1、大雄江汉城项目临时道路施工合同发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：大雄江汉城临时道路及排水工程。2、工程地点：红梅路至兴盛路之间。3、工程内容和承包范围：红梅路起至园区内临时道路工程约 1300 米(包括但不限于：道路土方开挖、清淤、砖渣回填、灰土基 层、混凝土路面、路外排水沟，为完成本工程所需全部工作内容) 。4、承包方式：包工包料。5、合同价款的约定：本合同采用固定单价合同形式，综合单价不因时间、物价、国家政策等的变
2、化而变化。本合同固定单价为： ；详见合同附件预算报价表。道路长度按实际完成测量结算。具体做法详见施工方案。合同总价暂定：（小写）￥62.00 万元，（大写）陆拾贰万元整（人民币）。本合同单 价不做任何调整。合同价款综合单价不做任何调整。6、质量标准：合格。工程保修：本工程质量保修期限为壹年，质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。7、工期：50 日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。8、甲方权利与义务：8.1 确定水准点与坐标 控制点，以 书面或现场形式交给承包人并进行现场交验；8.2 负责 图纸设计交底工作； 8.3 进行工程协调、管理、隐蔽验收； 8.4 按合同约定支付工程款；9、 乙方
3、权利和义务 ：9.1 本合同签订后收到 发包方通知 3 天内，承包人进场完成施工准备。9.2 严格按照发包人提供的施工 图进行施工，不得擅自更改 设计要求及工程内容。9.3 负责编制施工组织计划、工程 进度计划 、用水、用电计划，并报送发包人审核批准；9.4 负责本工程施工范 围内的施工安全工作。承包人 应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用； 9.5 做好 现场设备、材料的照管、成品保护 工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查；9.6 做好周边关系协调工作，自行处理好各 类阻挠施工行为，不得因此而影响工程正常进展。9.7 工程 竣工验
4、收后 2 周内向甲方提供肆套 竣工图及 竣工资料； 10、施工及材料要求：10.1 道路工程 质量按 水泥混凝土路面施工及 验收规范(GBJ97-87)和市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)执行。混凝土强度C30，宽度不小于 3.5 米 。厚度、平整度、坡度误差满足规范要求。10.2 灰土基层的灰土层的配比、高度、 宽度、纵横坡度等均应符合设计要求。10.3 路基开挖应至老土，当局部为淤泥、软土时，砖渣换填。开挖基槽、回填厚度应经甲方验收确认。路基及回填层应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合规范要求。10.4 主要材料质量应提供产品合格证书、质保书、试验报告。11、安全生
5、产和文明施工：11.1 乙方必须认真执行国家、省、市有关施工安全生 产条例和规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。11.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。11.3 乙方应做道路、现场清理及环境保护工作，如由于乙方原因造成场地内外所产生的污染、渣土清理等一切责任及后果均由乙方承担。114 若因乙方原因，造成工期延误，则每延 误一天，乙方向甲方交纳 1000 元的违约金。12、结算办法及支付12.1 灰土层完成并验收合格后，支付￥20 万元，工程完工经双方验收合格，、相关工程竣工资料移交审定后结算办理结算，结算办理完签订结算协议后
6、15 个工作日内付清合同价款。12.2 道路长度暂定 1300 米，完工后按实际完成工程量结算。竣工工程量的确认：根据施工图纸，以合同双方现场计量确认的竣工工程量为准。12.3 清淤及超出 50cm 以外部分，全部砖渣 换填处理，砖渣回填综合单价格为 元/m（含税价），水田路段回填砖渣具体数量以甲、乙双方现场实际尺寸核定为准进行结算；其他路段下陷部分需要砖渣回填时按现场实际满载每车数量共同计量结算。若不满载时计量应按实际情况折算。12.4 红梅路至水田路段，软弱路基影响施工 车辆进出时，用砖渣做垫层处理，水田路段回填砖渣具体数量以甲、乙双方现场实际尺寸核定为准进行结算；其他路段下陷部分需要砖渣
7、回填时，按现场实际满载每车数量共同计量结算。若不满载时计量应按实际情况折算。需要砖渣处理路段，则以砖渣做为道路垫层，原设计灰土垫层取消，不予计价。砖渣据统计方量结算、单价同上条款。12.5 甲方付款时乙方须提供发票，否则甲方不予支付工程款。12.6 水电费用乙方自理。13、现场人员：乙方驻现场负责人： 甲方工程负责人： 14、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 (二) 种方式解决：(一) 提交仲裁委员会仲裁;(二) 依法向工程所在地人民法院起诉。14、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。15、本合同壹式陆份，甲方肆份、乙方 贰份， 经双方单位盖章、签字后生效。(以下无正文)发包人： 承包人： 法人或委托代理人： 法人或委托代理人： 合同签订地：2012 年 月 日
