方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房的价款：1、按建筑面积的计算，该商品房单位为(_ 币) 每平方米_元，总金额 (_币)_元。2、按套内建筑面积的计算， 该商品房的单价为 (_币) 每平方米 _元，总金额 (_币)_元整。
3、3、按套 ( 单元 ) 计算，该商品房的总价款为(_币)_元整。第四条付款方式及期限买受人采取下列第 _种方式的付款。1、一次性的付款，自签约日起_日内付全部价款 _元。 ( 小写： _万元 )2、分期付款。(1) 第 一 次 付 款 自 签 约 日 起 _ 日 内 付 全 部 价 款 的_%;_币_元。 ( 小写： _元)(2) 第 二 次 付 款 自 签 约 日 起 _ 日 内 付 全 部 价 款 的_%;_币_元。 ( 小写： _元)(3) 其余的 部分在移 交房屋 前一 天付 清 _%;_币_元。 ( 小写： _元)3、贷款方的式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%，其余价款可以向
4、 _银行或住房公积金管理的机构借款支付。第五条房产的交付1、房产的实物状况、权利的状况，符合有关的规定和双方约定的，方可交付 ; 不符合有关的规定和双方约定的，不得交付。2、出卖人须于 _前，将该房产及相关的证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定的处理方式：_.3、上述相关的证明包括：_.第六条产权转移登记及其他的相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在30 日内，到房屋所有权的登记机关办理房屋所有权转移登记的手续。2、按照有关的规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移的登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约的责任。第七
5、条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外， 出卖人如未按本合同约定日期交付的商品房，逾期在 _日内的，买受人有权向出卖人追究已付款的利息，利息自合同约定出卖人应支付的商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率的计算。如超过上述约定的期限的，买受人有权按照下述的第 _种约定，追究出卖人违约的责任：1、合同继续的履行。出卖人应支付买受人已付款的利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款的利息，利息自合同约定出卖人应交付商品
6、房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款的利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的 _向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿的责任。第八条买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期的付款，逾期在_日内的，出卖人有权追究买受人逾期的付款及其利息， 利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率的计算。如超过上述约定期限的， 出卖人有权按照下述的第_种约定，追究买受人违约的责任：1、合同的继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止， 按银行同期贷款的利率
7、计算。此外，买受人还应每日按商品房的价款的 _向出卖人支付的违约金。2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。第九条面积确认及面积差异处理。( 一) 根据当事人选择的计价方式，本条规定以_(建筑面积 /套内建筑面积 )( 本条款中均简称面积 ) 为依据进行面积确认及面积差异处理。( 二) 当事人选择按套计价的，不适用本条的约定。( 三) 合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记的面积为准。( 四) 买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30 天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给的利息。第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和
8、债权债务纠纷。 因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的， 由出卖人承担全部的责任。 若出售的商品房设有他项权利的， 出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意， 并以书面形式公示和明确告知买受人。第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方的约定( 附件三) 的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_种方式的处理：出卖人赔偿双倍的装饰、设备的差价。第十二条出卖人关于基础的设施、公共配套建筑正常运行的承诺本项目物业管理的用房为_，位于 _幢_单元 _房号 _，轴线范围 _.第十三条风险责任的转移该商品房的风险
