1、投资建设项目实施精讲班第 2 讲作业卷一、单选题:1、 水文地质勘察分为初步勘查和详细勘查两个阶段，一般与（ ）同期进行。 A工程测量 B工程地质勘察 C水文测验 D线路测量 A B C D 标准答案：b 解 析：P32、 建筑、人防、大型园林绿化等建设项目的方案设计，是解决（ ）。 A施工组织设计 B项目的施工方案C项目投资 D建设项目总体布置和开发问题 A B C D 标准答案：d 解 析： P43、 （ ）阶段提供项目工程施工时所必须的详细图样，指导施工。A详细设计 B技术设计 C招标设计 D施工图设计 A B C D 标准答案：d 解 析：4、 （ ）对勘察文件负主要责任。A勘查单位法
2、人 B勘察项目负责人 C注册职业人员 D项目审核人 A B C D 标准答案：b 解 析：5、 从事建设工程勘察、设计活动的单位，必须取得政府建设行政主管部门的（ ）A资质许可证书 B营业证书 C执业许可证书 D从业证书 A B C D 标准答案：a 解 析：二、多选题:6、 工程勘察阶段的工作内容包括（ ） A工程测量 B工程地质勘察 C水文地质勘察 D水文测验 E地理确定 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：7、 建设项目勘查设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察设计，并对其质量负责，具体包括（ ）A工程勘察、设计单位的法人对质量成果全面负责B勘察项目负责人对勘
3、察文件负主要责任C注册建筑师、注册结构师等注册执业人员应在设计文件上签字，对设计文件负责D项目审核人、审定人对其审核、审定项目的勘察或设计文件负审核、审定的质量责任E设计单位对设计造成的质量事故负全面责任 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：8、 初步设计是（ ），进行必要的工程勘察取得可靠的设计资料，从技术和经济上，对建设项目进行全面规划和设计，论证技术上的可行性、可能性和经济上的合理性，对概算投资、产出效益进行分析和财务评价，并编制初步设计文件。 A批准的可行性研究报告 B设计合同 C国家法规 D招标设计E工程要求 A B C D E 标准答案：a, b 解 析：9
4、、 初步设计的成果主要包括（ ） A总体设计原则 B总体设计概要C项目功能和工程标准 D设计方案E建设投资 A B C D E 标准答案：a, c, d, e 解 析：p410、 获得（ ）资质的工程勘察设计单位可以在全国范围内承担业务。A甲级 B乙级 C预乙级 D丁级 E丙级 A B C D E 标准答案：a, b 解 析：投资建设项目实施精讲班第 4 讲作业卷一、单选题:1、 涉及设计任务书中建设规模、产品方案、建设地点、主要协作关系等主要内容的修改，需要（ ）A报经原审批单位批准 B报建设工程业主审核批准C总监理工程师审核签字 D报建设项目业主审核并与设计单位现场代表研究确定修改方案，现
5、场解决 A B C D 标准答案：a 解 析：2、 （ ）应对设计变更与修改的施工图，认真复核审查，界定变更性质，做好记录和工程量变化台账。A施工单位 B建设单位 C设计单位 D监理单位 A B C D 标准答案：d 解 析：3、 工程设计过程质量管理的目的是控制（ ）A设计质量 B设计进度 C设计效益 D设计功能 A B C D 标准答案：a 解 析：二、多选题:4、 工程设计进度控制目的是要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件。控制要点有（ ）A勘察设计工作计划的编制 B进度方案论证检查C勘察设计工作进度计划的执行检查 D设计成果评审E工程设计进度的协调与管理措施 A B C
6、D E 标准答案：a, c, e 解 析：5、 工程设计进度的协调与管理措施包括（ ）A加强内部协调工作B协调各设计单位(包括其他勘察、设计、科研等单位)和专业的工作C加强与外部的协调工作D协调设计和设备生产设备生产商的关系E协调设计与设备供应商的关系 A B C D E 标准答案：b, c, e 解 析：6、 施工图设计投资控制的重点是审查（ ） 。 A施工工艺 B工程量 C设备 D设计程序 E材料 A B C D E 标准答案：b, c, e 解 析：7、 工程项目设计管理的目的是（ ）A安全性 B适用性 C复杂性 D先进性 E经济性 A B C D E 标准答案：a, b, e 解 析：
7、8、 建设项目设计管理模式主要有（ ） 。A建设项目业主直接管理或聘请专家协助管理B建设项目业主委托咨询公司代表业主进行设计管理C建设项目业主委托项目（工程）管理公司管理模式D建设项目业主与咨询公司共同管理E建设项目业主与委托项目管理公司共同管理 A B C D E 标准答案：a, b, c 解 析：9、 业主直接管理模式的特点是：A业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设计合同，咨询公司和设计单位没有合同关系C业主自己组建的工程设计管理机构，优点是
