1、 建设工程勘测合同工 程 名 称：xxxxxxx 工程 工 程 地 点： 勘 测 证书等级： 发 包 人： 勘 测 人： 签 订 日 期： 年 月 日 监制 中华人民共和国建设部 国 家 工商行政管理局发包人 勘测人 发包人委托勘测人承担 。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘测质量，经发包人、勘测人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况.工程名称： .2工程建设地点： .3工程规模、特征： .4工程勘测任务（内容）与技术要求：1.4.1 1.4.2技术要求： 第二条：发包人应及时向勘测人提供下列文件资料，并对其准确性、可
2、靠性负责。 第三条：勘测人向发包人提交勘测成果资料并对其质量负责。勘测人负责向发包人提交勘测成果资料 份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条： 提交勘测成果资料的时间和收费标准及付费方式. 提交勘测成果资料的时间.本工程的测量成果按照甲方要求时间提交成果资料，由于发包人或勘测人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。.勘测工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘测人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。.收费标准及付费方式本工程勘测费预算为 万元/km 共 元；提交终勘测成果资料后，一次性支付测量费共
3、计 元（大写： ）。第五条：发包人、勘测人责任.发包人责任.1.发包人委托任务时，必须以书面形式向勘测人明确勘测任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。.2发包人应协助勘测人解决勘测现场的工作条件和出现的问题（如：青苗树木赔偿等）。.3若勘测现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。.4工程勘测前，若发包人负责提供材料的，应根据勘测人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘测人的人员一起验收。.5勘测过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包
4、人应按实际发生的工作量支付勘测费。.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。.勘测人责任.勘测人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘测，按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料，并对其负责。.由于勘测人提供的勘测成果资料质量不合格，勘测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘测人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘测人应承担全部勘测费用；或因勘测质量造成重大经济损失或工程事故时，勘测人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘测费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘测人商定为合同额的 %。.在工程勘测前，提出勘测纲要或勘测
5、组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。.勘测过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘测工作的意见，并办理正式变更手续。.5 勘测人承担勘测过程中车辆及食宿费用。.6在现场工作的勘测人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。.7勘测人负责道路规划坐标获得、规划放线等相关所发生的费用.第六条：违约责任.由于发包人未给勘测人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘测人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘测
6、人来回进出场费和调遣费。.由于勘测人原因造成勘测成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘测费用由勘测人承担。.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘测人未进行勘测工作的，不退还发包人已付定金；完成的工作量超过50时，则应向勘测人支付预算额100的勘测测费。.发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘测费，每超过一日，应偿付未支付勘测费的千分之一逾期违约金。.由于勘测人原因未按合同规定时间（日期）提交勘测成果资料，每超过一日，应减收勘测费千分之 。.本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘测人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘
7、测人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其他约定事项： 第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（一）提交 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘测人签字盖章后生效；发包人、勘测人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘测人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 份，发包人 份、勘测人 份。发包人名称： 勘测人名称： （盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： - 6 -