9、责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。 如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续， 出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。第十四条质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大的质量问题，买卖双方产生争议时， 以_出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。第十五条双方可以就下列事项的约定1、该商品房所在楼宇的屋面的使用权。2、该商品房所在楼宇的外墙面的使用权。第十六条房屋的用途1、买受人的房屋仅作 _使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、 承重结构和用途。
10、除本合同及其附件的另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施， 并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十七条物业管理该商品房移交后，买受人承诺遵守小区 ( 楼宇 ) 管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定 ; 在小区 ( 楼宇 ) 管理委员会未选定物业管理的机构之前，出卖人指定 _公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。第十八条合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式 _
11、份，出卖人、买受人各 _份，具有同等法律的效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律的效力。出卖人 ( 盖章 )_买受人 ( 盖章 )_年_月_日_年_月_日房屋出售合同的样本如上所示，希望您能仔细的阅读各个事项条款，熟悉房屋出售时的注意事项。 愿上文对您签订房屋出售合同有所帮助。来源：（房屋出售合同样本）房产纠纷 . 相关法律知识? 公租房拆迁的程序是怎么样的? 房产证上写份额比例吗? 五证齐全办不了房产证怎么办? 房产证共同共有和单独共有的区别? 房屋买卖不能过户纠纷原因有哪些? 开发商通知验房可以晚去几天吗? 离婚房产过户需要交什么费用? 房子到
12、了交房时间怎么验收? 承租人优先购买权的特征? 房产税是什么意思? 新办理房产证要交哪些费用? 旧村改造的房子还能办下房产证来吗? 二手房转让过户变更登记可以网上预约吗? 经济适用房验房的注意事项? 二手房交易需要评估吗? 安置房对申请人有什么要求? 二手房买卖过户变更登记可以网上预约吗? 房地产商拒不执行判决怎么办? 户主与房产证不是同一个人可以吗?补办房产证最快多久房客没缴租就跑了怎么办法院不解决农村土地纠纷还要找什么部门解决房产证怎样更改户主限购后失去了买房资格该怎么买房如何追究出租房违约责任什么情况下房产局可以撤消房产证租房合同要约定保证金吗2018 年房产契税新政策廉租房针对的对象是
13、谁? 阁楼需要办房产证吗? 分配的公房单位不给办产权证怎么办? 期房办理房产证一般要多久时间? 买二手房最快多久能拿到房产证? 房产证上加名字就是共同财产了吗? 合格的房地产开发商应具备什么条件? 房产证加名要写比例吗? 房产证没有发下来之前能更改户主的名字吗? 房贷政策最新消息 2018? 买还建房能拿到房产证吗? 蓝色的房产证是什么意思? 转房子不和房东商量可以转吗? 面签一定要房产证吗? 廉租房的申请怎么进行? 购置二手房交易税双方各承担多少? 购买拆迁安置房时没房产证怎么办? 夫妻之间房产过户费用大概多少手续费? 房产税是一年一交吗? 卖住房需要承担哪些税费? 期房转让过户的注意事项?
14、 租房想续租中介不让怎么办? 工业用地的房子可以办理房产证和土地证吗? 房产未经过环保部门验收就交房有什么后果? 房产主人去世后的房产证该怎么处置? 怎么查询开发商是否破产? 租客不交房租 , 户主可以换锁吗? 承租人优先购买权的例外? 二手房必须要验房吗? 承租人优先购买权举证责任是什么样子的? 验房时要检查开发商的哪些证件及注意事项? 房产税是一次性征收吗? 城市回迁房有房产证吗? 期房没有房产证可以落户吗? 房产纠纷案件中律师作用和重要性? 不交房租不退房怎么办? 农村旧房改造补贴标准 (2018 年)? 不动房产证过户 2018 年收多少钱? 期房赠与过户网上预约怎么办理? 房产证抵押
15、贷款 , 房产证要押到银行吗? 办理车位产权是否需要上交房产证? 房产证什么情况不能加名字? 一栋三层楼房可拥有三个房产证吗? 房产过户变更登记的注意事项? 房产出租登记条件是什么? 怎样避免承租人欠水电煤气费? 购房网签需要多长时间? 阁楼可以办理单独房产证吗? 房产证上划分份额会产生多少费用? 廉租房申请需要什么材料? 购买没有房产证的阁楼要注意什么? 夫妻房产过户的程序和费用? 商铺买卖中买家与卖家分别交多少税? 租房合同到期需要注销吗? 房屋过户去国土局吗? 分户必须要房产证件吗? 公租房补贴的对象是谁? 一房二租可以怎么要求赔偿? 收房时房屋不符合要求怎么处理? 一套房子有几本房产证? 房屋出租的个人所得税计算方法? 房产证一般是什么时候给办出来? 房子不办房产证有影响吗? 房产证共有情况有几种? 能否在合同中约定承租人放弃优先购买权? 二手房产证最后交房甲方违约怎么办? 房屋租赁合同中未写明转租条款 , 否可以转租? 承租人优先购买权合理期限是多久? 小学入学报名需要房产证吗?房产证为什么要分为绿色和红色什么是按揭 , 什么是按揭人 , 什么是按揭受益人网签购房合同更名后 , 夫妻离婚怎么办