8、有利于对工程的三性目标和风险控制，但对设计介入过深易造成设计方案反复变更，不易发挥设计单位系统分析综合比选的作用D对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求，专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性E专业咨询公司长期从事工程咨询服务工作，经验比较丰富，代替建设项目业主进行设计管理有利于保证质量、进度和节约投资 A B C D E 标准答案：a, b, c 解 析：10、 工程设计管理模式的选择取决于（ ） 。A资金规模 B建设项目业主的工程技术力量 C设计管理水平D项目规模E项目所在地的环境 A B C D E 标准答案：b, c 解 析：11、 按照有关法规规定，实行工程设计招
9、标的建设项目必须具备（ ）条件。 A要有经过审定的可行性研究报告，即建设项目已经批准，或核准，或核备同意。B工程场地取得了批准文件，或与当地有关方面达成了临时协议或承诺。C具有开展工程设计必需的建设条件协议文件。D具备开展工程设计必需的可靠基础资料。E正在筹办专门的招标机构，并有专人开展工作。 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：12、 工程设计招标文件由招标人组织编制，一般包括（ ）四个部分 P12A投标须知(或竞赛须知) B投标文件要求 C合同条款D设计任务书 E设计服务合同 A B C D E 标准答案：a, b, d, e 解 析：13、 工程设计招标文件应载明
10、（ ）A招标项目勘察设计的项目与范围、对投标人的资质要求。B建设项目大纲C经过审定的可行性研究报告及有关行政批准的文件。D勘察设计合同条件，包括主要合同条款、勘察设计内容及范围的基本要求、勘察设计大纲与工作大纲基本要求、主要技术要求等。E评标方法、评标标准和定标文件。 A B C D E 标准答案：a, c, d, e 解 析：14、 投标文件的要求包括（ ）A评标方法 B投标文件基本格式 C设计方案及其说明D勘察设计工作大纲 E勘察设计工作报价 A B C D E 标准答案：c, d, e 解 析：15、 对设计单位的资质审查主要包括审查投标单位的（ ）A资质 B业绩 C社会信誉 D质量保证
11、体系 E社会效益 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：投资建设项目实施精讲班第 6 讲作业卷一、简答题:1、 某工程项目估算总投资 2200 万元，其中施工估算价 1000 万元，设备采购估算 1000 万元，勘察估算 43 万元，设计估算 100 万元，监理估算价 57 万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确认以公开招标的方式分阶段进行招标。问题1.简述招投标法要求必须进行招标的工程项目是什么？2.工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定必须进行招标的标准是什么？3.以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标？4.背景材料中有两处不
12、妥，请找出来。 标准答案：1招标投标法要求必须进行招标的是：（1）大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）国家投资、融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定的必须进行招标的标准是：（1）施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资在
13、3000 万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。3进行招标的阶段是：施工、设备采购、设计、监理。4不妥之处是：（1）建委主持进行招标；（2）法律规定各阶段以公开招标方式。 解 析：投资建设项目实施精讲班第 8 讲作业卷一、单选题:1、 建设项目合同方式，从发包人的角度，大体上可分为三种类型。下列（ ）项不包括在内。A独自承包B切块分包合同方式C零星分包合同方式D总承包合同方式 A B C D 标准答案：a 解 析：2、 （ ）合同方式的特点是建设项目业主将相对独立、性质不同的建设工程分别委托给具有不同专业资质的承包商，
14、并分别订立工程承包合同。各承包商之问没有合同关系。A工程建设总承包B建设项目管理总承包C施工总承包管理D切块分包方式 A B C D 标准答案：d 解 析：3、 （ ）方式的优点是可以充分发挥专业承包商的专业优势，降低项目建设的外部风险和项目管理成本。A工程建设总承包B建设项目管理总承包C施工总承包管理D切块分包方式 A B C D 标准答案：d 解 析：4、 （ ）合同方式的特点是可以集中各承包商在资金、人员、管理、技术和设备等方面的优势，提高投标竞争力，降低项目承包风险。A总承包合同方式B切块分包合同方式C零星分包合同方式D联营体体承包 A B C D 标准答案：d 解 析：5、 （ ）中
15、包含当事人的名称、法定地址以及定义和解释。A合同序文B合同宗旨C合同条款D其他条款 A B C D 标准答案：a 解 析：6、 （ ）方式下，承包商只负责建设项目的工程设计和设备材料采购，工程施工由建设项目业主另行委托其他承包商。A工程施工承包合同BEPC 承包合同CEP 承包合同DPMC 合同 A B C D 标准答案：c 解 析：二、多选题:7、 建设项目合同在建设项目管理中的地位表现为（） A建设项目合同是一种非法律文件B建设项目合同是双方权利和义务平衡的保证C建设项目合同是建设项目管理最主要的依据和手段D建设项目合同是合同双方当事人解决争议的法律依据E建设项目合同管理在建设项目管理中处
16、于中心地位 A B C D E 标准答案：b, c, d, e 解 析：8、 建设项目合同方式，从发包人的角度大体上可以归纳为三种类型，即（ ）A独自承包方式B总承包方式C联营体承包方式D切块分包合同方式E零星分包合同方式 A B C D E 标准答案：b, d, e 解 析：9、 建设项目合同按其范围和内容，通常包括 等主要类型。A工程咨询服务合同B设计、采购、建造/“交钥匙”工程总承包合同C设计一建造承包合同D建设项目管理总承包合同E设计采购承包合同 A B C D E 标准答案：a, b, d, e 解 析：此外，还有工程施工承包合同、委托工程监理合同、工程勘察、设计合同、技术服务合同、
17、工程保险合同、融资合同10、 建设项目合同方式和类型的选择，主要考虑（ ）。A建设项目的性质和特点，工程复杂程度，环境和风险等因素B建设项目业主因素C建设项目经理因素 D建设项目设计方因素E承包商因素 A B C D E 标准答案：a, b, e 解 析：投资建设项目实施精讲班第 10 讲作业卷一、多选题:1、 建立工程师对索赔处理一般要经过基础资料的搜集、整理和分析以及（ ）五个阶段A澄清事实B监理工程师初步分析C协商处理D监理工程师决定E监理工程师最终分析 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：2、 争议解决几仲裁条款是指双方当事人约定，对将来可能发生的争议和纠纷进行
18、调解处理、或提交仲裁解决的一种协议，其内容一般包括（ ）A调解方式B调解机构C调解程序D仲裁地点和仲裁机构E仲裁效力 A B C D E 标准答案：b, c, d, e 解 析：3、 处理合同争议的主要方式有（ ）A磋商B协商C调解D仲裁E诉讼 A B C D E 标准答案：b, c, d, e 解 析：4、 FIDIC土木工程施工合同条件的基本精神和原则源于英国 ICE 合同条件，特点有（ ）。A要求业主委托工程师管理合同，并在合同中赋予工程师许多重要的职责和权力BFIDIC 合同条件是一个“重新”计量合同，即工程量清单中所列数量仅为估算数量，合同单价也仅适用于原有的合同内容。CFIDIC
19、合同条件反映了国际工程中的一些普遍做法，反映了最新的工程管理方法D条款齐全，内容完整，严密科学E适用范围有限 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：5、 建设项目实施阶段合同管理的主要内容包括（ ）A建立和健全合同实施保证体系B做好监督工作和要求C做好协调工作D审核支付申请E监理合同终止管理程序 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：二、简答题:6、 某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于 1998 年 10月 10 日分别与某建筑工程公司(乙方)和某外资装饰丁程公司(丙方)签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。合同
20、约定主体建筑工程施工于当年 11 月 10 日正式开工。合同日历工期为 2 年 5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。在工程施工 1 年 6 个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前 2 个月，双方协商修订施工方案后达成队议。该工程变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用 2 年 6 个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。
21、在结算工程款时，甲方本应付工程总价款 1600 万元人民币，但只付 1400 万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的 200 万元及拖期的利息。在庭中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付 15.2 万美元，折合 125 万元人民币。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失计 75 万元人民币。共计损失 200 万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为 1400 万元人民币。原告辩称：被告称工程主体不合格不
22、属实，并向法庭呈交了业主及有着方面签字的合格竣工验收报告及及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔 15.2 万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单 56 件。原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据建设工程质量管理条例的规定，在装饰施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达
23、 2 年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1原、被告之间的合同是否有效?2如果在装修饰施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施?3对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院是否应予以保护? 标准答案：1合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，并且合同签订形式与内容均合法，所以原、被告之间的合同有效。2根据建设工程质量管理条例之规定，主体工程保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限。在保修期内，当发现主体工程施工质量有问题时，业主应及时通知承包商进行修理。若承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费用从质量保修
24、金内扣除。显然，如果装饰施工中发现的主体工程施工质量问题属实，应按保修处理。3根据我国民法通则之规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为 2 年，从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的 2 年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，所以，不予保护。而乙方自签发竣工验收报告后，向甲方多次以书面方式提出结算要求，其诉讼权利应予保护。 解 析：【考点】合同的效力和合同争议的解决方法【案例分析】解答此题要确定合同生效应当具备的条什：当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；意思表示真实；不造反法律或者社会公共利益。依此判定本案例的合同是否有效。解答第 2
25、、3 问时，分别根据建设工程质量管理条例和民法通则的规定去理解。投资建设项目实施精讲班第 12 讲作业卷一、单选题:1、 对于财政拨付的建设资金，项目建设单位应当将应上缴财政的竣工结余资金在竣工财务决算批复后( )日内上缴财政。A7B10C15D30 A B C D 标准答案：d 解 析：2、 项目建成交付使用并办理竣工决算后，经营性项目留成收入的余额转为企业的( )；非经营性项目留成收入的余额( )。A转入行政事业单位的其他收入，资本公积金B盈余公积金，资本公积金C盈余公积金，转入行政事业单位的其他收入D资本公积金，转入行政事业单位的其他收入 A B C D 标准答案：c 解 析：3、 按财
26、建2002394 号文基本建设财务管理规定精神；经营性建设项目，应按照国家规定，在建设项目总投资(按经批准的动态投资计算)中筹集一定比例的非负债资金作为项目资本金，资本金溢价部分作（ ）处理。A冲减工程成本B资本公积C财务费用D其他业务收入 A B C D 标准答案：b 解 析：二、多选题:4、 财务决策的过程一般包括（ ）等四个阶段A情报活动B设计活动C抉择活动D审查活动E执行活动 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：5、 财务预算按照不同的内容可以分为（ ）A控制预算B经营预算C进度预算D投资预算E财务预算 A B C D E 标准答案：b, c, e 解 析：6、
27、 常用财务指标分析，包括（ ）A偿债能力B盈利能力C发展能力D营运能力E筹资能力 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：7、 建设项目财务预算的作用表现为（ ）A确定和控制建设项目总投资的依据B进行固定资产投资的前提C衡量工程设计技术先进性、经济合理性的标准D筹措建设资金，编制用款计划，签订投资贷款合同(协议)的重要参考E进行无形资产投资的前提 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：8、 建设项目财务预算的编制原则有（ ）A项目细分化原则B分项目编制原则C项目进度性原则D项目控制性原则E预算变更的审批原则 A B C D E 标准答案：a, b, c
28、, e 解 析：投资建设项目实施精讲班第 14 讲作业卷一、单选题:1、 目前我国建设工程预算造价审核一般常用三种方法，下列（ ）不是。A部分审核法B全面审核法C重点审核法D对比审核法 A B C D 标准答案：a 解 析：2、 下列不属于建设项目主管部门对基本建设资金管理的主要职责的是( )A参与建设项目年度投资计划安排 B组织调度预算内建设资金，根据项目建设程序、年度基本建设支出预算、年度投资计划和工程进度调拨资金。C审核并确定投资项目的工程概预算D编制年度基本建设预算和年度基本建设财务决算 A B C D 标准答案：d 解 析：3、 建设项目应在项目竣工后（ ）内完成竣工财务决算的编制工
29、作A15 天B1 个月C2 个月D3 个月 A B C D 标准答案：d 解 析：二、多选题:4、 建设项目财务预算分（ ）三个主要部分A分项工程预算B分部工程预算C单位工程预算D单项工程综合预算E建设项目总预算 A B C D E 标准答案：c, d, e 解 析：5、 目前我国的建筑工程预算造价审核，一般常用（ ）A部分审核法B全面审核法C重点审核法D对比审核法E分项审核法 A B C D E 标准答案：b, c, d 解 析：6、 建设项目资金运动的主要特点有（ ）A建设资金的运动是循环式的B建设资金是逐步投入的C建设资金运动是短暂的，一次性的D建设资金时分享投入的E建设自资金是运动无止
30、境的 A B C D E 标准答案：b, c 解 析：7、 建设项目资金使用管理的基本原则有（ ）A资金细化原则B分级管理、分级负责原则C专款专用原则D预算变更的审批原则E效益原则 A B C D E 标准答案：b, c, e 解 析：8、 凡存在下列情况之一的，财会部门不予支付建设资金（ ）A违反国家法律、法规和财经纪律的B不符合批准的建设内容的 C不符合合同条款规定D结算手续不完备，支付审批程序不规范的E各种负担和摊派 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：9、 工程价款支付控制的主要措施有（ ）A价款支付依据B会计核算程序C建设资金实行专款专用D价款支付方式E工程设
31、计的价款支付 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：投资建设项目实施精讲班第 16 讲作业卷一、单选题:1、 贷款人将贷款债权全部或部分转让给第三人的，应当自转让之日起（ ）日内，以书面形式或以公告形式通知借款人。A10 B15 C30 D45 A B C D 标准答案：c 解 析：2、 对融资租赁的程序排列正确的是（ ）办理租赁委托；挑选租赁公司；签署订货协议；签订租赁公司；办理验货、付款与保险；租赁期满的设备处理；支付租金A B C B A B C D 标准答案：b 解 析：3、 国际金融组织的贷款期限最称可达（ ）年A20 B30 C40 D50 A B C D 标
32、准答案：b 解 析：4、 在贷款全部发放后（ ）左右，国际金融组织对其贷款项目要做出实际执行结果的后评价，就该工程项目的实际完成情况以及企业效益、社会效益、银行效益做出评价。A3 个月 B6 个月 C9 个月 D1 年 A B C D 标准答案：d 解 析：二、多选题:5、 根据我国企业财务通则规定，建设项目资本金按照投资主体分为（ ）等四个种类。A国家资本金B企业资本金C个人资本金D外商资本金E法人资本金 A B C D E 标准答案：a, c, d, e 解 析：6、 法人资本金的主要特点有（ ）A发生在企业法人之间 B1/3 产权归属个人C以参与建设项目投产之后的利润分配为目的 D参加投
33、资的数目多E灵活多样的出资方式 A B C D E 标准答案：a, c, e 解 析：7、 融资租赁按其业务内容的不同特点，可分为（ ）A直接租赁B间接租赁 C转租赁 D回租租赁 E杠杆租赁 A B C D E 标准答案：a, c, d, e 解 析：8、 按照股票所代表的股东权利和义务划分，股票可分为（ ）A国家股 B法人股 C个人股 D普通股E优先股 A B C D E 标准答案：d, e 解 析：9、 外商资本金是指外国投资者以及我国香港、澳门、台湾地区投资者投入建设项目形成的资本金。外商资本金的主要特点：A. 由于我国香港、澳门、台湾属于单独关税区，其在大陆投资建设项目的资本金，视同外
34、商资本金B. 出资方式灵活C. 出资人受到的限制条件比较复杂D. 以参与建设项目投产后利润分配为目的E. 资金运用收国家严格限制 A B C D E 标准答案：a, c, d 解 析：10、 按照证券法规定，公司公开发行新股，应当符合下列条件（ ）A具备健全且运行良好的组织机构B具有持续盈利能力，财务状况良好 C资金充足D最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为 E经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件 A B C D E 标准答案：a b, d, e 解 析：11、 建设项目债务资金筹集方式主要有（ ）A税收B银行贷款C发行公司债券D融资租赁E国外债务 A B C D
35、E 标准答案：b, c, d, e 解 析：12、 有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券（ ）A前一次公开发行的公司债券尚未募足 B对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态C最近 3 年平均可分配利润足以支付公司债券 1 年的利息 D违反证券法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途 E债券的利率不超过国务院限定的利率水平 A B C D E 标准答案：a, b, d 解 析：13、 可转换公司债券的要素，是指构成可转换公司债券基本特征的必要因素，它表明可转换债券与不可转换债券的区别，主要有（ ）A 标的股票 B 转换期限C 转换价格 D 赎回条款E
36、 转换条款 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：投资建设项目实施精讲班第 18 讲作业卷一、单选题:1、 分项工程验收合格的条件是（ ）A质量经抽检合格，施工操作依据和质量检验记录完整B分项工程所含检验批质量合格；而且所含检验批质量验收记录完整C所含分部工程质量均验收合格；质量控制资料完整；所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收符合要求。D所含分项工程质量验收合格；质量控制资料完整；地基与基础、主体结构和设备安装等有关安全及功能的检验检测结果符合有关规定；观感质量验收符合要求 A B C D 标准答案：b
37、 解 析：2、 单位工程验收合格的条件是（ ）A质量经抽检合格，施工操作依据和质量检验记录完整B分项工程所含检验批质量合格；而且所含检验批质量验收记录完整C所含分部工程质量均验收合格；质量控制资料完整；所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收符合要求。D所含分项工程质量验收合格；质量控制资料完整；地基与基础、主体结构和设备安装等有关安全及功能的检验检测结果符合有关规定；观感质量验收符合要求 A B C D 标准答案：c 解 析：3、 建设项目质量管理与投资、进度管理的辩证关系中，（ ）是根本，（ ）是目的。A质量，进度 B进度，效
38、益 C质量，效益 D质量，合同 A B C D 标准答案：c 解 析：4、 （ ）阶段，往往能集中发现建设过程中潜在的质量缺陷或不合格。A工程设计 B试车调试 C生产准备 D建筑安装过程 A B C D 标准答案：b 解 析：5、 （ ）一般是具有独立施工条件并能独立形成使用功能的建筑物或构筑物。A检验批 B分部工程 C分项工程 D单位工程 A B C D 标准答案：d 解 析：二、多选题:6、 质量管理体系文件应包括（ ）和提供符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录。A质量方针和质量目标 B质量手册 C文件控制程序D确保过程有效策划、运行和控制的文件 E质量监视、检验和分析规定 A B C
39、 D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：7、 对质量管理体系的评价，包括（ ）A符合性B有效性C充分性 D及时性 E效益性 A B C D E 标准答案：a, b, c, e 解 析：8、 三阶段控制指的是实施质量活动的（ ）A动态控制B事前控制 C事中控制D事后控制 E主动控制 A B C D E 标准答案：b, c, d 解 析：投资建设项目实施精讲班第 20 讲作业卷一、单选题:1、 用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即（ ）A左侧的工作名称和右侧的横道线B左侧的横道线和右侧的工作名称C左侧的工作名称及工作持续时间等基本数据和右侧的横道线D左侧的横道线和右侧
40、的工作名称 A B C D 标准答案：c 解 析：2、 关于双代号网络图中的虚箭线，下列说法中不正确的是（ ）A虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B虚箭线所代表的工作不消耗时间C虚箭线所代表工作不消耗资源D虚箭线所代表的可能是虚工作，也可能是实工作 A B C D 标准答案：d 解 析：3、 关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（ ）A自由时差为 0，总时差必定为 0B总时差为 0，自由时差必定为 0C在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差 A B C D 标准答案：a 解 析：工作总时差是指在不影响总工期的前提下，本
41、工作可以利用的机动时间；工作自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。显然，自由时差总时差，因此当总时差为 0，自由时差必然为 0。所以答案 A 错误。4、 某网络计划在执行中发现 B 工作还需作业 5 天，但该工作至计划最迟完成时间上有 4天，则该工作（ ）。A正常B影响总工期 1 天C影响总工期 4 天D影响总工期 5 天 A B C D 标准答案：b 解 析：5、 某工程网络计划实施的过程中，监理工程师检查实际进度时发现工作 L 的总时差由原计划的 5 天变为-4 天，说明工作 L 的实际进度（ ）A拖后 5 天，影响工期 4 天B拖后 9 天，影响工期
42、4 天C拖后 5 天，影响工期 5 天D拖后 9 天，影响工期 9 天 A B C D 标准答案：b 解 析：总时差变为负值，说明已经影响总工期，即总工期延长 4 天，而 L 的工作进度拖后 5+4=9 天6、 当某项工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中的关键工作是指（ ）的工作。A时标网络计划没有波形性B与紧后工序之间时间间隔为 0C开始节点与完成节点均为关键节点D最早完成时间等于最迟完成时间 A B C D 标准答案：d 解 析：7、 双代号时标网络图中，波形线表示（ ）A总时差B自由时差C间歇时间D搭接时间 A B C D 标准答案：b 解 析：8、 有关时标网络计划关键路
43、线说法不正确的有（ ）A凡自始至终不出现的波形线的线路为关键路线B关键路线上相邻两项工作之间的时间间隔全部为 0C在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差与总时差全部为 0D在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差 A B C D 标准答案：d 解析：在计算工期等于计划工期的前提下，总时差不可能小于自由时差9、 在双代号时标网络图中，关键路线是指（ ）A没有虚线的线路B由关键节点组成的线路C没有波形线的线路D持续时间最长工作所在的线路 A B C D 标准答案：c 解 析：投资建设项目实施精讲班第 22 讲作业卷一、多选题:1、 进度控制的管理措施有（ ）A确定工作流程和相应的工作制
44、度B体现计划系统的观念，树立动态控制的观念，建立科学的比较和选优的观念C招标和承发包模式、分标和合同结构等都要有科学的论证和相应的比较分析D进度管理和控制的同时，应建立风险管理制度，对影响建设项目进度的干扰和其他风险因素进行分析预测，以减少风险E应该编制与总进度计划相适应的各类资源需求和供应计划 A B C D E 标准答案：b, c, d 解 析：2、 （ ）是建设项目进度控制的主要方法。A组织B策划C规划D控制E协调 A B C D E 标准答案：c, d, e 解 析：3、 建设项目进度报告用一项建设项目管理决策层报告项目建设进度情况，并作相应的分析和比较，其现实手段和方法有多种，最常用
45、的是（ ）和关键路线图等。A横道图B里程碑进度表C“S”形曲线D“香蕉”曲线E先锋线 A B C D E 标准答案：a, b, c, d 解 析：4、 进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作总工期的影响程度，重点是分析（ ）A此项工作是否位于关键路线上B此项工作的进度偏差与质量的关系C此项工作的进度偏差是否大于总时差D此工作的进度偏差是否大于自由时差E此项工作的资源供应情况 A B C D E 标准答案：a, c, d 解 析：二、简答题:5、 教材 p170 页案例（3），要求不看答案，自己完全会做。 标准答案：教材 p170 页案例（3）解 析：6、 某施工单位编制的某工程网络图，
46、如图 11 所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，如表 13 所示。图 11 工程网络图表 13 各工作持续时间和估计费用表问题1确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。2若施工合同规定：工程工期 93 天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。3若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表 14 所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线，并计算调整优化后的总工期（要求写出调整优化过程）。表 14 各工作可压缩数据表标准答案：1关键路线：（或关键工作为 B、F
47、、J）工期：98 天2计算综合费用原始方案估计费用：18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16 = 401（万元）延期罚款：5（9893）25（万元）综合费用为：40125426（万元）3调整优化工期第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的 F 工作为对象压缩 2天。增加费用：224（万元）第二次调整优化：A、C、H、J 与 B、F、J 同时成为关键工作，选择 H 工作和 F 工作为调整对象，各压缩 2 天。增加费用：2（1.52）7（万元）第三次调整优化：A、C、H、J 与 B、F、J 仍为关键工作，选择 A 工作和 F 工作为调整对象，各压缩 1 天。增加费用：1（22）4（万元）优化后的关键线路为：（或关键工作为 A、C、H、J）和（或关键工作为 B、F、J）工期：98-2-2-1=93（天）最低综合费用：401+4+7+4=416（万元）
